2019-2025年一级建造师之一建工程法规能力测试试卷B卷附答案.docx

2019-2025年一级建造师之一建工程法规能力测试试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（ ）。
A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位
B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认
C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任
D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

【答案】 B
2、 由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工,若合同中没有相应条款,则应由()做好现场防护。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位和施工单位

【答案】 C
3、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
A.38
B.40
C.42
D.44

【答案】 D
4、投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在（ ）之前进行。
A.招标中止
B.投标有效期满
C.提交投标保证金
D.提交投标文件截止时间

【答案】 D
5、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼

【答案】 A
6、（2019年真题）关于建造师不予注册的说法，正确的是()
A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的
B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的
C.年龄超过60周岁的
D.申请在两个或者两个以上单位注册的

【答案】 D
7、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以 （）。
A.向上级仲裁委员会申诉
B.向人民法院起诉.
C.请求法院撤销仲裁裁辨
D.向市人大常委会申诉

【答案】 C
8、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是 ( )。
A. 第三人就完成的工作成果向定作人负责
B. 承揽人不再承担责任
C. 承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D. 承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【答案】 D
9、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任
D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任

【答案】 C
10、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门()。
A.可以收取费用
B.不能收取费用
C.如需组织专家论证，可收取费用
D.如需现场查验，可收取费用

【答案】 B
11、按照《工伤保险条例》规定，用人单位未按照规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日( )，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A.30日内
B.60日内
C.1年内
D.2年内

【答案】 C
12、建设项目超过（ ）个月未能开工，（ ）单位负责对裸露的地面进行绿化铺装或遮盖。
A.1建设
B.1施工
C.3建设
D.3施工

【答案】 C
13、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（ ）。
A. 无效
B. 有效
C. 总包同意后有效
D. 效力待定

【答案】 B
14、（2020年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（　　）。
A.企业资质证书
B.营业执照
C.审计报告
D.安全生产承诺书

【答案】 B
15、对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。
A.申请延期开工
B.重新核验
C.重新办理批准手续
D.备案

【答案】 C
16、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于（ ）合同。
A.无效
B.可撤销
C.效力待定
D.可变更

【答案】 C
17、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。
A. 评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B. 评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C. 招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D. 招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】 C
18、关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）
A.分包单位没有资质要求
B.分包单位不得再次分包
C.分包单位由总包单位自由确定
D.分包的工作内容没有限制

【答案】 B
19、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司

【答案】 D
20、以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是 ( )。
A.事故现场情况
B.事故可能造成的伤亡人数
C.事故初步估计的直接经济损失
D.事故防范和整改措施

【答案】 D
21、下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（ ）。
A.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税
B.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税
C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款
D.销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税

【答案】 D
22、关于招标投标违法行为记录公告的规定，下列说法正确的有()。
A.自行政处理决定作出之日起7个工作日内公告
B.违法行为记录的公告期限为6个月至3年
C.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限从其决定
D.行政处理决定认定的限制期长于公告期的，公告期限最长为6个月

【答案】 C
23、关于安全生产的说法，错误的是()。
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

【答案】 C
24、我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。
A.诉讼答辩期届满后开庭审理前
B.起诉立案后诉讼答辩前
C.开庭审理后庭审辩论过程中
D.举证期限届满后

【答案】 A
25、 下列关于仲裁，说法正确的是（ ）。
A.仲裁裁决书经双方签收具有法律效力
B.仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会
C.仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构，仲裁协议无效
D.申请仲裁执行的期间为 2 年

【答案】 D
26、下列招标人的行为中合法的是( )。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】 C
27、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（ ）。
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入

【答案】 C
28、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（　）。2017
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益

【答案】 D
29、依法解决合同条款空缺的首选方法是()。
A.协议补充
B.按交易习惯履行
C.按照合同有关条款履行
D.由债权人决定

【答案】 A
30、甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是( )。
A.要求甲继续履行合同
B.与甲协商续订租赁合同
C.要求甲赔偿损失
D.要求甲支付违约金

【答案】 B
31、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（ ）。
A.发包人可依据其单方意见变更合同
B.合同变更内容约定不明确，推定为未变更
C.合同变更与工程变更范围一致
D.合同变更协议自签字之日起生效

【答案】 B
32、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（　）。2017
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

【答案】 D
33、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.2年

【答案】 C
34、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民 法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权( )。
A.进行辩论
B.进行和解
C.提起反诉
D.捷起上诉

【答案】 A
35、下列不属于民事诉讼当事人的是（ ）。
A. 原告、被告
B. 共同诉讼人
C. 无独立请求第三人
D. 诉讼代理人

【答案】 D
36、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（ ）承担赔偿责任。
A. 王某
B. 某建筑公司
C. 某建筑公司和王某连带
D. 双方按事先约定

【答案】 C
37、《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理( )。
A.财产保险
B.人身保险
C.工伤保险
D.意外伤害保险

【答案】 C
38、关于施工许可制度的说法中，正确的是（　）。2017
A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止
C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续

【答案】 A
39、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时（ ）。
A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工
D.施工许可证已自行作废

【答案】 A
40、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

【答案】 C
41、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。
A. 该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标
B. 该联合体部分成员签订了共同投标协议
C. 该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标
D. 甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人

【答案】 D
42、下列关于商标及商标专用权的说法，正确的是（）。
A.商标专用权的内容只包括财产权
B.未经核准注册的商标也可以受商标法保护
C.商标专用权即商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利
D.注册商标的有效期自申请之日起计算

【答案】 A
43、根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
44、某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（ ）到期。
A. 2009年3月10日
B. 2010年3月10日
C. 2011年3月10日
D. 2012年3月10日

【答案】 B
45、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（　）。
A.专利权中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权

【答案】 D
46、某施工项目现场发生安全事故，经调查发现死亡12人，重伤22人，直接经济损失达到6000万元，则该工程事故可定为()。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特大事故

【答案】 B
47、关于评标的说法，正确的是（　）。 2016
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D.投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】 A
48、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（ ）。
A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程
B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款
C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査
D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】 D
49、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。
A.小张取得该房屋的所有权
B.小王必须收回房屋并向小李交付
C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任
D.小李与小王签订的合同有效

【答案】 B
50、以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。
A.企业不得制定严于强制性国家标准的企业标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.施工单位应当对进入施工现场的建筑材料进行查验

【答案】 A
51、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（　）担任。
A.同级工会代表
B.劳动行政部门代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员

【答案】 B
52、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（　）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】 C
53、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。
A.20
B.30
C.45
D.60

【答案】 C
54、甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。
A.移送丙人民法院
B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院
C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院
D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖

【答案】 D
55、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（　）。2017
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定

【答案】 C
56、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有()。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.占有权

【答案】 A
57、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（ ）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A. 项目部
B. 施工企业
C. 监理单位
D. 建设单位

【答案】 D
58、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 B
59、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B.甲必须收回房屋并向乙方交付
C.丙取得该房屋的所有权
D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】 B
60、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。
A.已经办理了建设用地申请
B.依法确定了建筑施工企业
C.已经领取了房屋拆迁许可证
D.建设资金全部到位

【答案】 B
61、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是 （ ）。
A.吊销资质证书
B.责令停业整顿
C.责令改正，处以罚款
D.降低资质等级

【答案】 C
62、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（ ）。
A. 欠付工程款
B. 实际施工人的损失
C. 实际施工人主张的权利
D. 实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】 A
63、劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.职工代表
B.用人代表
C.企业工会代表
D.劳动行政部门代表

【答案】 D
64、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（ ）。
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】 C
65、某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进，使其在不增加成本的情况下增强了节能功效，这种技术改进应属于（ ）。
A. 产品发明
B. 实用新型
C. 外观设计
D. 方法发明

【答案】 B
66、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此,下列说法正确的是（）。
A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果
B.获得专利权的发明创造的技术内容保密
C.取得专利权的发明可以是纯理论性的
D.专利权的期限均为20年

【答案】 A
67、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有（ ）的权利，不受他人侵犯。
A.买卖和抵押的权利
B.租赁和抵押的权利
C.买卖和租赁的权利
D.买卖、租赁和抵押的权利

【答案】 C
68、提出行政许可申请的法定方式不包括()。
A.电子邮件
B.电话
C.传真
D.信函

【答案】 B
69、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（ ）。
A.与合同工期一致
B.与实际工期一致
C.自开工之日起至竣工验收合格之日止
D.自进场之日起至验收撤场之日止

【答案】 C
70、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（ ）
A.递交投标文件截止后撤销投标文件
B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件
C.中标后无正当理由不与招标人订立合同
D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】 B
71、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（　　）。
A.土方开挖工程
B.模板工程
C.脚手架工程
D.高空作业工程

【答案】 D
72、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于()。
A.2007年5月5日
B.2007年7月5日
C.2007年10月5日
D.2009年4月5日

【答案】 D
73、施工企业向材料商购买水泥并约定材料商负责送货。材料商委托运输公司如期发货。送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟延到达，导致部分水泥受潮。施工企业以逾期交货且货物不符合约定为由拒收货物且拒付货款。运输公司交涉未果，发现水泥受潮部分迅速扩大，当即决定以6万元的价格将水泥就地变卖处理。下列选项正确的是（ ）
A.水泥价值减少的损失由施工企业承担
B.水泥价值减少的损失由运输公司承担
C.运输公司为就地处理水泥的费用应向材料商要求赔偿
D.运输公司为就地处理水泥的费用应向施工企业要求赔偿

【答案】 C
74、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（　）。
A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

【答案】 A
75、下列关于仲裁委员会独立性原则的说法,错误的是( )。
A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系
B.仲裁委员会之间也没有隶属关系
C.仲裁庭进行仲裁,受行政机关的业务指导
D.仲裁庭进行仲裁,不受仲裁委员会的干涉

【答案】 C
76、关于建设工程共同承包的说法，错误的是（ ）。
A.共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为
B.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包
C.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任
D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】 D
77、某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )万元。
A. 10
B. 7
C. 6
D. 4

【答案】 B
78、.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（ ）。
A.资质证书有效期为 3 年，期满前 3 个月提出延续申请
B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续
C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件
D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

【答案】 C
79、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1
B.2
C.6
D.12

【答案】 A
80、关于电子招标投标的说法，错误的有（ ）。
A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件
B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力
C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收
D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

【答案】 C
81、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。
A.设计
B.监理
C.勘察
D.地基检测

【答案】 C
82、下列责任中属于设计单位安全责任的是（　）。
A.确定安全施工措施所有费用
B.对施工安全技术措施进行审查
C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

【答案】 D
83、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】 B
84、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（ ）。
A. 仲裁委员会主任指定
B. 仲裁庭指定
C. 一方当事人选择
D. 仲裁委员会指定

【答案】 A
85、知识产权与其他财产所有权的相同点在于都具有( )。
A.财产权和人身权的双重属性
B.地域性
C.期限性
D.排他性

【答案】 D
86、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（ ）。
A.处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级、撤职处分
D.吊销相关人员资格

【答案】 D
87、施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元／台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。
A.厂家发出的要约失效
B.厂家要约撤销
C.施工单位同意订货的表示是承诺
D.厂家的要约仍然有效

【答案】 A
88、某施工合同订立的期间为2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（ ）
A.2004年5月1日
B.2004年5月5日
C.2005年7月1日
D.2005年8月5日

【答案】 D
89、（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。
A.撤销安全生产许可证
B.责令停业
C.暂扣安全生产许可证
D.处以罚款

【答案】 C
90、（2020年真题）下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（　　）。
A.爆炸造成的施工企业人员伤亡
B.设计错误引起的损失和费用
C.自燃造液的保险财产自身的损失和费用
D.维修保养的费用

【答案】 A
91、保险合同中，负有支付保险费义务的人是（ ）
A.保险人
B.受益人
C.被保险人
D.投保人

【答案】 D
92、安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。
A.县级以上建设行政主管部门
B.县级以上各级人民政府
C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府

【答案】 B
93、《建设工程安全生产管理条例》规定的行政处罚，由（ ）依照法定职权决定。
A. 人民检查院
B. 人民法院
C. 公安消防机构
D. 建设行政主管部门或者其他有关部门

【答案】 D
94、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害

【答案】 D
95、关于设计单位的权利的说法，正确是（）。
A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定

【答案】 B
96、（2019年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。
A.投保时先后
B.投保金额小
C.协商结果
D.约定比例

【答案】 D
97、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，双方在合同中约定，发包人对垫付资金按银行贷款利率 2 倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。
A.予以追缴
B.不予支持利息请求
C.支付按合同约定的利息
D.只支持按银行同期同类贷款利息支付

【答案】 D
98、保证合同的当事人为（）。
A.债权人与保证人
B.债权人与债务人
C.债务人与保证人
D.保证人与被保证人

【答案】 A
99、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。（2015）
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日

【答案】 C
100、关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。
A.发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令
B.紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令
C.发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告
D.实施安全监督检查时,应当有1名以上特种设备安全监察人员参加

【答案】 C
101、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。
A.遗存于中国领海起源于外国的文物
B.古文化遗址、古墓
C.某公民收藏的古玩字画
D.国有企业收藏的文物

【答案】 C
102、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（　）。 2016
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】 B
103、某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故

【答案】 B
104、根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（ ）。
A. 节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加
B. 工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收
C. 节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加
D. 参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准

【答案】 B
105、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000 万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（ ）元。
A.240万
B.120万
C.80万
D.20万

【答案】 C
106、（2020年真题）马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（　　）。
A.11月1日
B.8月1日
C.7月1日
D.6月1日

【答案】 C
107、关于确定中标人的说法，正确的是（　）。2017真题
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标
C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】 D
108、下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的是( )。
A.工程造价
B.工程质量
C.材料和设备的供应
D.工程保险条款

【答案】 D
109、某工程施工过程中,于2017年7月1日发生坍塌事故,并造成人员伤亡,施工单位在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到了