2025年监理工程师之合同管理考试题库.docx

2025年监理工程师之合同管理考试题库

单选题（共600题）
1、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

【答案】 B
2、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是(　　)。
A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付
B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复
C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金

【答案】 A
3、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
4、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（ ）日。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
5、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（　　）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
6、关于民事责任的说法错误的是（）
A.民事责任包括合同责任与侵权责任
B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任
C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式
D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定

【答案】 D
7、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（　）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
8、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是( )。
A.工期和经济损失均由承包人承担
B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期
C.顺延合同工期，不补偿经济损失
D.补偿经济损失并顺延合同工期

【答案】 A
9、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
10、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
11、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 C
12、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。
A.雇主
B.承包商
C.分包商
D.工程师

【答案】 B
13、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
14、下列代理行为中，不属于委托代理的是（　　）。
A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.法定代理

【答案】 D
15、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日

【答案】 A
16、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（　　）。
A.海产品
B.淡水鱼
C.奶类
D.豆类

【答案】 A
17、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（ ）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
18、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
19、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地

【答案】 B
20、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
21、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同

【答案】 C
22、根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（　）。
A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效
B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效
C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效
D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

【答案】 C
23、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（ ）。
A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家
B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标
C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案
D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用

【答案】 D
24、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（　）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】 B
25、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5

【答案】 D
26、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】 C
27、根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（　）。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式

【答案】 C
28、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
29、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
30、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1 年，A 单位工程为分部移交工程，A 单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3 个月，A 单位工程缺陷通知期的终止时间应为（　）。
A.A 单位工程竣工日后1 年
B.A 单位工程竣工日后1 年3 个月
C.全部工程竣工日后1 年
D.全部工程竣工日后1 年3 个月

【答案】 B
31、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（ ）。
A.被保证的主债权数额
B.保证人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围

【答案】 B
32、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
33、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
34、设计施工总承包合同的订立中，（ ）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 A
35、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（ ）。
A.投标人名称
B.投标内容
C.投标文件格式
D.联合体协议书

【答案】 B
36、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
37、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】 D
38、合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
39、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（ ）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A.21
B.28
C.42
D.56

【答案】 D
40、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
41、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证

【答案】 A
42、下列关于不利物质条件的说法正确的是（　　）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
43、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
44、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（　　）。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷

【答案】 D
45、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（　）。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
46、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（　）。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员
C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】 C
47、关于货样买卖合同的说法，正确的是（　）。
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】 B
48、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
49、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。
A.工程师发出设计变更通知
B.承包人完成变更工程
C.承包人提交变更追加合同价款报告
D.最近一期工程进度款支付

【答案】 D
51、下列关于履约保证说法不正确的是( )。
A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种
B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%
C.履约银行保函额度是合同价格的10%
D.履约担保书担保额度是合同价格的10%

【答案】 D
52、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金
C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
53、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是( )。
A.5月1日
B.5月14日
C.6月1日
D.6月10日

【答案】 C
54、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（　　）应承担承包人由此增加的保管费用。
A.发包人
B.承包人
C.供货商
D.监理人

【答案】 A
55、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（　）。
A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标
B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价
C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争
D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人

【答案】 D
56、关于招标文件下列说法正确的是（　　）。
A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标
B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标
C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标
D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标

【答案】 D
57、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（　）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
58、英国NEC合同文本中规定，（ ）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。
A.项目经理和分包商
B.项目经理和承包商
C.承包商和公用事业部门
D.分包商和地方行政机关代表

【答案】 B
59、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议
D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

【答案】 C
60、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（　）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用
C.CIF 价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】 A
61、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
62、颁发履约证书后将（　　）保留金返还承包商。
A.30%
B.50%
C.80%
D.全部

【答案】 D
63、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权

【答案】 D
64、以下（　　）不属于健康状况信息。
A.个人疾病史
B.体检信患
C.生化指标
D.行为信息

【答案】 D
65、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（ ） ．
A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”
B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触
C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用
D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

【答案】 A
66、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（　　）通知承包人。
A.姓名及其授权范围
B.职能分工及监理权限
C.监理权限
D.职能分工

【答案】 A
67、《简明标准施工招标文件》适用于（　　）的项目
A.设计和施工由同一承包人承担的项目
B.技术要求复杂的大型项目
C.工期不超过12个月的项目
D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】 C
68、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（　　）方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法

【答案】 C
69、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费

【答案】 C
70、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
71、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（　）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】 B
72、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（ ）。
A.建设地点
B.招标条件
C.建设工期
D.本次招标采购材料的名称

【答案】 D
73、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认
C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

【答案】 C
74、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（　　）。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
75、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（　　）。
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
76、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
77、下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（ ）。
A.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，必须重新组织资格预审
B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审
C.评分因素包括申请人的类似项目业绩
D.通过详细审查申请人的数量不足3 个的，只能直接招标

【答案】 C
78、关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
79、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( )。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
80、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。
A.发包人
B.监理单位
C.承包人
D.维修公司

【答案】 A
81、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（　　）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】 B
82、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（　　）止。
A.15天或14天
B.15天或10天
C.25天
D.10天

【答案】 A
83、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

【答案】 C
84、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。
A.审查程序
B.审查因素
C.合格者数量限制
D.澄清要求

【答案】 C
85、（2017年真题）建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（ ）。
A.提交投标书后，开标前
B.提交投标书后，评标前
C.开标后，定标前
D.提交投标书前

【答案】 C
86、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】 B
87、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（　）承担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业

【答案】 D
88、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列） 说法错误的是（　）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】 A
89、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
90、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

【答案】 B
91、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
92、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 B
93、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
94、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。
A.从事非法活动
B.驾驶无有效行驶证的机动车
C.从事建筑施工工作
D.醉酒

【答案】 C
95、停止运动的指征包括（　　）。
A.严重气短
B.不正常的心跳
C.特别眩晕
D.上腹部区疼痛或“烧心”
E.身体任何一部分突然疼痛

【答案】 A
96、银皮书规定，当原定进度计划与实际进度不相符时，承包商还应提交一份修订的进度计划，除非业主在收到进度计划后的（）天内向承包商发出通知，指出其不符合合同要求。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
97、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
98、关于保证责任的表述中，正确的是（）。
A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年
B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任
C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】 D
99、关于投标限价的说法，正确的是（ ）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
100、法人是具有（　　），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.民事权利
B.法律权利和民事权利
C.民事行为能力
D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
101、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
102、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.组织做好合同评审工作
C.制定完善的合同管理制度和实施计划
D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】 A
103、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】 D
104、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
105、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（　）。
A.招标人给予口头答复即可
B.招标人答复只给予提问者
C.招标人答复作为招标文件的组成部分
D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

【答案】 C
106、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
107、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

【答案】 D
108、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
109、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。
A.招标公告
B.投标邀请书
C.工程量清单
D.内部招标通告

【答案】 A
110、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计方案符合城乡规划、城市设计
C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求
D.项目解读、设计构思

【答案】 D
111、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
112、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。
A.发包人
B.设计施工总承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 A
113、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
114、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的