2019-2025年一级造价师之建设工程计价押题练习试卷B卷附答案.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价押题练习试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。
A.综合单价调高，措施项目费调增　　
B.综合单价调高，措施项目费调减
C.综合单价调低，措施项目费调增
D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】 C
2、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。
A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用
B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量
C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用
D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

【答案】 C
3、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（　）
A.工程量清单综合单价=Σ定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用
B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中
C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价
D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价

【答案】 A
4、下列关于工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（　）。
A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日
C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日

【答案】 D
5、某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（　）元/台班。
A.71.8
B.80.0
C.89.1
D.132.7

【答案】 C
6、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。
A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标
B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清
C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求
D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】 C
7、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（ ）。
A.层数
B.层高
C.间距
D.排列方式

【答案】 A
8、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（ ）。
A.有效的施工合同
B.经审批的施工方案
C.当事人双方确认的现场签证
D.对争议事件各方当事人理由

【答案】 D
9、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）
B.措施项目费=∑（措施项目工程量×相应的工料单价）
C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费
D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

【答案】 D
10、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为（ ）。
A.概算定额法
B.类似工程预算法
C.扩大单价法
D.概算指标法

【答案】 C
11、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。
A.担保人
B.调解人
C.仲裁机构
D.人民法院

【答案】 D
12、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（　　）。
A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用
B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成
C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费
D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】 A
13、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。
A.106.14
B.109.60
C.110.24
D.112.80

【答案】 A
14、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】 C
15、（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.建设项目交付使用资产明细表

【答案】 C
16、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（　）万元。
A.11.34
B.75.60
C.7.56
D.6.80

【答案】 C
17、国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（ ）。
A.分包工程费用
B.管理费
C.开办费
D.暂定金额

【答案】 C
18、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。
A.4～6
B.6～10
C.7～13
D.8～16

【答案】 B
19、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）
A.应直接委托造价工程师编制
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
20、设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（　　）时的价格水平。
A.项目立项
B.可行性研究
C.概算编制
D.项目施工

【答案】 C
21、其挖掘机配司机1 人，若年制度工作日为245 天，年工作台班为220 台班，人工工日单价为80 元，则该挖掘机的人工费为（ ）元/台班。
A.71.8
B.80.0
C.89.1
D.132.7

【答案】 C
22、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10％，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20％，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。
A.575.53
B.648.18
C.752.73
D.1311.02

【答案】 D
23、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（ ）。
A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明
B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题
C.澄清和说明不得超出投标文件的范围
D.投标人可主动提出澄清和说明

【答案】 D
24、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()
A.更准确、完善，但观察技术较复杂
B.更简单、完善，但观察结果准确度较差
C.更准确、简单，但观察结果不太完善
D.更准确、完善，且观察技术较简单

【答案】 A
25、关于工程定额的应用，下列说法正确的是（ ）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B.行业统一定额只能在本行业范围内使用
C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标准，宜用于工程计价
D.工期定额是工程定额的一种类型，但不属于工程计价定额

【答案】 D
26、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（　　）。
A.未明确项目准备金
B.基本预备费
C.不可预见准备金
D.建设成本上升费用

【答案】 C
27、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。
A.6.3
B.6.56
C.6.58
D.6.67

【答案】 C
28、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（ ）。
A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤　　
B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定
C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算
D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响

【答案】 C
29、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。
A.临时公共设施及场地的维持费
B.建设保险和债券费
C.开工试车费
D.土地征购费

【答案】 C
30、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。
A.定额人工费
B.定额人工费与机械费之和
C.定额人工费、材料费与机械费之和
D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

【答案】 D
31、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是()。
A.协议书
B.承包人承揽工程项目一览表
C.发包人供应材料设备一览表
D.工程质量保修书

【答案】 A
32、若完成 1m3墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和 12%，该工程时间定额为（ ）工日/m3。
A.0.581
B.0.608
C.0.629
D.0.659

【答案】 D
33、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。
A.50
B.65
C.100
D.150

【答案】 C
34、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。
A.单位工程竣工结算由承包人审核
B.单项工程竣工结算由承包人审核
C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】 D
35、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（ ）天内发出。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 D
36、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。
A.投资估算采用投资估算书编制完成日期
B.最高投标限价采用投标截止日期
C.合同价采用合同签订日期
D.结算价采用工程结算日期

【答案】 A
37、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。
A.预付款担保的形式必须为银行保函
B.预付款担保的担保金额必须高于预付款
C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变
D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【答案】 D
38、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。
A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方
B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管
C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务
D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

【答案】 B
39、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写的。
A.监理人
B.招标人与投标人协商后
C.招标人
D.投标人

【答案】 C
40、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（　）。
A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准
B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准
C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准
D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标

【答案】 B
41、（2021年真题）下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（ ）。
A.列项并计算工程量
B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量
C.套用定额单价，计算直接费并汇总
D.计算其他各项费用

【答案】 B
42、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。
A.国际运费
B.国际运输保险费
C.到岸后外埠中转运输费
D.进口环节税费

【答案】 C
43、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。
A.购买项目所需土地而发生的费用
B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用
C.建设期投融资产生的利息
D.委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】 C
44、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（　）。
A.职工工会经费
B.物价补贴
C.职工福利费
D.劳动保护费

【答案】 B
45、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。
A.2％
B.3％
C.5％
D.10％

【答案】 C
46、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（ ）万元。
A.542.7
B.457.5
C.346.5
D.347.4

【答案】 B
47、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ ）。
A.特殊设备安全监督检查费
B.供销部门手续费
C.运输包装费
D.外购配套件费

【答案】 D
48、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643
B.32586
C.31546
D.39666

【答案】 A
49、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属于企业管理费的是（ ）。
A.工程保险费
B.工伤保险费
C.地方教育附加
D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用

【答案】 C
50、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】 D
51、已知购买某种材料，采用两票制，原价为2000元/吨，增值税率13%，材料运杂费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为4%，则该材料单价中的采购保管费应为（　）元/吨。
A.72.99
B.70.44
C.82.41
D.92.66

【答案】 A
52、（2017年真题）某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。
A.200
B.500
C.520
D.600

【答案】 C
53、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。
A.前期研究、勘测费用
B.施工现场监督的费用
C.工厂投料试车必需的材料费用
D.建筑保险和债券

【答案】 D
54、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。
A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求
B.减少拆迁移民数量的要求
C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求
D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求

【答案】 D
55、（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。
A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标
B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

【答案】 D
56、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
57、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（　）。
A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费
B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用
C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价
D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费

【答案】 C
58、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（ ）。
A.措施项目费
B.固定资产使用费
C.企业管理费
D.二次搬运费

【答案】 A
59、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。
A.通知后
B.批准后
C.授权后
D.“无意见”表示后

【答案】 D
60、关于设计概算的作用，下列说法正确的是（ ）。
A.设计概算是确定建设规模的依据
B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据
C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整
D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据

【答案】 B
61、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。
A.③④②①
B.③④①②
C.④③②①
D.④③①②

【答案】 C
62、进口设备的原价是指进口设备的（ ）。
A.到岸价
B.抵岸价
C.离岸价
D.运费在内价

【答案】 B
63、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。
A.±20％
B.±25％
C.±30％
D.±35％

【答案】 C
64、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。
A.1O
B.12
C.50
D.60

【答案】 A
65、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。
A.保修范围
B.保修期限
C.保修责任
D.保修金额

【答案】 D
66、（2012年真题）下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。
A.机械维修引起的停歇
B.工程质量检查引起的停歇
C.机械转移工作面引起的停歇
D.进行准备与结束工作时引起的停歇

【答案】 D
67、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定．下列关于措施项目费用的说法中正确的是（　　）。
A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用
B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成
C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费
D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】 A
68、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的构置费用
C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
69、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.分部分项工程费
D.措施费

【答案】 D
70、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（　）。
A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

【答案】 A
71、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1

【答案】 C
72、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。
A.564.54
B.592.77
C.464.74
D.589.63

【答案】 B
73、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（　）。
A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天
C.施工合同签订前第28天
D.施工合同签订前第42天

【答案】 A
74、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 C
75、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（ ）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（ ）。
A.20日；2次
B.20个工作日；3次
C.30日；2次
D.30个工作日；3次

【答案】 D
76、（2018年真题）当企业定额的工程量计算规则与清单的工程量计算规则相一致时，则投标人确定综合单价不可或缺的工作是（）。
A.计算工程内容的工程数量
B.计算工程内容的清单单位含量
C.计算措施项目的费用
D.计算管理费、利润和风险费用

【答案】 D
77、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）
A.300.0
B.316.2
C.324.5
D.310.0

【答案】 D
78、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（　）万元。
A.2386.8
B.2376.0
C.2362.9
D.2352.6

【答案】 B
79、某施工机械配操作人员 3 名，年制度工作日为 250 天，年工作台班为 220 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元。
A.272.73
B.240
C.207.27
D.211.2

【答案】 A
80、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。
A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算
B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税
C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%
D.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

【答案】 B
81、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。
A.实验室试验法
B.现场技术测定法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 B
82、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）
A.拟建工程的施工技术方案
B.其他项目清单
C.招标文件
D.有关的施工规范

【答案】 B
83、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。
A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价
B.降低住宅层高，有利于降低单方造价
C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价
D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价

【答案】 B
84、某建设项目工程费用为7000 万元，工程建设其他费用为2000 万元，建设期利息为600 万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（　）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475

【答案】 C
85、（2019年真题）发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。
A.工程接收证书
B.竣工结算支付证书
C.缺陷责任期终止证书
D.最终支付证书

【答案】 D
86、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（　）。
A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标.无标底招标以及最高投标限价招标
B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价
D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费.措施项目费.其他项目费.规费和税金

【答案】 D
87、下列费用中，属于生产准备费的是（　）。
A.人员培训费
B.竣工验收费
C.联合试运转费
D.招募生产工人费

【答案】 A
88、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（　）。
A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低
B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济
C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】 B
89、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（ ）
A.工程造价咨询机构
B.工程设计单位
C.工程造价管理机构
D.工程监理单位

【答案】 A
90、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（ ）。
A.概算指标通常以分部工程为对象
B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料
C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分
D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

【答案】 B
91、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。
A.316.80
B.345.60
C.380.16
D.384.00

【答案】 D
92、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
93、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为( )元／t。
A. 238. 19
B. 256. 86
C. 258. 04
D. 265. 78

【答案】 C
94、国外建筑安装工程费用中的暂定金额（ ）。
A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用
B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用
C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用
D.包括在合同价中，由承包商自主使用

【答案】 A
95、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（ ）。
A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告
B.应规定重新招标和不再招标的条件
C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布
D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效

【答案】 A
96、某塔吊配司机2人，若年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（ ）元/台班。
A.176.00
B.213.45
C.227.27
D.243.12

【答案】 C
97、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。
A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付
C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任

【答案】 B
98、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（ ）。
A.建立初步的建筑信息模型
B.对多专业模型进行一致性检查
C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单
D.提供施工计划与造价控制的所有数据

【答案】 A
99、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（　）。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量

【答案】 A
100、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（　）。
A.在施工定额基础上应增加计算的用工
B.材料加工用工和电焊点火用工
C.班组操作地点转移用工
D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工

【答案】 C
101、某光学仪器原值为50000 元，年工作台班为2000 台班，折旧年限为1 年，年维护费为6000 元，年校验费为7500 元，台班动力费为30 元/台班，场外运费为10 元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（　）元。
A.38.0
B.41.8
C.48.0
D.61.8

【答案】 D
102、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。
A.清标
B.审标
C.评标
D.定标

【答案】 C
103、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。
A.流动资金
B.自有流动资金
C.流动资产
D.铺底流动资金

【答案】 A
104、某地拟于 2015 年新建一年产 60 万吨产品的生产线，该地区 2013 年建成的年产 50 万吨相同产品的生产线的建设投资额为 5000 万元，假定 2013 年至 2015 年该地区工程造价年均递增 6%，则该生产线的建设投资为（ ）万元
A.6000
B.6300
C.6600
D.6742

【答案】 D
105、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（　）。
A.水电路转移所造成的停工
B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工
C.准备与结束工作时间
D.机械土方工程配合用工

【答案】 C
106、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
A.折旧费
B.维护费
C.人工费
D.动力费

【答案】 C
107、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（ ）。
A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成
B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案
C.补充项目的工作内容可不明确
D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定

【答案】 B
108、某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。
A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息
B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日
C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】 A
109、非生产性建设项目总投资的内容不包括（ ）。
A.价差预备费
B.流动资金
C.工程建设其他费
D.基本预备费

【答案】 B
110、夏季防暑降温费属于（ ）。
A.人工费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费

【答案】 D
111、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（　）。
A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担
B.10％以内的材料价格风险由承包人承担
C.10％以内的施工机具使用费风险由承包人承担
D.5％以内的人工费风险由承包人承担

【答案】 C
112、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。
A.专业工程估算造价
B.投标报价总额