2025年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案.docx

2025年监理工程师之合同管理综合练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、根据 NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。
A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告
B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议
C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议
D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

【答案】 C
2、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】 D
3、建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（　）。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书

【答案】 C
4、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（ ）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1

【答案】 A
5、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（　）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日
B.10日，5日
C.10日，3日
D.14日，5日

【答案】 C
6、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（　）。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
7、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】 B
8、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（　）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
9、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】 C
10、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（　　）。
A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额
B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额
C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定
D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】 D
11、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（　　）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
12、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()
A.补偿性原则
B.惩罚性原则
C.无过错原则
D.有限责任和过错责任原则

【答案】 D
13、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为 2 月 1 日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在 2 月 5 日开始动工。12 月 5 日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于 12 月 20 日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】 A
14、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（　　）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1

【答案】 A
15、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确说法是()
A.应获得业主批准
B.应获得工程师的批准
C.应获得质量监督机构的许可
D.不需再办理任何批准、许可手续

【答案】 A
16、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（　　）关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务

【答案】 D
17、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（　　）。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准

【答案】 C
18、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（　）。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期不易把控
C.设计和施工责任划分不清
D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】 D
19、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（　　）%。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
20、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。
A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收
B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
C.若卖方不能交付货物，应返还50万元
D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

【答案】 B
21、发包人代表在授权范围内的行为由（　）承担法律责任。
A.发包人代表
B.发包人
C.勘察人
D.勘察人的项目负责人

【答案】 B
22、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
23、关于保证责任的表述中，正确的是（）。
A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年
B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任
C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任
D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】 D
24、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。
A.承包人承担返工费用，工期不予顺延
B.承包人承担返工费用，工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

【答案】 D
25、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（　）。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法

【答案】 D
26、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
27、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。
A.主体为合同当事人，即甲.乙
B.该借款合同法律关系的客体不属于物
C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款
D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】 B
28、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。
A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用
B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用
C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用
D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用

【答案】 A
29、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（　）起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日

【答案】 B
30、下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（ ）。
A.公开招标邀请的是特定的法人或组织投标
B.邀请招标至少邀请6 个以上的法人或组织投标
C.单项合同估算价90 万的勘察合同必须进行招标
D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

【答案】 D
31、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000 万元，评标价为4990 万元。乙的投标报价为5030 万元，评标价为4980 万元，则中标人和签约合同价分别为（ ）。
A.甲，5000 万元
B.甲，4990 万元
C.乙，5030 万元
D.乙，4980 万元

【答案】 C
32、关于合同终止的说法，正确的是()
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行
B.合同终止并不表示合同关系消灭
C.债权人不得通过免除债务使合同终止
D.债权债务同归于一人导致合同终止

【答案】 D
33、某项目承包人经发包人同意于7 月10 日进场施工后，监理人于7 月20 日发出开工通知，承包人于7 月21 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月10 日，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月20日
C.7月21日
D.8月10日

【答案】 A
34、依据《担保法》，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
35、英国NEC合同文本中规定，（ ）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。
A.项目经理和分包商
B.项目经理和承包商
C.承包商和公用事业部门
D.分包商和地方行政机关代表

【答案】 B
36、按照《合同法》的规定，（　）属于代理合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】 C
37、常用的评价蛋白质利用率的方法有（　　）。
A.相对蛋白质值
B.蛋白质功效比值
C.蛋白质净利用率
D.蛋白质生物价
E.净蛋白质比值

【答案】 A
38、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
39、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
40、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
41、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（　　）。
A.属于无条件的、不可撤销担保
B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】 A
42、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（　）。
A.相应顺延
B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C.以合同约定计划竣工日期为准
D.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】 B
43、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（　　）。
A.承包人建议
B.发包人要求
C.工程进度计划
D.设计文件

【答案】 D
44、设计施工总承包合同的订立中，（　　）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 B
45、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（　）。
A.先勘察.后设计.再施工
B.先设计.后勘察.再施工
C.先施工.后设计.再勘察
D.先勘察.后施工.再设计

【答案】 A
46、某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()
A.按无效投标处理
B.要求投标人补交投标保函
C.进入评标程序后淘汰
D.要求投标人赔偿损失

【答案】 A
47、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（　　），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
48、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同

【答案】 A
49、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（　）天。
A.10
B.14
C.15
D.21

【答案】 B
50、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目

【答案】 A
51、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
52、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

【答案】 D
53、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（　）。
A.可以缩短建设周期
B.减少承包人的索赔
C.固定工期、固定费用
D.设计是最优方案

【答案】 D
54、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？( )
A.60mm厚条板不得单独用作隔墙
B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚
C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m
D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施

【答案】 C
55、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（　）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
56、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（ ）。
A.经评审的最高投标价法和综合评估法
B.经评审的最高投标价法和科学评估法
C.经评审的最低投标价法和综合评估法
D.经评审的最低投标价法和科学评估法

【答案】 C
57、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是( )。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】 C
58、在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 A
59、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（　）。
A.设计和施工由同一承包人承担的工程
B.总投资为9000万元的非政府投资工程
C.工期为10个月的小型工程
D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】 C
60、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（ ）安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位

【答案】 A
61、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
62、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1版) ，又称"橘皮书"适用于（）
A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同
B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工
C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目
D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目

【答案】 D
63、关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
64、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期

【答案】 A
65、一般建筑工程中重要设备不包括( )。
A.给排水设备
B.楼宇自动化设备
C.交通设施
D.锅炉暖通及空调设备

【答案】 C
66、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。
A.合同价格内的暂列金额
B.预留的部分工程预付款
C.业主的履约保证金
D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】 D
67、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（ ）。
A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同
B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同
C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式
D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标

【答案】 D
68、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（ ）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
69、工程招标代理的被代理人是（　　）
A.分包单位
B.监理单位
C.发包人
D.承包人

【答案】 C
70、承包人的施工期从( )起算。
A.监理人发出的开工通知中写明的开工日
B.办理征地拆迁
C.施工合同签订之日
D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】 A
71、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（　　）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.15
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
72、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（　　）直接确定评标专家。
A.招投标监督机构
B.上级主管部门
C.招标代理机构
D.招标人

【答案】 D
73、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算

【答案】 A
74、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
75、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
76、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（　）。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者

【答案】 D
77、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。
A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准
D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

【答案】 D
78、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（　　）。
A.应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 C
79、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()
A.承包人的损失都由发包人承担
B.发包人的损失都由承包人承担
C.双方的损失各自承担
D.双方的损失都由审批部门承担

【答案】 A
80、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（　）。
A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】 A
81、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？( )
A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层
B.倒置式屋面可不做隔汽层
C.可采用防水砂浆做隔汽层
D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设

【答案】 C
82、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
83、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。
A.应当由发包人保管
B.应当由承包人保管
C.应当由监理人保管
D.应当由材料供应商保管

【答案】 B
84、建设工程合同应当采用书面形式，是（　　）的体现。
A.合同标的的特殊性
B.合同履行期限的长期性
C.计划和程序的严格性
D.合同形式的特殊要求

【答案】 D
85、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。
A.自行
B.请求主管部门
C.请求人民法院
D.请求工商行政管理部门

【答案】 C
86、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（ ）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
87、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（　　）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】 A
88、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（　）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】 A
89、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（ ）。
A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法
B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法
C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据
D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标

【答案】 C
90、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
91、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。
A.索赔的合同依据
B.索赔的目的
C.索赔事件的性质
D.索赔的起因

【答案】 C
92、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（　）。
A.有利于投标人全面解招标项目情况
B.有利于减少可能的争议
C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】 D
93、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
94、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（　　）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定

【答案】 D
95、工程设计招标通常采用的评标方法是（　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
96、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告

【答案】 C
97、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（ ）。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表

【答案】 A
98、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。
A.建设单位
B.工程总承包单位
C.设计人
D.项目监督管理部门

【答案】 D
99、下列选项中不能作为履约担保金的是（　　）。
A.保兑支票
B.银行汇票
C.现金支票
D.银行保函

【答案】 D
100、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
101、建设工程材料设备采购合同属于（　　）。
A.租赁合同
B.无偿合同
C.单务合同
D.诺成合同

【答案】 D
102、关于合同形式的说法，正确的是()
A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则
B.建设工程合同可以采用口头形式
C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立
D.电子邮件不是合同的书面形式

【答案】 B
103、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　）组织，应在试验日期提前（　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
104、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（　）预通知买方，并在合同材料（　）正式通知买方。
A.启运7日前，启运24小时前
B.启运7日前，启运24小时内
C.启运24小时前，启动24小时内
D.启运24小时前，到达前24小时内

【答案】 B
105、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（ ）。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书
B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效
C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担
D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过

【答案】 D
106、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（　　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
107、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（　）。
A.平等
B.公平
C.公正
D.诚实信用

【答案】 C
108、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
109、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】 A
110、关于投标保证金的说法，正确的是（　）。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】 B
111、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（　　）。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应性评审标准
D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】 D
112、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（　　）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】 C
113、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为( )。
A.50年
B.40年
C.30年
D.25年

【答案】 D
114、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（ ）d内，将应支付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
115、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】 D
116、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()
A.索赔意向通知
B.索赔报告
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
117、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标