2019-2025年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共600题）
1、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（　）元/m2。
A.322
B.378
C.350
D.400

【答案】 B
2、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（ ）。
A.'融资前分折只进行营利能力分析
B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性
C.融资前分析以非折现现金流量分析为主
D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析

【答案】 A
3、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（ ）。
A.承包人建议书评审标准
B.形式评审标准
C.资格评审标准
D.响应性评审标准

【答案】 A
4、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（ ）。
A.设备及工器具购置费
B.建设期利息
C.基本预备费
D.工程建设其他费用

【答案】 A
5、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（ ）。
A.工程防扬尘洒水费用
B.现场围挡的墙面美化
C.生活用洁净燃料费用
D.现场绿化费用

【答案】 A
6、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2 的类似工程预算成本为216 万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
A.245.44
B.244.4
C.287.4
D.302.8

【答案】 B
7、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（ ）。
A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣
B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣
C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣
D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管费按交通运输适用税率进行抵扣

【答案】 C
8、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（ ）。
A.造价管理机构发布的调价文件
B.造价管理机构发布的价格信息
C.质量合格证书
D.各种预付款支付凭证

【答案】 C
9、己知某施工机械采购原值为 5 万元，寿命期内检修次数为 3 次，检修间隔台班为 400 台班，机械的残值率为 5%，则该台施工机械的台班折旧费为（ ）元/台班。
A.29.69
B.31.25
C.39.58
D.41.67

【答案】 A
10、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 10％时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。
A.8.0
B.11.0
C.12.0
D.12.5

【答案】 B
11、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。
A.8
B.10.91
C.12
D.16.36

【答案】 C
12、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（　　）。
A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同
B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同
C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额
D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金

【答案】 B
13、（2018年真题）工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。
A.对风险进行评估
B.价值增值分析
C.选择合理的风险费率
D.进行成本分析

【答案】 B
14、关于投标报价，下列说法中正确的是（　）。
A.总价措施项目均由投标人自主报价
B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报
C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中

【答案】 D
15、某工程网络计划有三条独立的线路A－D、B－E、C－F，其中B－E为关键线路，TFA＝TFD＝2天，TFC＝TFF＝4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（　）。
A.28
B.24
C.14
D.4

【答案】 C
16、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。
A.1500W
B.2000W
C.2500W
D.3000W

【答案】 D
17、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。
A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42 天为基准日　　
B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整
C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑
D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

【答案】 C
18、关于概算指标，下列说法正确的是（ ）。
A.应以建筑面积为计量单位
B.通常以单位工程为对象
C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标
D.概算定额比概算指标更加综合

【答案】 B
19、下列不属于期中支付文件的内容的是（ ）。
A.累计已完成的合同价款
B.本周期已完成的计日工价款
C.累计已实际支付的合同价款
D.本周期计划完成的合同价款

【答案】 D
20、项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高．达到（　　）。
A. 50％～70％
B. 50％～90％
C. 70％～90％
D. 70％～100％

【答案】 C
21、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。
A.竣工财务决算说明书
B.竣工财务决算报表
C.工程竣工造价对比分析
D.工程竣工验收报告

【答案】 A
22、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（　）。
A.交钥匙总承包
B.EPC总承包
C.设计—施工总承包
D.工程项目管理总承包

【答案】 B
23、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。
A.生产能力指数法与系数估算法
B.系数估算法与比例估算法
C.单位生产能力估算法与比例估算法
D.系数估算法与单位生产能力估算法

【答案】 B
24、建设工程预算编制中的总预算由（ ）组成。
A.综合预算和工程建设其他费、预备费
B.预备费、建设期利息及铺底流动资金
C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金
D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

【答案】 D
25、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。
A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿
B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】 C
26、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()
A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用
B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用
C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用
D.不可预见准备金是一定要发生的费用

【答案】 B
27、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
A.容易出现围标串标现象
B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响
C.有可能成为地方或行业保护的手段
D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争

【答案】 A
28、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（　）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】 C
29、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。
A.139.0
B.142.4
C.142.7
D.143.2

【答案】 B
30、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（　）。
A.初步设计深度不够，设备清单不完备
B.初步设计较深，有详细的设备清单
C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品
D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备

【答案】 D
31、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 （），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
A.50％
B.60％
C.70％
D.80％

【答案】 B
32、（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1－2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020年考建设投资的组成文字题）
A.9680
B.9800
C.10000
D.10100

【答案】 B
33、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。
A.投标截止期前28天
B.投标截止期前42天
C.开工日期前28天
D.开工日期前42天

【答案】 A
34、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。
A.1.3
B.1.5
C.2.0
D.3.0

【答案】 D
35、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。
A.安全文明施工费不予调整
B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素
C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准
D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准

【答案】 C
36、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。
A.间接费
B.分包费
C.盈余
D.上级单位管理费

【答案】 B
37、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。
A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力
B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力
D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力

【答案】 A
38、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（ ）。
A.按所有有效投标人中的最低投标价确定
B.按所有有效投标人的平均投标价确定
C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定
D.按项目特点、行业管理规定自行确定

【答案】 D
39、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（ ）。
A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价
B.计日工费用的多少是由招标人暂定的
C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付
D.计日工计入投标人的报价中

【答案】 B
40、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。
A.概算定额法
B.概算指标法
C.预算单价法
D.综合吨位指标法

【答案】 B
41、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（ ）。
A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担
B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整
C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担
D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

【答案】 B
42、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。
A.生产能力估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.指标估算法

【答案】 D
43、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（　）
A.暂定数量
B.暂估金额
C.暂估单价
D.暂估合价

【答案】 C
44、某建设项目工程费用为7000 万元，工程建设其他费用为2000 万元，建设期利息为600 万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（　）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475

【答案】 C
45、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（　　）。
A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理
B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据
C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立
D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任

【答案】 C
46、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。
A.工程费用+工程建设其他费用
B.建设投资+建设期利息
C.建设安装工程费+设备及工器具购置费
D.建设项目总投资

【答案】 B
47、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（ ）。
A.7200
B.6120
C.4800
D.9951

【答案】 C
48、某施工合同约定人工工资为200 元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2 天，人员窝工20 个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20 个工日；③几天后场外停电，停工1 天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500

【答案】 C
49、某施工合同约定人工工资为200 元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2 天，人员窝工20 个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20 个工日；③几天后场外停电，停工1 天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500

【答案】 C
50、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（　）。
A.可以决定报价尺度
B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改
C.根据工程量的大小采取合适的施工方法
D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致

【答案】 B
51、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。
A.反映项目建设前期的动态投资
B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次
C.要考虑影响投资的动态因素
D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和

【答案】 C
52、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
53、下列关于预算定额基价的说法正确的是（ ）。
A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价
B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程
C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性
D.预算定额基价主要用于编制施工预算

【答案】 B
54、完成某分部分项工程1m3 需基本用工0.5 工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1 工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（　）工日/10m3。
A.5.85
B.6.05
C.7.00
D.7.15

【答案】 D
55、下列关于竣工决算的说法，正确的是（　）。
A.竣工财务决算是正确核定项目资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据
B.项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的10%
C.基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产.流动资产.无形资产和其他资产价值的情况和价值
D.在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出.设备工器具投资支出.待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本

【答案】 D
56、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（　）。
A.职工工会经费
B.物价补贴
C.职工福利费
D.劳动保护费

【答案】 B
57、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。
A.由发包人提出适当的措施费变更后调整
B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整
C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整
D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

【答案】 D
58、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（ ）。
A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格
C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

【答案】 C
59、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，安全文明施工费应计列于()之中。
A.分部分项工程量清单计价表
B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表
C.其他项目清单与计价汇总表
D.规费、税金项目清单与计价表

【答案】 B
60、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（ ）
A.为项目配套的专用送变电站投资
B.非经营性项目转出投资支出
C.非经营性的农村饮水工程
D.项目建设管理费

【答案】 D
61、单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是()。
A.发包人和承包人
B.发包人和监理人
C.发包人和主管部门
D.承包人和监理人

【答案】 A
62、已知某人工抹灰 10m2的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2
A.9.30
B.9.56
C.9.87
D.9.67

【答案】 C
63、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。
A. 27. 7
B. 29.0
C. 29.2
D. 29. 7

【答案】 D
64、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（　）。
A.材料费
B.施工机械费
C.管理费
D.开办费

【答案】 D
65、根据计时观测资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（ ）m3/工日。
A.8.621
B.8.772
C.9.174
D.14.493

【答案】 B
66、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（ ）。
A.分析影响投资的主要因素
B.主要技术经济指标分析
C.资金筹措方式
D.工程建设其他费用估算

【答案】 A
67、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息
B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款
C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款
D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

【答案】 A
68、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t, 原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保 管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（ ）元/t。
A. 281. 04
B. 282. 45
C. 282. 61
D. 287. 89

【答案】 C
69、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。
A.按照合同文件中规定的工程量予以计量
B.不符合合同文件要求的工程不予计量
C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量
D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量

【答案】 B
70、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（　）
A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件
B.招标范围是指单项工程的招标范围
C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准
D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

【答案】 C
71、工程索赔中最关键和最主要的依据是（ ）。
A.工程施工合同
B.国家法律、法规
C.工程建设强制性标准
D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证

【答案】 A
72、非生产性建设项目总投资通常应包括（ ）。
A.固定资产投资和流动资产投资
B.建设投资和建设期利息
C.工程费用、工程建设其他费用和预备费
D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费

【答案】 B
73、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。
A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间
B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间
C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间
D.不可避免中断时间

【答案】 A
74、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（　）。
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 C
75、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
76、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。
A.工程接收证书
B.竣工结算支付证书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书

【答案】 D
77、下列费用中，计算基数互不相同的是（ ）
A.国际运费和银行财务费
B.外贸手续费和运输保险费
C.关税和消费税
D.消费税和进口环节增值税

【答案】 C
78、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（ ）万元。
A.12.64
B.12.47
C.13.63
D.16.59

【答案】 C
79、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（　）。
A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价
C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】 D
80、按我国现行投资构成，下列费用中属于项目建设期计列的生产经营费用用的是（ ）。
A.勘察设计费
B.研究试验费
C.工程监理费
D.联合试运转费

【答案】 D
81、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.257.04
B.214.20
C.294.84
D.338.64

【答案】 A
82、与预算定额相比，概算定额的不同之处主要在于（）。
A.表达的主要内容不同
B.表达的主要方式不同
C.基本使用方法不同
D.项目划分和综合扩大程度上的差异

【答案】 D
83、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。
A.到岸价＋消费税
B.到岸价＋关税
C.关税完税价格＋消费税
D.关税完税价格＋关税＋消费税

【答案】 D
84、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
A.1080
B.1380
C.1500
D.1650

【答案】 B
85、下列（ ）不属于建设单位管理费。
A.工作人员工资
B.业务招待费
C.劳动保护费
D.工程监理费

【答案】 D
86、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。
A.2.00
B.2.10
C.2.31
D.2.35

【答案】 D
87、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。
A.实际发生
B.合同约定
C.发承包双方确认
D.发承包双方签证资料确认

【答案】 B
88、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（ ）为准，并以完成后的（ ）计算。
A.实体工程量、净值
B.实体工程量、实际值
C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值
D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值

【答案】 A
89、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（　）。
A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款
B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关

【答案】 D
90、某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（ ）。
A.2万元
B.20万元
C.6万元
D.3万元

【答案】 A
91、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（ ）。
A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%
B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%
C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算
D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款

【答案】 A
92、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段评标价为（ ）。
A.6720W； 6528w
B.6720W；6800w
C.8834W；6028W
D.7280W；7072W

【答案】 B
93、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（ ）万元人民币。（1美元=6元人民币）
A.4.33
B.6.67
C.8.33
D.10.67

【答案】 C
94、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（ ）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
95、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（　　）。
A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1％时才予调整
B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10％时，可调整相应单价
C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款
D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款

【答案】 B
96、某工程项目合同价为2000万元，施工过程中收到外界的干扰使得工期拖延了20个月，该部分工程的合同价格为160万元，则承包商可提出的工期索赔为（ ）。
A.0.8个月
B.1.6个月
C.1.8个月
D.1.2个月

【答案】 B
97、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（ ）元/m2。
A.2632
B.2248
C.2428
D.2812

【答案】 A
98、（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。
A.7147.08
B.7535.09
C.7911.84
D.8307.43

【答案】 B
99、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。
A.直接建设成本
B.建设成本上升费
C.不可预见准备金
D.未明确项目准备金

【答案】 B
100、关于无形资产的计价，以下说法中错误的是（ ）。
A.如果商标权是自创的，一般应作为无形资产入账
B.购入的无形资产按照实际支付的价款计价
C.企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价
D.商标权的计价一般根据被许可方新增的收益确定。

【答案】 A
101、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用
C.施工单位技术革新的研究试验费
D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用

【答案】 B
102、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（ ）。
A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算
B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息