2019-2025年设备监理师之设备监理合同综合检测试卷B卷含答案.docx

2019-2025年设备监理师之设备监理合同综合检测试卷B卷含答案

单选题（共600题）
1、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

【答案】 B
2、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。
A.安全生产监督管理部门
B.煤矿安全监察机构
C.劳动监察主管部门
D.建设行政主管部门

【答案】 D
3、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
4、设备工程合同文件一般包括( )。
A.投标保函、合同条件及附件
B.合同条件及投标保函
C.合同协议书及招标文件
D.合同条件、技术文件和附件

【答案】 D
5、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
6、下列关于分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意
B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师
C.承包商应当对指定分包商的行为负责
D.承包商可将整个工程分包给他人

【答案】 C
7、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。
A.劳动者严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的
C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的
D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】 B
8、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。
A.受赠
B.收益
C.继承
D.受让

【答案】 B
9、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。
A.DAB决定
B.友好协商
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 C
10、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失( )。
A.实体民事权利
B.胜诉权
C.起诉权
D.抗辩权

【答案】 B
11、无权代理属于( )行为。
A.无效
B.可变更的
C.可撤销的
D.效力待定的

【答案】 D
12、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.合同撤销权

【答案】 A
13、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.天津市人民政府建设行政主管部门
D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】 C
14、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。
A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%
B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%
C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%
D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

【答案】 B
15、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
16、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应( )。
A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金
B.重新设计、并支付赔偿金
C.赔偿委托人的实际损失
D.支付违约金并赔偿损失

【答案】 A
17、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
18、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
19、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的
D.债权人主张提存的

【答案】 D
20、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与( )相同。
A.封存的样品
B.封存的样品及其说明的质量
C.封存的样品及其法律规定
D.封存的样品及其品质担保

【答案】 B
21、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。
A.合同偏差原因分析
B.合同偏差责任分析
C.合同偏差后果分析
D.合同偏差处理结果分析

【答案】 D
22、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
23、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。
A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润
D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】 B
24、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。
A.法人
B.自然人
C.销售者
D.仓储者

【答案】 B
25、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
26、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。
A.工程师
B.监理公司
C.业主
D.安全生产主管部门

【答案】 A
27、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是( )。
A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果
B.设备承揽合同是要式合同
C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同
D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同

【答案】 A
28、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
29、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。
A.增加人员投入
B.变更工程设计
C.加大资金收入
D.调整合同计划

【答案】 B
30、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
31、FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是( )。
A.中标合同金额
B.合同价格
C.承包商的报价金额
D.评标价格

【答案】 A
32、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。
A.增加人员投入
B.变更工程设计
C.加大资金收入
D.调整合同计划

【答案】 B
33、甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为( )。
A.有效
B.可撤销
C.效力待定
D.无效

【答案】 C
34、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
35、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。
A.行政立法行为
B.国防、外交等国家行为
C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理
D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】 D
36、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%
B.150%
C.200%
D.300%

【答案】 D
37、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。
A.国务院发展改革部门依法指定的媒介
B.全国发行量最大的报纸、杂志
C.全国影响最大的门户网站
D.国务院建设行政主管部门指定的媒介

【答案】 A
38、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是( )。
A.抵押权
B.土地承包经营权
C.地役权
D.建设用地使用权

【答案】 C
39、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。
A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的
B.交由承运人运输的在途标的物
C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的
D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】 C
40、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
41、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。
A.工程师
B.争端评判委员会(DAB)
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 B
42、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是( )。
A.质物可以是正在建造的建筑物
B.质权分为动产质权和不动产质权
C.质权人对质物孳息享有收取权
D.质权人有权使用质物

【答案】 C
43、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
44、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
45、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。
A.投标截止时间前
B.收到投标人书面撤回通知时
C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内
D.开标之日起15日内

【答案】 C
46、按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成( )的事故。
A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失
B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失
D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

【答案】 C
47、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
48、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。
A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】 D
49、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
50、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
51、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】 A
52、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用( )的仲裁规则。
A.国际商会
B.中国商会
C.中国国际经济贸易仲裁委员会
D.FIDIC

【答案】 A
53、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

【答案】 B
54、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
55、设备工程合同管理的根本任务是( )。
A.设备工程合同的签订、履行、保修
B.设备工程合同约定的设计、制造、安装
C.设备工程合同质量、进度、投资控制
D.与业主签订委托监理合同

【答案】 C
56、法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的( )关系。
A.道德关系
B.权利义务关系
C.人际关系
D.民事关系

【答案】 B
57、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
A.合同成立
B.合同签订
C.合同生效
D.违反约定

【答案】 D
58、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 A
59、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括( )。
A.具体合同事件
B.设备工程进度情况
C.工程资金使用情况
D.合同管理人员管理情况

【答案】 D
60、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。
A.开标后30
B.完成评标后15
C.发出中标通知书30
D.签订施工合同5

【答案】 D
61、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
62、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
63、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地

【答案】 C
64、设备工程合同谈判的议程，一般由( )提出。
A.工程师
B.业主
C.投标人
D.中标人

【答案】 B
65、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。
A.投标人相互串通投标
B.投标人与招标人串通招标投标
C.投标人以行贿手段谋取中标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】 D
66、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
67、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。
A.业主
B.工程师
C.工程师助理
D.项目经理

【答案】 B
68、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存
B.生产、使用、储存
C.生产、运输、使用
D.生产、经营、储存

【答案】 D
69、缺陷通知期的起始日期是( )。
A.工程通过竣工试验的日期
B.工程师颁发接收证书的日期
C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期
D.接收证书上标明的竣工日期

【答案】 D
70、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
71、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力
C.当事人可以通过调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
72、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，( )可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。
A.工程师
B.工程师助手
C.雇主
D.雇主代表

【答案】 C
73、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与( )不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。
A.实际进度
B.进度计划前锋线
C.承包商经营计划
D.承包商人员培训安排

【答案】 A
74、检核表的核心思想是( )。
A.确定事件的逻辑关系
B.持续改进
C.分析事件的合理性
D.完整描述事件的全过程

【答案】 B
75、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。
A.出卖人
B.承运人
C.买受人
D.出卖人与买受人

【答案】 C
76、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于( )日。
A.l
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
77、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准

【答案】 B
78、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的( )。
A.缺陷通知期延长损失
B.费用支出，且含合理利润
C.直接损失
D.费用支出，但不含合理利润

【答案】 B
79、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由( )承担修正该项损失的费用。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.保险公司

【答案】 B
80、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
81、下列关于委托合同的说法不正确的是( )
A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础
B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务
C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已
D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】 D
82、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。
A.要约
B.要约邀请
C.行政
D.法律

【答案】 D
83、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
84、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。
A.15日
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 B
85、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰

【答案】 B
86、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。
A.承包人越级承揽工程
B.承包人超越范围承揽工程
C.承包人向评标委员行贿中标
D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】 D
87、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。
A.只能由债务人提供抵押物
B.抵押人转移对抵押物的占有
C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

【答案】 C
88、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
89、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。
A.甲将汇票交付于乙
B.汇票登记
C.甲将汇票提存于公证处
D.质押合同签字

【答案】 A
90、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
91、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
92、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
93、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自( )时起无效。
A.合同订立
B.甲提出撤销请求
C.人民法院受理撤销请求
D.人民法院判决撤销

【答案】 A
94、生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由( )负责办理投保手续。
A.承包商
B.业主
C.承运人
D.设备供应商

【答案】 A
95、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。
A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配
B.合同当事人相互享有同等的权利
C.合同当事人相互承担同等的义务
D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】 A
96、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。
A.承包商另行选择日期进行竣工后试验
B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验
C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验
D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】 B
97、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 B
98、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
99、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
100、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。
A.产品责任的诉讼时效期间为1年
B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失
C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任
D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】 C
101、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
102、交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责( )。
A.包换
B.保修
C.包修
D.包修或包换

【答案】 D
103、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金
B.抵作合同价款
C.双倍返还定金
D.继续履行合同

【答案】 C
104、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。
A.投标保证金不得超过投标总价的2%
B.招标人不得挪用投标保证金
C.投标保证金不得以支票形式提交
D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】 B
105、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是( )。
A.有权代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 B
106、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。
A.2012年3月3日
B.2012年3月16日
C.2012年3月20日
D.2012年6月10日

【答案】 B
107、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。
A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权
B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权
C.代位权的行使范围以债务人的债权为限
D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

【答案】 C
108、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。
A.法律规定
B.合同约定
C.买受人要求
D.出卖人接受

【答案】 B
109、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
110、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
111、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
112、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
113、在下列各项中，符合代理特征的是( )。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思
D.代理结果归属代理人

【答案】 C
114、承包商应在设备工程或单位工程的( )之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。
A.竣工时间
B.缺陷通知期期满
C.颁发接收证书
D.保留金返还

【答案】 B
115、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
116、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。
A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权
B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人
D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】 C
117、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。
A.刑事责任
B.瑕疵担保责任
C.行政责任
D.产品责任

【答案】 D
118、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。
A.银行保函
B.汇票
C.土地所有权
D.债券

【答案】 A
119、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
120、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。
A.接收证书
B.履约担保
C.履约证书
D.保留金

【答案】 C
121、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.造成工程暂停的责任方

【答案】 C
122、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
123、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。
A.不同合同间的工作协调
B.检核合同成立所必备的条款
C.均衡双方当事人的权利和义务
D.设计特殊事件的处理机制

【答案】 A
124、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
125、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。
A.提供现场的地下管线资料
B.派出必要的现场服务人员
C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定
D.整个安装调试过程