2019-2025年监理工程师之合同管理高分通关题库A4可打印版.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理高分通关题库A4可打印版

单选题（共600题）
1、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（　）。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议

【答案】 B
2、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.24
D.42

【答案】 D
3、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（　）。
A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。
B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。
C.延迟交付材料金额每周为0.5%
D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】 C
4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（　　）。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
5、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()
A.综合评价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.最低评标价法

【答案】 D
6、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（ ）。
A.组建评标委员会
B.投标文件的编制与提交
C.开标
D.踏勘现场

【答案】 B
7、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理

【答案】 C
8、某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（ ）。
A.承包人可以单独进行检验
B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行
C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认
D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验

【答案】 A
9、下列食物的蛋白质真消化率最高的是（　　）。
A.全麦
B.大豆
C.牛肉
D.花生

【答案】 C
10、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（　　），可以邀请招标。
A.数量过大
B.数量过小
C.比例过小
D.比例过大

【答案】 D
11、预包装食品标签通则GB 7718-2004规定的非强制标示内容有（　　）。
A.生产日期
B.批号
C.保质期
D.食用方法
E.营养成分

【答案】 B
12、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 B
13、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
14、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()
A.向工程师再次发出请求复工的通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】 D
15、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（　　），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件

【答案】 D
16、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
17、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告的要求

【答案】 A
18、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】 C
19、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。
A.投标函
B.中标通知书
C.专用条款
D.承包人建议书

【答案】 B
20、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（　）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人

【答案】 C
21、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（　　）阶段。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】 A
22、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.该通知由发包人发出
B.应提前7 天向承包人发出该通知
C.表明从发出该通知时间开始工作
D.应自合同生效之日起90 天内发出

【答案】 B
23、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.转代理

【答案】 A
24、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（　　）。
A.补偿费用，不顺延合同工期
B.顺延合同工期，不补偿费用
C.费用和工期损失均给予补偿
D.费用和工期损失均不补偿

【答案】 D
25、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（　　）。
A.发包人应自收到设计文件之日起 14 天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
26、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
27、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。
A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

【答案】 B
28、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目
B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任
C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任
D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

【答案】 B
29、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的

【答案】 C
30、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（　　）
A.合同实施的主要风险
B.合同实施总体安排
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立

【答案】 A
31、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（　　）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
32、勘察合同中，属于发包人义务的是（　）。
A.提供勘察资料
B.依法纳税
C.完成全部勘察工作
D.保证勘察作业规范

【答案】 A
33、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
34、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（ ）。
A.适用于设计施工一体化总承包招标
B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用
C.招标程序与施工招标不同
D.项目经理必须具备工程设计类执业资格

【答案】 A
35、 由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务
B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务
C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应
D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应

【答案】 A
36、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 A
37、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期

【答案】 A
38、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。
A.发售招标文件
B.发出中标通知书
C.提交投标文件的截止
D.评标结束

【答案】 C
39、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（ ）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1

【答案】 A
40、保险决策主要表现在（　　）。
A.是否投保和选择保险人
B.是否投保和选择被保险人
C.是否投保和选择受益人
D.选择保险人和选择受益人

【答案】 A
41、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
42、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
43、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业

【答案】 B
44、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰

【答案】 C
45、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()
A.推进项目法人责任制落实
B.提高工程进度控制水平
C.减少建筑领域的经济违法
D.降低不可抗力发生的风险

【答案】 D
46、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
47、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目

【答案】 A
48、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则

【答案】 A
49、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。
A.监理委托函
B.工程变更申请书
C.监理合同专用条件
D.实施过程中与委托人签署的补充文件

【答案】 B
50、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（　　）。
A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止
C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延
D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任

【答案】 C
51、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（　　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
52、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？( )
A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃
B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm
C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm
D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】 D
53、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？( )
A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm
B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm
C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上
D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm

【答案】 C
54、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（　　）。
A.天门冬氨酸
B.亮氨酸
C.组氨酸
D.苯丙氨酸
E.缬氨酸

【答案】 B
55、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
56、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（　　）mg水平以上。
A.300
B.200
C.400
D.500

【答案】 C
57、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。
A.合同买受人只能是承包人
B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商
C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

【答案】 B
58、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（　　）。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人

【答案】 C
59、下列属于个人健康档案基本资料的是（　　）。
A.膳食史
B.基本情况
C.家庭疾患史
D.个人疾病史
E.体育锻炼情况

【答案】 A
60、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
61、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列不属于设计人的违约责任的是（　　）。
A.设计人延误完成设计任务
B.因设计人原因要求解除合同
C.设计错误
D.审批工作的延误

【答案】 D
62、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出
C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】 D
63、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。
A.主要形式是银行汇票
B.金额一般与预付款金额相同
C.有效期始于承包人收到预付款之日
D.有效期止于工程竣工之日

【答案】 B
64、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务
D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】 B
65、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
66、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（　　）。
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①

【答案】 C
67、 抵押与质押的区别主要在于（　　）。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权

【答案】 C
68、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（　　）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
69、《标准设计施工总承包招标文件》适用于( )。
A.工期不超过12个月的小型项目
B.技术相对简单的小型项目
C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
D.设计施工一体化总承包招标

【答案】 D
70、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（　）。
A.风险和保险
B.早期警告和补偿事件
C.测试和缺陷
D.争端和合同终止

【答案】 B
71、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（　　）次以上的检测结果。
A.5
B.10
C.50
D.20

【答案】 B
72、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。
A.设计方案不一定最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.减少承包人的索赔

【答案】 B
73、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（　）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
74、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。
A.4300
B.4250
C.4200
D.4150

【答案】 D
75、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（　）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
76、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
77、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（　　）后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工验收合格
D.工程最终结算

【答案】 B
78、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，( )表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
79、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）
A.未经发包人批准，监理人无权修改合同
B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理
C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明
D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

【答案】 C
80、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（　　）。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
81、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
82、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（　　）。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.竞争激烈程度较差

【答案】 D
83、 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由( )。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】 C
84、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（　　）。
A.设计文件
B.施工组织设计
C.价格清单
D.承包人建议书

【答案】 A
85、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。
A.最低投标价法
B.综合评标法
C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.综合评估法

【答案】 C
86、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（ ）。
A.凭样品买卖的当事人应当封存样品
B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买
C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同
D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大, 一般都采用非即时买卖合同，

【答案】 B
87、设备采购合同中，由（　）负责提供设备运至目的地的包装。
A.买方
B.卖方
C.运输部门
D.安装单位

【答案】 B
88、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（　）。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表

【答案】 A
89、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（　）。
A.应当与投标有效期一致
B.比投标有效期长14天或15天
C.取决于投标文件的规定
D.比投标有效期长7天

【答案】 A
90、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告

【答案】 C
91、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（　）。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底

【答案】 A
92、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
93、 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 B
94、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（　）的内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求

【答案】 A
95、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
96、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（　　）。
A.提供施工现场的地下管线资料
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.做好施工现场地下管线的保护工作
D.负责施工现场的安全保卫

【答案】 A
97、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理

【答案】 C
98、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（　）。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】 D
99、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。
A.收到索赔通知书后的28天内
B.收到索赔通知书后的42天内
C.收到索赔意向通知书后的28天内
D.收到索赔意向通知书后的42天内

【答案】 B
100、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
101、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（　　）。
A.分包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 C
102、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
103、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
104、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（　　）。
A.标底
B.签约合同价
C.最高投标限价
D.工程结算价

【答案】 B
105、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（　）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 D
106、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()
A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间
B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务
C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量
D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】 B
107、关于抵押物的说法，正确的是（）。
A.不能是第三人提供的财产
B.只能是债务人提供的财产
C.必须转移占有
D.不必转移占有

【答案】 D
108、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（　　）。
A.35%～40%
B.20%～25%
C.30%～35%
D.25%～30%

【答案】 D
109、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（　）投保为宜。
A.发包人
B.由其中一个承包人
C.由多个承包人分别
D.组成联合体

【答案】 A
110、下列关于公开招标和邀请招标的说法正确的是（）。
A.按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，既可以采用公开招标也可以采用邀请招标
B.与邀请招标相比，公开招标的投标竞争激烈程度较高
C.邀请招标不必公开发布招标信息，只向邀请对象发出投标邀请书，所以不具备竞争性
D.当项目技术复杂.有特殊要求时，可以采用邀请招标

【答案】 B
111、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（　　）后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工验收合格
D.工程最终结算

【答案】 B
112、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（　　）。
A.蔬菜先洗后切
B.淘米的次数不要多
C.发酵面食使用鲜酵母
D.煮米粥加碱
E.蔬菜先热烫再炒

【答案】 A
113、（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（　）。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】 A
114、定金不得超过主合同标的额的（　）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 A
115、在设计合同履行中，由（　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
116、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
117、下列不属于施工合同中监理人职责的是（ ）。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力