2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题B卷含答案.docx

2019-2025年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试题B卷含答案

单选题（共600题）
1、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。
A.18
B.24
C.34
D.42

【答案】 B
2、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（　　）万元人民币。
A.1230.00
B.1404.0
C.1425.06
D.1351.47

【答案】 B
3、质量管理体系的有效运行中，（　　）就是质量管理行为应当覆盖所有的管理空间，做到管理到位。
A.全面贯彻
B.行为到位
C.适时管理
D.适中控制

【答案】 B
4、混凝土（ ）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.均匀性

【答案】 A
5、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（　　）。
A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标直接按计划期分解
D.将施工进度总目标从不同角度层层分解

【答案】 D
6、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。
A.20
B.21
C.22
D.24

【答案】 D
7、施工进度控制工作细则是对建设工程（ ）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。
A.施工组织设计
B.监理规划
C.总进度计划
D.施工方案

【答案】 B
8、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：
A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法
B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律
C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律
D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系

【答案】 A
9、（2017年真题）关于平行施工组织方式的说法，正确的是（　）。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

【答案】 C
10、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（ ）。
A.α＜5%，β＜5%
B.α＜5%，β＜10%
C.α＜5%
D.α＜1%，β＜15%

【答案】 B
11、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（ ）。
A.返工处理
B.不做处理
C.试验检测
D.限制使用

【答案】 B
12、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（　　）
A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低
B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好
C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少
D.全寿命周期的高性价比

【答案】 D
13、管理评审是由监理单位（　　）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。
A.总监理工程师
B.最高管理者
C.专业监理工程师
D.法人代表

【答案】 B
14、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（　　）个月。
A.0
B.1
C.2
D.3

【答案】 C
15、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（　　）万元。
A.80
B.120
C.130
D.150

【答案】 B
16、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（ ）。
A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率
B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率
C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率
D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

【答案】 B
17、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？( )
A.10万元以上30万元以下
B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下
C.5万元以上10万元以下
D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下

【答案】 A
18、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（　）安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间

【答案】 A
19、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()
A.调增60万元
B.调增90万元
C.调增120万元
D.不予调整

【答案】 D
20、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（　　）。
A.标准化导向
B.市场竞争
C.市场准入
D.符合性评审

【答案】 B
21、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。
A.1194.39
B.1302.97
C.1308.14
D.1313.82

【答案】 D
22、某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（ ）天。
A.3
B.4
C.5
D.6

【答案】 C
23、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是( )。
A.已完成工作实际费用为75000元
B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资
C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后
D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资

【答案】 D
24、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（　　）。
A.向施工单位提供有关工期的信息
B.进行环境及施工现场条件的调查和分析
C.审查工程项目建设总进度计划
D.进行工程项目工期目标的论证和决策

【答案】 B
25、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（　　）。
A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内
B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm
C.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中
D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上

【答案】 D
26、单位工程质量验收时，对（　　）进行抽查是对建筑工程和设备安装工程质量的综合检验，也是用户最关心的内容。
A.主要使用功能
B.隐蔽工程
C.承重结构
D.保温工程

【答案】 A
27、项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的（）以内。
A.±2%
B.±5%
C.±10%
D.±15%

【答案】 C
28、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 C
29、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（ ）。
A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当
B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高
C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少
D.评价对象的现实成本偏低

【答案】 B
30、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（　　）属于工程技术环境。
A.通风照明条件
B.工程地质
C.施工环境作业面大小
D.临近的地下管线

【答案】 B
31、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（ ）来达到优化目标。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间

【答案】 D
32、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（　）。
A.专家论证法
B.方案比较法
C.试验验证法
D.定期观测法

【答案】 A
33、在现场施工准备质量控制中，（ ）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.技术负责人

【答案】 B
34、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()
A.设计方案的优化选择
B.工程量清单的编制
C.设计预算的审查
D.设计变更的审批

【答案】 A
35、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（ ）组织。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
36、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（　　）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般

【答案】 D
37、当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（ ）。
A.重新划分施工段，增加工作面
B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量
C.明确计划任务，实行包干奖励
D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间

【答案】 A
38、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。
A.人工
B.管理
C.材料
D.方法E成本

【答案】 A
39、某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。在其基础工程施工期间，因特大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包人索赔的工期和费用分别为（）。
A.4天，750元
B.4天，450元
C.4天，0元
D.2天，0元

【答案】 C
40、 采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是( )。
A.调量不换价
B.可以直接套用预算单价
C.编制补充单位估价表
D.按实际使用材料价格换算预算单价

【答案】 B
41、其他项目清单是指因（　　）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。
A.招标单位
B.投标单位
C.监理单位
D.国家规定

【答案】 A
42、当钢材标称屈服强度大于690MPa或供货状态为调质状态时，应以焊接完成（　　）h后无损检测结果作为验收依据。
A.24
B.48
C.72
D.96

【答案】 B
43、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，
A.54.65
B.60.00
C.97.65
D.189.15

【答案】 C
44、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并 提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（　　）。
A.拉力试验
B.弯曲性能
C.化学成分
D.重量偏差检验

【答案】 D
45、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（ ）。
A.组织编制物资供应招标文件
B.受理物资供应单位的投标文件
C.组织编制物资供应计划
D.提出物资供应分包合同清单

【答案】 D
46、确定施工进度控制目标的主要依据是（ ）。
A.工程项目的技术和经济可行性
B.各类物资储备时间和储备量计划
C.设计总进度计划对施工工期的要求
D.工程难易程度和工程条件落实情况

【答案】 D
47、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（　　）。
A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差
B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好
C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好
D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差

【答案】 C
48、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（　　）。
A.静态控制
B.被动控制
C.主动控制
D.动态控制

【答案】 D
49、工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（ ）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。
A.修补处理
B.返工处理
C.不做处理
D.加固处理

【答案】 C
50、（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（　）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
51、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5， 2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为( )天。
A.5和4
B.5和3
C.4和2
D.3和4

【答案】 A
52、在工程建设中自始至终把（　　）作为对工程质量控制的基本原则。
A.以人为核心
B.坚持质量标准
C.质量第一
D.坚持预防为主

【答案】 C
53、在工程施工质量验收活动中，建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收是（ ）。
A.单项工程质量验收
B.单位工程质量验收
C.子单位工程质量验收
D.子单项工程质量验收

【答案】 B
54、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（　）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
55、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（ ）和协商文件进行验收。
A.技术处理方案
B.设计单位意见
C.设计变更处理
D.质量事故责任

【答案】 A
56、关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（ ）。
A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料
B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关
C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据
D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据

【答案】 A
57、混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：( )
A.均按体积
B.均按重量
C.水泥、水按重量，其余按体积
D.砂、石按体积，其余按重量

【答案】 B
58、建设项目总概算不应包括的费用为以下哪一项？( )
A.建筑安装费
B.设备购置费
C.生产工具费
D.投产期利息

【答案】 D
59、所谓“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定，而缺陷责任期一般 为（　　）年，最长不超过（　　）年，由发、承包双方在合同中约定。
A.1，2
B.2，3
C.3，4
D.4,5

【答案】 A
60、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。
A.招标人
B.投标人
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
61、根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，玉米深加工项目的资本金占项目总投资的最低比例是( )。
A.20％
B.25％
C.30％
D.40％

【答案】 A
62、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（　　）。
A.工程定位测量、放线记录
B.隐蔽工程验收记录
C.施工记录
D.接地、绝缘电阻试验记录

【答案】 A
63、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（　）。
A.流水节拍
B.流水工期
C.流水步距
D.流水强度

【答案】 A
64、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？
A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题
B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪
C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务
D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”

【答案】 D
65、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（ ）。
A.增加每天的施工时间
B.提高奖金数额
C.增加劳动力和施工机械的数量
D.采用更先进的施工机械

【答案】 D
66、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的（ ）对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.工程停工回复单
B.工程复工回复单
C.监理通知回复单
D.质量事故报告

【答案】 C
67、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为()万元。
A.34.00
B.37.40
C.42.50
D.46.75

【答案】 D
68、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（　　）具体实施对工程变更费用及工期影响的评估。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.监理机构技术负责人

【答案】 B
69、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。
A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润
B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润
C.综合单价不做调整
D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润

【答案】 D
70、受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（　　）及以上。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
71、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（ ）。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.单项工程

【答案】 C
72、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（　　）万元。
A.84　
B.126　
C.1584　
D.1626

【答案】 A
73、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（　）天。
A.27
B.29
C.40
D.45

【答案】 D
74、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（　　）。
A.计算投资收益率需要选择正常年份
B.投资收益率指标受到投资规模的限制
C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金
D.投资收益率就是总投资收益率

【答案】 A
75、质量事故发生后，（ ）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。
A.施工单位
B.监理单位应要求施工单位
C.监理员
D.事故调查小组

【答案】 A
76、下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（　）。
A.安全文明施工费
B.按单价计算的措施项目费
C.按总价计算的措施项目费
D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

【答案】 C
77、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（　）万元。
A.224.00
B.224.36
C.224.72
D.225.10

【答案】 D
78、下列费用中，属于静态投资的是（　）。
A.建设期利息
B.工程建设其他费
C.涨价预备费
D.汇率变动增加的费用

【答案】 B
79、（2017年真题）关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（　）。
A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期
B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期
C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期
D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作

【答案】 A
80、某工程材料多批次进场，为保证抽样检测中样品分布均匀，随机抽样应采取（　）抽样方法。
A.等距
B.多阶段
C.分层
D.—次性

【答案】 B
81、采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（　）。
A.工程成本、酬金和预先约定的奖金
B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金
C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金
D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金

【答案】 D
82、网络计划的目标由工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（　　）。
A.时间目标
B.时间-资源目标
C.时间-成本目标
D.时间-投资目标

【答案】 C
83、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（　　）原则。
A.以顾客为关注焦点
B.关系管理
C.领导作用
D.全员参与

【答案】 B
84、下列选项中，属于监理工程师控制建设工程进度的技术措施的是（ ）。
A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
B.协调合同工期与进度计划之间的关系
C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施
D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

【答案】 D
85、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（ ）。
A.影响工程总工期
B.该项工作会变成关键工作
C.对后续工作及工程总工期无影响
D.使其紧后工作不能按最早时间开始

【答案】 D
86、总监理工程师应在约定的时间内组织（　　）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（　　）审核签认。
A.监理员，专业监理工程师
B.专业监理工程师，总监理工程师
C.总监理工程师代表，总监理工程师
D.总监理工程师，建设单位

【答案】 B
87、为保证设备的质量，（ ）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。
A.监理单位
B.建设单位
C.制造单位
D.安装单位

【答案】 C
88、在现场施工准备的质量控制中，（　　）应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。
A.总监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.监理员

【答案】 C
89、钢筋混凝土结构严格控制含氯化物外加剂的使用，是为了防止：( )
A.阵低混凝土的强度
B.增大混凝土的收缩变形
C.降低混凝土结构的刚度
D.引起结构中的钢筋锈蚀

【答案】 D
90、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（　　）盘中进行取样送检。
A.2
B.6
C.1
D.5

【答案】 B
91、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。
A.1300
B.1600
C.1900
D.2000

【答案】 C
92、质量缺陷的初始点能反映出质量缺陷的（ ），其在分析过程中具有关键性作用。
A.直接原因
B.间接原因
C.本质原因
D.关键原因

【答案】 A
93、现场施工准备质量控制中，对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（ ）组织。
A.监理机构
B.建设单位
C.商检部门
D.施工单位

【答案】 A
94、工程施工工期应自（　）中载明的开工日期起计算。
A.工程开工报审表
B.施工组织设计报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程开工令

【答案】 D
95、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（　　）天。
A.5
B.7
C.9
D.11

【答案】 B
96、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（　　）。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.支付运费
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费

【答案】 C
97、在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（　　）。
A.偶有偏差不足为怪
B.将实际进度调整到计划进度
C.废除计划进度
D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题

【答案】 D
98、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（　）。
A.强度不足
B.表面裂缝
C.强度不足和表露裂缝
D.蜂窝麻面和局部露筋

【答案】 D
99、可行性研究中属于目标市场分析的是（　　）。
A.主要用户分析
B.产品竞争力优劣势分析
C.产品用途分析
D.市场风险分析

【答案】 A
100、某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（ ）元。
A.260
B.310
C.330
D.340

【答案】 A
101、某基础工程有挖土、垫层、混凝土浇筑、回填土4个施工过程，分5个施工段组织流水施工，流水节拍均为3天，且混凝土浇筑2天后才能回填土，该工程的施工工期为（ ）天。
A.39
B.29
C.26
D.14

【答案】 C
102、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率b不宜超过()
A.8%
B.9%
C.10%
D.12%

【答案】 C
103、《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（　）标准。
A.符合性
B.成熟度
C.操作性
D.系统性

【答案】 B
104、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。
A.抗拉强度和抗剪强度试验
B.冷弯试验和耐高温试验
C.屈服强度和疲劳强度试验
D.拉力试验和弯曲性能试验

【答案】 D
105、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是()
A.GB/T19001
B.GB/T19004
C.GB/T19000
D.GB/T19011

【答案】 A
106、某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（　　）
A.不予调增
B.调增100万
C.调增150万
D.调增200万

【答案】 A
107、下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职
A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长
B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员
C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员
D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长

【答案】 D
108、进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（　　）。
A.间接费用率最小的工作
B.有充足备用资源的工作
C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

【答案】 A
109、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是（　　）。
A.确定后续工作及总工期的限制条件
B.加工处理实际进度数据
C.分析进度偏差产生的原因
D.分析进度偏差对总工期的影响

【答案】 B
110、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（　）。
A.将顺序进行的工作改为搭接进行
B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间
C.提高某些工作的劳动效率
D.组织有节奏的流水施工

【答案】 A
111、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（ ）编制设备安装工程概算。
A.扩大单价法
B.概算指标法
C.修正概算指标法
D.预算单价法

【答案】 A
112、按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（　　）。
A.工伤保险费
B.养老保险费
C.劳动保护费
D.流动施工津贴

【答案】 C
113、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？
A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用
B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置
C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金
D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正

【答案】 A
114、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（ ）。
A.勘察设计单位
B.施工单位
C.材料供应单位
D.监理单位

【答案】 D
115、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（　　）。
A.循证决策
B.全员参与
C.过程方法
D.关系管理

【答案】 C
116、下列不属于工程项目质量控制系统内容的是（　　）。
A.组织机构
B.工作制度
C.监理程序
D.质量标准

【答案】 D
117、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（　　）。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故

【答案】 A
118、单位工程预验收的程序中，监理机构应编写质量评估报告，并经（ ）签字后报建设单位。
A.专业监理工程师和施工单位技术负责人
B.专业监理工程师和监理单位技术负责人
C.总监理工程师和施工单位技术负责人
D.总监理工程师和监理单位技术负责人

【答案】 D
119、管理评审是由监理单位（　　）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的 正式评价。
A.最高管理者
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.委托专业单位

【答案】 A
120、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。
A.4天和9个
B.4天和4个
C.2天和3个
D.2天和9个

【答案】 D
121、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？( )
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ

【答案】 A
122、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是( )。
A.GB／T19000-2000
B.GB／T19001-2000
C.GB／T19004-2000
D.ISO19011

【答案】 A
123、下列选项中，不属于市场采购设备原则的是（ ）。
A.所采购设备质量可靠
B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购
C.尽可能地减少开支
D.所采购设备和配件价格合理，技术先进交货及时

【答案】 C
124、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工