设计合同通用版.doc

制定合同通用版
制定证书等级：_________
发包人：____________市________区人民法院
________市________区房地产开发经营公司(代理单位)
制定人：_________
签订日期：_________
中华人民共和国住建部
监制
国家工商行政管理局
发包人：_________ ________市________区人民法院
________市________区房地产开发经营公司(代理单位)
制定人：_________yyy建筑制定院
发包人委托制定人承当　台江区人民法院审判法庭(勘察制定)　工程制定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据以下文件签订：_________
1.1《中华人民共和国民法典》　《中华人民共和国建筑法》　《建设工程勘察制定市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察制定管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4招标编号为榕市台江建安招XXX的《台江区人民法院审判法庭(勘察制定)》招标文件及中标通知书为本合同的依据及组成部分。
第二条 本合同制定项目的内容：_________名称、规模、阶段、投资及制定费等见下表。
第三条 发包人应向制定人提交的有关资料及文件
第四条 制定人应向发包人交付的制定资料及文件：_________
1.批准后的工程可行性研究报告及社会稳定分析评估报告、节能评估报告各10份;
2.用于会审的规划总平图10份，发包人确定方案后10日历天提交;
3.用于方案审批的制定文件10份;发包人确定方案后20日历天内提交
4.用于扩初审批的制定文件10份，依据检察看法修改后初步制定文件8份，工程概算5份，方案优化制定文件经批准后30日历天内提交;
5.用于施工图审批的制定蓝图8份(指最终用于盖章的图纸，不含检察过程用图)及CAD、GDF电子文档2份，扩初会审通过并经发包方确认后50日历天内提交;
6.依据施工图检察看法及相关部门检察看法修改后的建筑单体以及人防、消防、安防等施工图修订文本12份，在施工图检察合格后15日历天;
7.专项制定(包涵轻型钢结构、建筑智能化、环境制定等)12份，在施工图检察合格后30日历天内提供;
8.室外总体(含道路广场、园林景观、给水排水、路灯照明等)施工图12份，在施工图检察合格后30日历天内提供;
9.最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸的光盘两张，CAD图纸光盘应按照发包人要求提交(制定方不得加密、设置使用权 限等，应方便发包人编制工程控制价以及相关报建手续办理等);施工图审批制定文件经批准后10日历天内提交，
10.如另有加晒图纸。以A4图纸每张0.5元，A3图纸每张1元，A2图纸每张2元，A1以上图纸每张4元收取工本费;
第五条 本合同制定收费估算为投标中标价：_________贰佰肆拾叁万捌仟肆佰元人民币(243.84万元人民币)。制定费支付进度详见下表。
1、本制定项目的制定费总额暂定为243.84万元人民币(最终以财审为准)，制定费浮动幅度为-20%。上述制定费总额和浮动幅度是制定人按照建设单位招标时公布的工程估算金额在投标时作出的报价。假设工程估算金额与工程结算造价不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整制定费，合同价招标文件约定的制定费浮动幅度不变。制定费计算方法如下：_________
(1)工程制定收费=工程制定收费基准价___(1±
(3)基本制定收费=工程制定收费基价___专业调整系数___工程复杂程度调整系数___附加调整系数=243.84___1___1=243.84万元。
仅方案制定费、初步制定费、施工图制定费和后续服务包涵在投标报价总额中。最终结算时，按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为制定费用限额，按上述方法计算制定费。
2、制定费支付方式：_________银行转账，制定人提供等额正式发票。
3、第四次付费时，发包人和制定人按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为制定费用限额调整制定费总额，在本期制定费支付时，应按照调整后的制定费总额对之前支付的制定费进行重新计算，按实调整和支付，支付不够的，在本期补足，超量支付的扣回);
4、工程完成完工验收时，制定人提出申请，发包人7日内，支付余款并结清制定费。
5、第三次付费的同时，发包人退回制定人提交的履约确保金。
第六条 双方责任
6.1 发包人责任：_________
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向制定人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求制定人违反国家有关标准进行制定。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，制定人按本合同第四条规定交付制定文件时间顺延;超过规定期限15 天以上时，制定人员有权重新确定提交制定文件的时间。
6.1.2 发包人变更委托制定项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成制定人制定必须返工时，双方除必须另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按制定人所耗工作量向制定人增付制定费。
6.1.3 发包人要求制定人比合同规按时间提前交付制定文件时，如果制定人能够做到，制定人应给予积极配合。
6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关制定问题的工作人员，提供必要的工作方便条件。
6.l.5 发包人应保护制定人的投标书、制定方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未通过制定人同意，发包人对制定人交付的制定资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，制定人有权向发包人提出索赔。
6.2 制定人责任：_________
6.2.1 制定人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的制定要求，进行工程制定，按合同规定的进度要求提交质量合格的制定资料，并对其负责。
6.2.2 制定人采纳的主要技术标准是：_________国家现行法律法规及行业相关规范。
6.2.3 制定合理使用年限为　　XXX。
6.2.4 制定人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5 制定人交付制定资料及文件后，按规定参加有关的制定检察，并依据检察结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。制定人按合同规按时限交付制定资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行制定交底、处理有关制定问题和参加完工验收。
6.2.6 制定人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向制定人索额。
第七条 违约责任：_________
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，制定人未开始制定工作的，不退还发包人已付的定金;已开始制定工作的，发包人应依据制定人已进行的实际工作量，不够一半时，按该阶段制定费的一半支付;超过一半时，按该阶段制定费的全部支付。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向制定人支付制定费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30 天以上时，制定人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或制定审批部门对制定文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1 条规定支付制定费。
7.3 制定人所做的制定应当符合制定标准和规范要求，由于制定失误引起重大制定变更、制定缺陷所造成返工的，除减收相关工程制定费外其造成直接经济损失的20%由制定人承当。因制定人重大过失或有意行为造成的损失应按实际经济损失承当赔偿责任。赔偿金在制定费中相应予以扣除。
7.4 由于制定人自身原因，延误了按本合同第四条规定的制定资料及制定文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收制定费的千分之二。
7.5 合同生效后，制定人要求终止或解除合同，制定人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1 发包人要求制定人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 制定人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定制定人交付的制定资料及文件份数超过《工程制定收费标准》规定的份数，制定人另收工本费。
8.3 本工程制定资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，制定人不得指定生产厂、供应商。发包人必须要制定人的制定人员配合加工定货时，所必须要费用由发包人承当。
8.4　发包人委托制定人配合引进项目的制定任务，从询价、对外谈判、国内外技术视察直至建成投产的各个阶段，应汲取承当有关制定任务的制定人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
8.5 发包人委托制定人承当本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。
8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第(二)种方式解决：_________
(一)提交仲裁委员会仲裁：_________
(二)依法向人民法院起诉：_________
8.8 本合同一式_ 陆_份，发包人_ 贰 _份、代理人_ 贰 _份、勘察人__ 贰 __份。
8.9 本合同经双方签章后生效。
8.10 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的检察部门备案;双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、 、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12 其它约定事项：_________本合同未定事项，以台江区人民法院审判法庭(勘察制定)招标文件为准。
第九条 合同补充条款
1.按照《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省建筑工程制定招标投标管理假设干规定〉和〈福建省建筑工程勘察招标投标管理假设干规定〉的通知》(闽建〔2013〕6号)的相关规定要求，结合本项目的实际状况，本建设工程制定合同增加的补充合同条款内容如下：_________
(1) 制定服务基本要求
A. 制定人应依据项目制定合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的制定任务，确保制定质量、合理控制工程投资，为建设各方提供合格的制定服务。
B. 制定深度应满足《建筑工程制定文件编制深度规定》(2008年版)(建质[2008]216号)的要求。
C. 假设发包人(委托人)或其上级主管部门认为有必要的话，制定人则应按其要求进行技术制定，编制技术制定文件及相应修正概算，制定人应无条件执行，且编制费用已包括在制定费总额中。
D. 发包人认为有必要分标段进行施工招标的话，则制定人应按其要求分别提交招标项目所必须的图纸、文件资料，满足发包人的招标必须要。
E. 工程施工时，应按照规定派驻工地制定代表，协助发包人解决各种与制定有关的问题，包括修改完善制定或局部变更制定。
F.所做的制定应当符合制定标准和规范要求，由于制定失误引起重大制定变更、制定缺陷所造成返工的，除减收相关工程制定费外其造成直接经济损失的20%由制定人承当。因制定人重大过失或有意行为造成的损失应按实际经济损失承当赔偿责任。赔偿金在制定费中相应予以扣除。
G.发包人要求，参加与制定有关工程例会或专题会议。及时与相关单位进行施工中制定问题的沟通、技术交底。
H. 进行工程见证，参加工程各项验收和签认工作。
I.工现场制定配合，解决施工中制定问题，按制定合同要求，结合工程实际状况，下现场及时解决制定问题。
J.本工程制定资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，进行材料及设备采购的技术配合工作。制定人不得指定生产厂、供货商。
K. 发包人必须要制定人的制定人员配合选型定价、加工定货时，制定人应当提供服务，所必须要费用由发包人承当。
L. 发包人委托制定人配合引进项目的制定任务，从询价、对外谈判、国内外技术视察直至建成投产的各个阶段，应指派承当有关制定任务的制定人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
(2) 对制定人员的基本要求
A. 制定人应当由投标时承诺派出的制定人员承当制定工作，其制定项目负责人和其他主要制定人员应当在相应的制定文件上签字，并参加发包人主持召开的与制定有关的会议，处理和解决与制定有关的问题。
B. 制定人不按投标时的承诺派出制定项目负责人的，发包人应当拒绝与其签订制定合同，并取消其中标资格;由此给发包人造成损失的，发包人可以直接将该制定人的投标确保金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述状况向制定招标主管部门报告。
C. 制定项目负责人因其注册执业资格单位变动等特别原因不能出任的，制定人应向发包人提出改换制定项目负责人书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，同时，制定人应当赔偿发包人损失，其改换一次扣罚制定合同总额2%，直接从制定费中扣除。
D. 制定人未能按投标时的承诺派出其他主要制定人员的，应事先向发包人提出改换主要制定人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后，假设替换人数超过投标时所报人数一半的，其超过的部分，制定人应当赔偿招标人损失，其每替换一人扣罚制定合同总额1%，直接从制定费中扣除。
E. 制定人员应有合格的职业道德和严谨的工作作风，在制定过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
F.驻施工现场制定代表，如有不尽其职或虚挂其名的状况，发包人有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求制定单位退场并单方面终止合同。
2、 其他补充条款：_________
⑴ 制定人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的制定要求，进行工程制定，按合同规定的进度要求提交质量合格的制定资料，并对其负责，确保规划及消防方案等相关事项审批通过，如有产生返工费用均由制定人自理，返工期间均视为制定人的逾期时间并应承当因此产生的违约责任。
⑵ 制定人交付制定资料及文件后，按规定参加有关的制定检察，并依据检察结论负责，对不超出原定范围的内容做必要调整补充。制定人按合同规按时限交付制定资料及文件，负责向发包人及施工单位进行制定交底、参加涉及制定的相关会议、处理有关制定问题和参加完工验收。
⑶制定人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向制定人索赔。
⑷各专业制定人员名单在制定过程中不得改换，如确必须改换必须发包人书面同意，自行改换视为违约。
⑸制定人按发包人看法对其制定方案进行优化和修订，直至发包人满意，所必须费用含在合同价中，发包人不另外支付。在制定和施工过程中，对制定方案进行局部修改或相应调整等状况，制定人不再另行收取费。
(6)制定人须积极配合发包人及职能部门，对提出的看法进行必要的图纸修改，制定人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的一般检察看法后10天(假设作重大修改其时限另议)内，完成对制定文件的修改，所必须费用含在合同价中，发包人不另外支付。对制定方案进行局部修改或相应调整等状况制定人不再另行收取费;假设超过本款规定的期限，将视为制定人违约，每延期1天，计扣制定人响应阶段制定合同价5‰的违约金。
(7)本工程制定制定人在中标后应积极配合发包人展开项目前期工作，承当本项目的可行性研究报告、社会稳定分析报告、节能报告的编制工作。制定前期工作必须相关部门审核批准后方可进入方案与施工图制定。假设制定人无国家发展和改革委员会核发的建筑工程专业甲级工程咨询资格证书(含评估资质)，则由制定人或发包人直接委托具有相应资质的编制单位完成相关工可编制工作。可研编制费用以7万元固定包干价支付给制定人，社会稳定分析报告及节能报告的编制费不另行计取。可研报告经相关部门批复或认可后，由制定人提出申请，发包人10日内给予支付相关费用。
以下无正文
发包人名称：_________ 制定人名称：_________
________市________区人民法院
(盖章) (盖章)：_________
法定代表人：_________(签字) 法定代表人：_________(签字)
委托代理人：_________(签字) 委托代理人：_________(签字)
住 所：_________________市________住 所：________________
电 话：_________ 电 话：_________
传 真：_________ 传 真：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
银行帐号：_________ 银行帐号：_________
代理单位名称：_________
________市________区房地产开发经营公司
(盖章)
法定代表人：_________(签字)
委托代理人：_________(签字)
住 所：_________________市________
电 话：_________
传 真：_________
开户银行：_________
银行帐号：_________
建设行政主管部门备案：_________ 鉴证看法：_________
(盖章) (盖章)
备 案 号：_________ 经 办 人：_________
备案日期：_________ _________年 _________月 _________日 签证日期：_________ _________年 _________月 _________日