水利水电工程施工合同范本---专业版.doc

水利水电工程施工合同范本 专业版
发包单位：〔简称甲方〕
法定代表人：
地址：
承包单位：〔简称乙方〕
法定代表人：
地址：
依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点：________________________。
第二条：工程内容：________________________。
第三条：承包方式：乙方包工包料。
第四条：工程价款及调整
1、工程价款：_______元。
2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：
〔1〕甲方代表确认的工程量增减；
〔2〕甲方代表确认的制定变更或工程洽商；
〔3〕工程造价管理部门公布的价格调整；
〔4〕甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
〔5〕合同条款以外得其他增减或调整。
第五条：付款方式
1、工程款支付方式：银行转账。
2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程完工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。
3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第六条：合同工期
1、双方商定总工期为_______天。
开工日期：____年____月____日；
完工日期：_____年____月____日。
2、如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
〔1〕甲方不能按合同约定提供开工条件；
〔2〕工程量变化和制定变更；
〔3〕工程款未按时支付；
〔4〕不可抗力〔如地震台风火灾等〕。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求
1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
2、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。
第八条：材料设备
1、本工程所必需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定必需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未通过甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
3、已进场的物资，假设发现不合格，供料一方必需迅速将其运出场外。
4、没有合格证书，且未通过试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，假设属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1、甲方：
〔1〕进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
〔2〕负责解决施工场地的用水用电热力电讯确保乙方在施工期间的必需求；
〔3〕按时支付工程款项；
〔4〕协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，确保乙方顺利施工；
〔5〕组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行制定交底；
〔6〕组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
〔7〕负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
〔8〕组织工程完工验收工作。
2、乙方：
〔1〕做好施工组织管理及向甲方提供工程进度状况；
〔2〕做好施工安全防范措施，确保施工安全；
〔3〕负责做好材料、设备的采购和保管工作；
〔4〕遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，必需办理有关手续的，由甲方承当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
〔5〕参加工程完工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程完工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
第十一条：工程停建或缓建：
1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜持续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承当。
第十二条：违约责任
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合制定要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方看法返工，甲方有权不支付费用。
3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承当，由甲方造成的损失由甲方承当。
4、施工中假设发现乙方不能按制定要求和工期组织施工或确保施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
第十三条：纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
第十四条：其它
1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程完工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝制定和施工。
2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十五条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和完工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
发包单位：
法定代表人：
____年____月____日
承包单位：
法定代表人：
____年____月____日