2025年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制押题练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是( )。
A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低
B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高
C.两者单价均适当提高
D.两者单价均适当降低

【答案】 A
2、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（ ）。
A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期
D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

【答案】 C
3、监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（ ）。
A.确定规划设计条件
B.编制设计总进度计划
C.审查设计单位提交的进度计划
D.填写设计进度表

【答案】 C
4、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 B
5、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（　）。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施

【答案】 C
6、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。
A.勘察单位
B.建设单位
C.设计单位
D.政府监督部门

【答案】 B
7、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()
A.产品说明书
B.权威性认证资料
C.技术说明书
D.材料样品

【答案】 D
8、下列哪一符合商品房预售条件？( )
A.已支付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书
B.持有建设工程规划许可证
C.按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十以上
D.取得《商品房预售许可证》

【答案】 C
9、生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（ ）。
A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等
B.生产准备费不包括单台设备调试费
C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等
D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理

【答案】 B
10、建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。
A.建设投资
B.无形资产
C.有形资产
D.铺底流动资金

【答案】 A
11、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，铺底流动资金为120万元，占全部流动资金的30%。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均税前利润为180万元，年平均贷款利息为20万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（ ）。
A.10%
B.8.33%
C.8%
D.10.31%

【答案】 C
12、（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（　）。
A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责
B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名
C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置
D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整

【答案】 B
13、建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()
A.分析工作之问的逻辑关系
B.计算工作持续时间
C.进行项目分解
D.确定进度计划目标

【答案】 D
14、（2017年真题）下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（　）。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量

【答案】 D
15、下列选项中，不属于市场采购设备原则的是（ ）。
A.所采购设备质量可靠
B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购
C.尽可能地减少开支
D.所采购设备和配件价格合理，技术先进交货及时

【答案】 C
16、下列费用中，不应纳入工程建设其他费用的是（ ）。
A.工程监理费
B.研究试验费
C.生活家具购置费
D.检验试验费

【答案】 D
17、钢结构工程一级焊缝应按照其数量（ ）的比例进行探伤检测。
A.100%
B.90%
C.70%
D.50%

【答案】 A
18、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？
A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫
B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫
C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险
D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2 万元的鱼苗死亡。仓库中价值2 万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险

【答案】 C
19、2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（　）万元。
A.20
B.40
C.80
D.100

【答案】 C
20、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（　　）的原则。
A.以人为核心
B.提高质量效益
C.质量进度并重
D.减少质量损失

【答案】 A
21、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（　　）具体实施对工程变更费用及工期影响的评估。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.监理机构技术负责人

【答案】 B
22、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（　　）。
A.可行性研究阶段
B.决策阶段
C.设计阶段
D.保修阶段

【答案】 C
23、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。
A.BIM基础理论研究人员
B.BIM软件开发人员
C.BIM标准研究人员
D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员

【答案】 B
24、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（　　）。
A.工程费用
B.设备购置费
C.工艺设备投资
D.建筑安装工程费

【答案】 C
25、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（　　）划分。
A.专业性质
B.施工特点
C.施工程序
D.设计系统

【答案】 D
26、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（ ）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
27、下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。
A.墙体长宽高
B.门窗材质
C.施工时间
D.招投标信息

【答案】 D
28、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 B
29、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（　　）的差值进行确定。
A.自由时差与进度偏差
B.自由时差与总时差
C.总时差与进度偏差
D.时间间隔与进度偏差

【答案】 A
30、流水强度是指某专业工作队在()
A.一个施工段上所完成的工程量
B.单位时间内所完成的工程量
C.一个施工段上所需资源的数量
D.单位时间内所需某种资源的数量

【答案】 B
31、采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（　　）。
A.调量不换价
B.可以直接套用预算单价
C.编制补充单位估价表
D.按实际使用材料价格换算预算单价

【答案】 A
32、模板是混凝土构件成形的模壳与支架，高层建筑核心筒模板应优先选用（　　）。
A.大模板
B.滑升模板
C.组合模板
D.爬升模板

【答案】 D
33、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？
A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头
B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5 日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容
C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证
D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30 日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30 日指的是工作日

【答案】 B
34、（　　）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理 人员在该质量监督机构备案。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.设计单位

【答案】 A
35、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：
A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方
B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关
C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任
D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任

【答案】 A
36、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
37、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。
A.6
B.3
C.8
D.12

【答案】 B
38、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（　　）。
A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积
B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积
C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积
D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积

【答案】 A
39、监理企业质量管理体系的中，项目总监理工程师属于监理单位的（　　）。
A.决策层
B.管理层
C.执行层
D.培训层

【答案】 B
40、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（　　）。
A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格
B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格
C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格
D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格

【答案】 D
41、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。
A.11.46%
B.11.50%
C.12.00%
D.12.36%

【答案】 A
42、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（　　）的差值进行确定。
A.自由时差与进度偏差
B.自由时差与总时差
C.总时差与进度偏差
D.时间间隔与进度偏差

【答案】 A
43、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（　　）天。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 B
44、在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证。
A.质量监督机构
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
45、对监理单位来说，（　　）是维持质量管理体系生命力的保证。
A.过程方法
B.全员参与
C.以顾客为关注焦点
D.持续改进

【答案】 D
46、工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（ ）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

【答案】 C
47、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（ ）万元。
A.3000
B.7500
C.50
D.20

【答案】 D
48、订货计划通常采用（　　），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。
A.表格形式
B.合同形式
C.卡片形式
D.电文形式

【答案】 C
49、某分项工程招标工程量清单数量为1000m3,施工中由于设计变更调整为1200m3，该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（ ）元。
A.420000
B.429000
C.431250
D.432000

【答案】 C
50、关于设计概算编制的说法，正确的是（　　）。
A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动
B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响
C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平
D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资

【答案】 C
51、根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，第一次工地会议纪要由( ) 负责整理。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工项目部
D.项目监理机构

【答案】 D
52、我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()
A.直接工程费
B.企业管理费
C.利润
D.税金

【答案】 D
53、对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是()
A.过程方法
B.持续改进
C.管理的系统方法
D.质量体系过程评价

【答案】 C
54、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（　　）。
A.主控项目的质量经全数检验均应合格
B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目
D.一般项目的质量经抽样检验合格

【答案】 A
55、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？( )
A.基层未刷防潮层
B.旧墙面疏松的旧装修层未清除
C.基层含水率过大
D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮

【答案】 A
56、建设工程多级网络计划系统的编制应采用（　）的方法。
A.自下向上、分级编制
B.自顶向下、分级编制
C.自顶向下、整体编制
D.自下向上、整体编制

【答案】 B
57、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由( )组织专家论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 A
58、单位工程中的分包工程验收合格后，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整，并移交给（　　）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总包单位
D.质量监督机构

【答案】 C
59、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（　　）、规费和税金构成。
A.直接费、间接费、其他项目费
B.分部分项工程费、措施项目费
C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
D.直接费、间接费、利润

【答案】 C
60、某生产产品的投资方案，当单位产品的价格由1000元降为900元时，该方案的内部收益率为-1%，则价格因素的敏感系数为()
A.-0.1
B.0.1
C.0.9
D.1.0

【答案】 B
61、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()
A.清水楼梯踏步
B.镶面大理石柱
C.地漏
D.垃圾道

【答案】 A
62、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是( )。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位来按施工方案施工

【答案】 A
63、建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（ ）的特点。
A.单位时间内所需用的资源量较少
B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接
C.施工现场的组织、管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工

【答案】 B
64、在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。
A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理
B.以便预测各个年度的投资规模
C.明确各个项目的按期投产
D.以便分年度计划

【答案】 B
65、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是（　　）。
A.增加工作面
B.改善劳动条件
C.增加每天的施工时间
D.采用更先进的施工机械

【答案】 D
66、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（　　）天。
A.20
B.10
C.5
D.4

【答案】 C
67、在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于（　　）。
A.强制确定法
B.头脑风暴法
C.哥顿法
D.德尔菲法

【答案】 D
68、某分项工程清单工程量为2000立方米，实际工程量为2500立方米。发承包双方约定，当工程量变化超过15%时，确定新综合单价，予以价款调整。若承包人报价浮动率为6%，承包人报价的综合单价为200元/立方米，发包人招标控制价的综合单价为215元/立方米，则调整后的综合单价是（　　）。
A.171.78
B.200.00
C.215.00
D.247.25

【答案】 B
69、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。
A.招标人
B.投标人
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
70、工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（　　）。
A.设计单位的选择
B.起草设计任务书
C.起草设计合同
D.起草投资方案

【答案】 D
71、某跨度为6.0m的现浇钢筋混凝土梁，对模板的起拱，当设计无具体要求时，模板起拱高度为6mm，则该起拱值：( )
A.一定是木模板要求的起拱值
B.包括了设计起拱值和施工起拱值
C.仅为设计起拱值
D.仅为施工起拱值

【答案】 D
72、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（　）的工作持续时间来进行调整。
A.总时差最小
B.自由时差最小
C.总时差最大
D.自由时差最大

【答案】 A
73、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（　　）。
A.200m3
B.400m3
C.300t
D.500t

【答案】 B
74、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是( )。
A.工程合格程度
B.安全达标程度
C.工程返修程度
D.顾客满意程度

【答案】 D
75、建设工程质量事故的等级是以（ ）为标准划分的。
A.直接经济损失和人员伤亡数量
B.违法行为严重程度
C.工程项目的规模
D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度

【答案】 A
76、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（　）。
A.流水强度
B.施工过程
C.施工段
D.流水节拍

【答案】 C
77、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。
A.项目监理机构
B.招标人
C.招投标管理机构
D.投标人

【答案】 B
78、设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目经理
D.建设单位项目负责人

【答案】 A
79、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()
A.编制单位工程施工进度计划
B.协助承包单位确定工程延期时间
C.调整施工总进度计划
D.定期向业主提供工程进度报告

【答案】 D
80、多级网络计划系统编制的原则不包括（ ）
A.整体优化
B.连续均衡
C.简明适用
D.自顶向下

【答案】 D
81、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（ ）。
A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求
B.大模板作业防护应符合规范要求
C.施工现场临时用电管理应符合相关要求
D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

【答案】 B
82、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（　）。
A.分部分项工程量清单
B.能计量的措施项目清单
C.不能计量的措施项目清单
D.其他项目清单

【答案】 A
83、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（　　）。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级

【答案】 C
84、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（　　）。
A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
B.资源均衡使用条件下的最短工期安排
C.资源使用最少条件下的合理工期安排
D.资源有限条件下的最短工期安排

【答案】 D
85、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为( )个。
A.2
B.3
C.4
D.6

【答案】 D
86、施工过程中见证取样的试验室应是（　　）。
A.施工单位的试验室
B.建设单位指定的试验室
C.监理单位指定的试验室
D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室

【答案】 D
87、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（ ）。
A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反
B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层
C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°
D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上

【答案】 B
88、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（ ）为准。
A.有利于招标人的约定
B.招标人和投标人重新谈判的结果
C.中标人投标文件
D.招标文件

【答案】 C
89、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。
A.建设单位
B.施工单位
C.安装单位
D.代理商

【答案】 A
90、（2021年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（　　）。
A.施工总进度计划表
B.投资计划年度平衡表
C.工程项目进度平衡表
D.工程建设总进度计划表

【答案】 C
91、对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（　　）。
A.调整型抽样方案
B.计数型抽样方案
C.二次抽样方案
D.多次抽样方案

【答案】 C
92、某公司派王某到美国接受为期 6 个月的专业技术培训，培训费用为 5 万元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务 5 年，否则，要向公司支付违约金。如果王某培训后在公司工作满 2 年后想解除合同，那么王某应如何做？
A.不需支付违约金
B.需支付3万元违约金
C.需支付5万元违约金
D.必须满5年才能解除劳动合同

【答案】 B
93、在进度计划实施中进行调整，若（ ）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。
A.项目总工期允许拖延
B.项目计算工期小于计划工期
C.偏差发生在非关键线路
D.总时差不等于零

【答案】 A
94、在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是()
A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程
B.准确分解投资限额数量
C.多层次控制设计工作
D.提高投资估算的合理性和准确性

【答案】 D
95、监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（　　）。
A.编制进度控制工作细则
B.建立工程进度报告制度
C.建立进度协调工作制度
D.加强工程进度风险管理

【答案】 A
96、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。
A.4
B.5
C.6
D.8

【答案】 C
97、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】 B
98、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（　　）。
A.混凝土工
B.木工
C.建筑架子工
D.在吊篮上作业的抹灰工

【答案】 C
99、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 B
100、建筑工程主体结构质量验收应由（　）组织。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.设计单位项目负责人
D.施工单位项目负责人

【答案】 B
101、下列保温材料，单位体积价格最高的是（　　）。
A.挤塑聚苯板
B.泡沫玻璃板
C.岩棉保温板
D.酚醛树脂板

【答案】 B
102、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。
A.与项目建设有关的其他费用
B.与未来企业生产经营有关的其他费用
C.企业管理费
D.措施费

【答案】 B
103、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（　）。
A.0.89
B.0.96
C.1.04
D.1.12

【答案】 A
104、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（　　）。
A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策
B.对拟建项目进行财务评价
C.对已完工程量进行偏差分析
D.审查设计单位提交的设计成果

【答案】 C
105、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（　　）。
A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收
B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收
C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续
D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段

【答案】 B
106、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（ ）。
A.提交质量事故调查报告
B.签发复工令
C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位
D.继续进行观测

【答案】 C
107、砌砖前( )天，应将砖浇水湿润。
A.0.5
B.1
C.1～2
D.3

【答案】 C
108、负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（ ）。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.工程质量监督检查机构

【答案】 A
109、（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（　）。
A.增加的成本、延误的工期和相应利润
B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润
C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润
D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润

【答案】 D
110、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：( )
A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等
B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验
C.应进行石材的抗压强度复验
D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件

【答案】 B
111、（　　）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。
A.估价法
B.凭据法
C.均摊法
D.断面法

【答案】 A
112、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（　）元/t。
A.418
B.427.5
C.430
D.440

【答案】 D
113、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（ ）组织相关单位制定专项验收要求。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 B
114、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为( )万元。
A.112. 00
B.112. 68
C.132. 47
D.152. 19

【答案】 B
115、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括( )。
A.改进施工工艺
B.采用更先进的施工机械
C.增加每天的施工时间
D.改善劳动条件

【答案】 C
116、某城市的广播电视塔是一个（　　）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 A
117、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。
A.主控项目的质量均应检验合格
B.一般项目的质量均应检验合格
C.所含检验批的质量应验收合格
D.观感质量应符合相应要求

【答案】 C
118、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（　　）。
A.技术准备
B.确定进场人员
C.确定项目经理
D.确定供货单位

【答案】 A
119、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？
A.本案可以适用简易程序
B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理
C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证
D.法院应在立案之日起45 日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长

【答案】 A
120、瑞克， 美国人，因在中国某地涉嫌抢劫杀人，被公安机关依法刑事拘留，后被检察机关依法批准逮捕， 并起诉到人民法院， 后被判处死刑。 则下列说法正确的是
A.对瑞克判处死刑的， 判决执行后， 应当通知其国籍国驻华使、 领馆
B.本案件应当由中级人民法院管辖
C.瑞克没有委托辩护人的， 法院应当通知法律援助机构为其指定辩护律师
D.法院制作诉讼文书， 应当为中文本。 如果瑞克不通晓中文的， 应当附有外文译本， 译本不加盖人民法院印章， 以中文为准

【答案】 B
121、某省国有公司与某私营企业共同投资创办了一家股份有限公司。张某被该国有公司委派到新公司担任副总经理，主管财会。新公司中的一高管人员杜某见张某几乎无人监督，就劝说张某一起侵占单位资金。杜某利用工作机会制作虚假的发票，让张某进行报销，共侵占资金30多万元，杜某分得20万元。后来，杜某利用自己报账的机会模仿张某的签名伙同私营企业派来的工作人员朱某从该公司骗取了10万元。下列选项中关于本案的处理正确的有:
A.张某的行为构成贪污罪
B.张某帮助杜某的行为构成职务侵占行为
C.杜某伙同朱某的行为构成职务侵占行为
D.对杜某应该认定构成两个职务侵占罪

【答案】 B
122、合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（ ）合同。
A.总价
B.成本加酬金
C.单价
D.可调总价

【答案】 C
123、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在