通用版小型工程合同.doc

通用版小型工程合同
发包人： (简称甲方)　　承包人： (简称乙方)　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　
一、工程概况　　
1、工程名称： ;　　
2、工程地点： ;　　
3、工程范围：　　
4、承包方式： 。　　
二、合同工期　　
1、开工日期：________年____月____日 ，完工日期________年____月____日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);　　
三、质量标准　　工程质量标准：合格、按照《施工质量验收规范》验收。　　
四、合同价款　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写 。　　
五、付款方式　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付
%工程费用;本工程完工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。
工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。　　
六、施工准备　　
1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的制定和细化，完成后由发包人提交给制定院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。　　
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;　　
七、安全责任　　
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。简易工程施工合同范本　　
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。　　
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。　　
八、工程完工验收及保修　　
1、承包人在工程完工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的完工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;　　
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;　　
3、完工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承当;　　
4、工程已基本完工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期完工，可作减项完工，并对已完成工程进行完工验收和办理移交手续;　　
5、自工程完工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。　　
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。假设承包人无力补充完善，必需委托其他单位时，承包人应承当全部工程费用。　　
九、现场代表　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_
_，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。　　
十、违约责任　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第 种方式解决：　　
(一)提交 仲裁委员会仲裁;　　
(二)依法向人民法院起诉。　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：________年____月____日　　合同订立地点：____________________　　本合同共_ 页　　发包人：(盖章)　　法定代表人委托代理人：(签字)　　承包人：(签字) 联系方式：　　开户银行：　　银行账号