2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制模考模拟试题(全优).docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制模考模拟试题(全优)

单选题（共600题）
1、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。
A.审核承包人编制的施工组织设计
B.复核工程付款账单，签发付款证书
C.审核竣工结算
D.编制施工阶段投资控制工作计划

【答案】 D
2、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（　　）。
A.地下埋藏文物的处理
B.设计合同的计价方式
C.设计各专业之间的协调配合程度
D.施工承发包模式的选择

【答案】 C
3、（2020年真题）某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（　）。
A.9.2%
B.10.0%
C.11.5%
D.12.5%

【答案】 B
4、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
5、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（　　）天。
A.8
B.10
C.16
D.18

【答案】 C
6、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（　　）。
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告

【答案】 B
7、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（　　）mm。
A.2
B.3
C.5
D.10

【答案】 B
8、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，在国内工程中，（ ）是必须执行与遵守的最低要求。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准

【答案】 A
9、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。
A.业主应给予承包商补偿
B.业主不给予承包商补偿
C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

【答案】 A
10、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（ ）天。
A.26
B.24
C.22
D.20

【答案】 C
11、单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由( )
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督站

【答案】 A
12、新材料不符合强制性标准规定，应当由（　　）提请建设单位组织专题技术论证。
A.建设行政主管部门
B.拟采用单位
C.监理单位
D.设计单位

【答案】 B
13、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（　　）。
A.过程
B.数量
C.程度
D.标准

【答案】 C
14、对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范

【答案】 B
15、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
16、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（　）。
A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价
B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价
C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔
D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

【答案】 A
17、 对用于工程的主要材料，在材料进场时( )应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师代表

【答案】 A
18、与发行股票相比，发行债券融资的优点是（　　）。
A.企业财务负担小
B.企业经营灵活性高
C.便于调整资本结构
D.无需第三方担保

【答案】 C
19、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（ ）审批。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.建设单位

【答案】 D
20、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（ ）的职能。
A.建立和完善工程质量管理法规
B.对建设活动主体资格管理
C.对工程承发包管理
D.对工程建设程度管理

【答案】 B
21、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（　）。
A.分部分项工程量清单
B.能计量的措施项目清单
C.不能计量的措施项目清单
D.其他项目清单

【答案】 A
22、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容不包括（ ）。
A.进度控制工作流程
B.进度控制人员的职责分工
C.工程进度款的支付时间与方式
D.进度控制的方法和具体措施

【答案】 C
23、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（　　）。
A.勘察设计单位
B.施工单位
C.材料供应单位
D.监理单位

【答案】 D
24、砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度，下列哪条是正确的？( )
A.不得小于65%
B.不得小于70%
C.不得小于80%
D.不得小于100%

【答案】 C
25、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（　　）措施。
A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

【答案】 A
26、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（　）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.工程质量监督机构

【答案】 B
27、设计方项目管理的目标包括设计的()。
A.成本目标
B.进度目标
C.质量目标
D.维护目标E项目建设的投资目标

【答案】 A
28、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？
A.本案被告为县工商局
B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性
C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定
D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求

【答案】 A
29、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（　　）组 织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 C
30、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（　）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.分析实际进度与计划进度的偏差
C.分析偏差对后续工作的影响
D.分析后续工作的限制条件

【答案】 B
31、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（　）天。
A.1
B.2
C.4
D.5

【答案】 B
32、施工所需原材料、半成品或构配件，经()审查并确认其合格后，方准进场使用。
A.施工单位技术负责人
B.施工项目经理
C.监理工程师
D.施工项目技术负责人

【答案】 C
33、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由（　　）组织相关单位协商确定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.监督机构

【答案】 A
34、建设单位应自领取施工许可证之日起（ ）内开工，否则应向发证机关申请延期。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年

【答案】 A
35、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（　）。
A.审查承包商提交的进度计划
B.及时办理工程预付款及进度款支付手续
C.协调合同工期与进度计划之间的关系
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 A
36、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（　　）。
A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路
B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期
C.关键线路上的工作就是关键工作
D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期

【答案】 A
37、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 D
38、为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（ ）。
A.项目经济评价
B.财政承受能力评价
C.物有所值评价
D.项目财务评价

【答案】 C
39、甲让国有公司出纳乙挪用公款给自己注册公司，乙以为甲需要5000 万，于是挪出5000 万打到了甲的个人账户，但甲实际只需要2000 万元，甲马上将3000 万元打回了乙所在公司的账户。关于本案，下列哪一选项是正确的？
A.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额5000 万元，成立挪用公款罪
B.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额2000 万元，剩下的3000 万元属于挪用公款进行其他活动，均成立挪用公款罪
C.乙的行为属于挪用公款进行营利活动,数额2000 万元，只有当超过3 个月未归还时才成立挪用公款罪
D.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额为2000 万元，另外的3000 万属于挪用公款进行其他活动，由于在三个月内归还，故不成立犯罪

【答案】 D
40、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的规定，分部分项工程量清单中门窗工程的计量单位是（　　）。
A.m3/根
B.个/m
C.樘/m
D.m/根

【答案】 C
41、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（　　）。
A.调查和分析工程环境及施工现场条件
B.编制施工总进度计划，并控制其执行
C.进行工程项目工期目标和进度控制决策
D.编制年度竣工投产交付使用计划

【答案】 B
42、在正式运行阶段进行内部审核时，重点在（）。
A.普遍性
B.适用性
C.符合性
D.独立性

【答案】 C
43、下列不属于监理工程师控制施工进度的工作内容的是（）。
A.编制或审核施工进度计划
B.编制施工进度控制工作细则
C.审批工程延期
D.制定突发事件应急措施

【答案】 D
44、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（ ）。
A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求
B.大模板作业防护应符合规范要求
C.施工现场临时用电管理应符合相关要求
D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

【答案】 B
45、（　　）是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.建造方法

【答案】 B
46、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（　）。
A.调增50万元
B.调增75万元
C.调增100万元
D.不予调增

【答案】 D
47、关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。
A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务
B.LOD分为五个等级
C.LOD100等同于概念设计
D.LOD400等同于方案设计或扩展设计

【答案】 D
48、根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（　　）。
A.50%
B.60%
C.80%
D.90%

【答案】 B
49、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（　）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

【答案】 B
50、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（　）。
A.一般的成倍节拍流水施工
B.非节奏流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.固定节拍流水施工

【答案】 B
51、下列不属于工程保修阶段监理单位工作的是（ ）。
A.文件归档
B.协调联系
C.界定责任
D.检查验收

【答案】 A
52、关于内部收益率指标的说法，错误的是（ ）。
A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况
B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率
C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率
D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的

【答案】 C
53、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（ ）。
A.咨询单位
B.项目管理公司
C.材料供应单位
D.检测机构

【答案】 C
54、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（ ）归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.检测机构

【答案】 C
55、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（　　）。
A.表明其履行施工合同的能力
B.听取监理工程师的建设性意见
C.请求监理工程师优化施工进度计划
D.解除其对施工进度计划的责任和义务

【答案】 B
56、工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由( )提出。
A.建设单位
B.施工单位
C.质量监督站
D.项目监理机构

【答案】 D
57、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。
A.总监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.专业部门负责人
D.会审专家组组长

【答案】 A
58、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（　　）。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.实施维修

【答案】 D
59、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（　）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
60、计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n 中查出有d个不合格品时，若( )，应判该送检批合格。
A.d c+l
B.d=c+l
C.d≤c
D.d c

【答案】 C
61、影响工程进度的因素中，复杂的工程地质条件属于（　　）。
A.自然环境因素
B.施工技术因素
C.组织管理因素
D.社会环境因素

【答案】 A
62、参与处理索赔事宜，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。
A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

【答案】 D
63、关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是( )。
A.编审程序应符合相关规定
B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求
C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要
D.施工方法及技术措施应可行与可靠

【答案】 B
64、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。
A.工程量大.工期短
B.工程量大.工期长
C.工程量小.工期短
D.工程量小.工程长

【答案】 B
65、在进行工程实体检测过程中，对混凝土强度检测非破损检测方法是（ ）。
A.超声回弹综合法
B.钻芯法
C.超声波对测法
D.静载荷试验法

【答案】 A
66、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（ ）。
A.收集有关资料
B.现场调查研究
C.进行必要的计算
D.分析、比较可能的因素

【答案】 B
67、在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（　　）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
C.确定后续工作和总工期的限制条件
D.采取措施调整进度计划

【答案】 A
68、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（　　）。
A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差
B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差
C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差
D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差

【答案】 B
69、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（　　）。
A.建立进度协调会议制度
B.审查承包商提交的进度计划
C.对工程延误收取误期损失赔偿金
D.加强索赔管理，公正地处理索赔

【答案】 D
70、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（ ）。
A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告
B.遗漏问题、整改问题都整改完毕
C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；
D.已通过对试运行有影响的相关专项验收

【答案】 A
71、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（ ）。
A.总时差为零
B.自由时差等于总时差
C.自由时差为零
D.自由时差小于总时差

【答案】 B
72、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（　）。
A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格
B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格
C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格
D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】 D
73、（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（　）天。
A.16
B.21
C.25
D.28

【答案】 C
74、相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称为（ ）。
A.流水作业
B.流水节拍
C.流水步距
D.技术间歇

【答案】 C
75、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（　），论证总进度目标实现的可能性。
A.单位工程施工组织设计
B.总进度纲要
C.监理规划
D.总进度规划

【答案】 B
76、奥地利法学家埃利希在《法社会学原理》中指出：“在当代以及任何其他时代，法的发展的中心既不在立法，也不在法学或司法判决，而在于社会本身。”关于这句话的含义的阐释，下列哪一项说法是错误的？
A.法是社会的产物，也是时代的产物
B.国家的法以社会的法为基础
C.法的变迁受社会发展进程的影响
D.法具有抽象性和概括性，能涵盖社会的所有方面

【答案】 D
77、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（　　）。
A.经济措施
B.组织措施
C.合同措施
D.技术措施

【答案】 D
78、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（　）的优化。
A.在工期不变的条件下，使资源投入最少
B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少
C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低
D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡

【答案】 D
79、如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（　　）。
A.直接费和间接费均增加
B.直接费增加，间接费减少
C.直接费和间接费均减少
D.直接费减少，间接费增加

【答案】 B
80、根据我国《城市房地产管理法》，下列房地产可以转让的是
A.某房地产公司以出让方式取得土地使用权，已支付全部出让金，并取得土地使用权证书，该土地用于房屋建设工程，房地产公司已完成开发投资总额的25％
B.北京某土地开发公司以出让方式获得土地使用权，按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书
C.天津滨海某土地开发公司支付 8000 万元以出让方式取得滨海新区一块土地的土地使用权证书，该土地为成片开发，已形成工业用地条件
D.兴业房地产开发公司转让已建成的商品房，公司已按出让合同约定金额支付土地使用权出让金并取得土地使用权证书，建成的房屋所有权证书正在办理之中

【答案】 A
81、在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（　　）
A.勘查
B.监理
C.设计
D.运营

【答案】 C
82、通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（　　）。
A.在非关键线路上缩短工作持续时间
B.采用平行作业方式加快施工进度
C.不改变工作之间的先后顺序关系
D.保持网络计划中关键工作不变

【答案】 C
83、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1.0

【答案】 B
84、（　　）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（　　）意见。
A.总监理工程师，建设单位
B.专业监理工程师，总监理工程师
C.专业监理工程师，建设单位
D.专业监理工程师，施工总承包单位

【答案】 A
85、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（　　）。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级

【答案】 C
86、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和（　　）。
A.物资加工计划、物资订货计划
B.物资采购计划、物资加工计划
C.物资需求计划、物资储备计划
D.物资申请计划、物资采购计划

【答案】 C
87、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（ ）万元。
A.60
B.165
C.188
D.340

【答案】 B
88、工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（ ）。
A.适应性
B.耐久性
C.性
D.经济性

【答案】 B
89、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入( )万元。
A.621.15
B.634.61
C.402.48
D.432.67

【答案】 C
90、建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有（）。
A.投入该施工过程中的资源种类数
B.专业工种工人或施工机械活动空间人数
C.相邻两个施工过程相相继开工的间隔时间
D.施工段数目

【答案】 A
91、对于由质量事故调查组处理的质量事故，（）应积极配合，客观地提供相应证据。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.质量监督机构
D.质量检测机构

【答案】 B
92、在投资控制的若干措施中，最为有效的是（　　）。
A.科学确定投资控制目标
B.以决策和设计阶段为重点
C.施行建设全过程的投资控制
D.技术与经济相结合

【答案】 D
93、根据现行规定，因病假、停工学习等原因，按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资，属于（　　）。
A.计时工资或计件工资
B.特殊情况下支付的工资
C.劳动保险和职工福利费
D.劳动保护费

【答案】 B
94、下列选项中说法不正确的是()。
A.一体化指的是基于
B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等
C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3
D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来

【答案】 A
95、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（　　）万元。
A.224.00
B.224.36
C.224.72
D.225.10

【答案】 D
96、在初选确定供货厂商名单后，( )应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.设计单位
D.勘察单位

【答案】 A
97、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 D
98、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（　　）签字。
A.项目经理
B.技术负责人
C.项目技术负责人
D.测量负责人

【答案】 C
99、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（ ）的要求。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.质量监督机构

【答案】 C
100、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（　　）。
A.投资规划不当
B.材料代用
C.工期拖延
D.施工质量有问题

【答案】 A
101、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（　　）。
A.5%
B.6%
C.8%
D.10%

【答案】 A
102、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（ ）。
A.实物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更

【答案】 D
103、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。
A.方案策划
B.组织计划
C.管理状态
D.实施状态

【答案】 D
104、工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.自由时差为零
B.持续时间最长
C.总时差最小
D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】 C
105、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（　　）。
A.静态控制
B.被动控制
C.主动控制
D.动态控制

【答案】 D
106、在分项工程质量验收记录表中，施工单位的检查结果应由（ ）签字。
A.施工单位技术负责人
B.施工单位项目负责人
C.施工单位项目专业技术负责人
D.专业监理工程师

【答案】 C
107、（　　）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。
A.勘察进度控制
B.设计进度控制
C.施工准备进度控制
D.监理进度控制

【答案】 B
108、以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。
A.三维数字化建模
B.非几何信息录入
C.三维模型修改
D.碰撞检测

【答案】 B
109、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（ ）万元。
A.58.14
B.50.4
C.60
D.63

【答案】 A
110、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。
A.制定工作计划
B.收集整理资料
C.提案编写
D.成果评价

【答案】 B
111、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
112、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（ ）。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答

【答案】 C
113、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（　　）原则。
A.以顾客为关注焦点
B.关系管理
C.领导作用
D.全员参与

【答案】 B
114、监理单位质量管理体系实施中，（ ）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。
A.建设单位负责人
B.总监理工程师
C.认证机构
D.质量监督机构

【答案】 B
115、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括（　）。
A.采用更先进的施工方法
B.增加劳动力
C.改善劳动条件
D.增加工作面

【答案】 A
116、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
117、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（ ）米支付价款。
A.18
B.19
C.20
D.21

【答案】 C
118、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（ ）。
A.全部为关键工作
B.至少有一项为关键工作
C.自由时差相等
D.总时差相等

【答案】 B
119、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（　　）。
A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化
B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关
C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制
D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合

【答案】 B
120、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()
A.质量证明文件
B.采购合同
C.设计要求文件
D.考察报告

【答案】 A
121、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（　　）组织专题技术论证。
A.质量监督机构
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
122、（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（　）。
A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润
B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润
C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润
D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润

【答案】 D
123、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由（　　）填写。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.建设单位
D.总监理工程师

【答案】 C
124、（2019年真题）在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（　）的主要任务。
A.建设单位
B.监理单位
C.工程质量监督机构
D.工程质量检测机构

【答案】 C
125、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。
A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划
B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量
C.能够及时检验工序活动效果的质量
D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析

【答案】 A
126、为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（　）。
A.建立工程进度信息沟通网络
B.审查承包商提交的进度计划
C.及时办理工程进度款支付手续
D.建立实际进度检查分析制度

【答案】