承包工程合同范文.doc

承包工程合同范文
发包方〔简称甲方〕：_________________________　　承包方〔简称乙方〕：_________________________　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体状况，双方达成如下协议，共同遵守。　　
一、工程概况　　
1、装饰施工地点：_________________________。　　
2、住房结构：，房型房厅套，施工面积_________平方米。　　
3、承包方式：_清包工。　　
4、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日完工，工期_____天。　　
二、工程价款及结算的约定　　
1、工程总价款：_________元，大写〔人民币〕：_____________。　　
2、工程款付款方式按以下方式支付：　　
〔1〕
第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。　　
〔2〕
第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_________元。　　
〔3〕
第三次，完工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。　　
〔4〕工程保修期两年。保修期从完工验收签章之日起算。　　
三、关于材料供应的约定　　
1、甲方提供的材料：本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合制定要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。　　
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。　　
3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。　　
四、关于工程质量及验收的约定　　
1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。　　
2、施工单位必需按现行建筑质量施工验收规范施工，确保施工质量，发生施工质量问题，应及时予以改正。如完工验收时发现质量问题，施工单位应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出制定修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响完工日期，甲、乙双方商定。　　
3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。　　
4、工程完工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收。如甲方在规按时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。　　
五、有关安全生产和防火的约定　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采用必要的安全防护和消防措施，确保施工人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。　　
六、其它事项　　
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方提供施工必需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。　　
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未通过甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。　　
七、违约责任　　
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。　　
2、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。　　
八、纠纷处理方式　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。　　
九、合同的变更和解除　　合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。　　
十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。　　甲方〔签章〕：　　乙方〔签章〕：________年____月____日