2019-2025年一级造价师之建设工程计价高分通关题库A4可打印版.docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价高分通关题库A4可打印版

单选题（共600题）
1、（2021年真题）因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。
A.未完工程的利润补偿
B.供应商已交付材料的价款
C.按“项”计价的措施费总额
D.承包人撤离现场的费用

【答案】 D
2、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）
A.专业工程暂估价一般是综合暂估价
B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用
C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中
D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标

【答案】 C
3、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（　）。
A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天
C.施工合同签订前第28天
D.施工合同签订前第42天

【答案】 A
4、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。
A.通用合同条款
B.标准合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件

【答案】 B
5、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（　）。
A.是项目主管部门审批项目建议书的依据
B.是项目投资决策的重要依据
C.是编制项目规划的参考依据
D.是确定建设规模的参考依据

【答案】 B
6、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。
A.分年投资计划的可行性
B.总概算是否超过批准的投资估算的15%
C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求
D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资

【答案】 C
7、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3％，教育费附加为3％，地方教育附加为2％，市区、县城城市维护建设税率分别为7％、5％，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金为（　　）万元。
A.33.60
B.33.00
C.34.77
D.34.13

【答案】 B
8、下列因素中，不属于影响人工日工资单价因素的是（ ）。
A.社会平均工资水平
B.劳动力市场供需变化
C.工厂生产指数
D.生活消费指数

【答案】 C
9、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。
A.通风、空调工程概算
B.工器具及生产家具购置费概算
C.电气、照明工程概算
D.弱电工程概算

【答案】 B
10、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。
A.年法定工作日
B.年制度工作日
C.365天日历天
D.年有效施工天数

【答案】 C
11、某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝15工日。若用工按100元／工日、窝工按50元／工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（　　）元。
A.41250
B.41750
C.42500
D.45250

【答案】 B
12、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。
A.520
B.530
C.540
D.550

【答案】 B
13、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（ ）万元。
A.58
B.73
C.60
D.61.6

【答案】 D
14、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】 A
15、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 C
16、（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）。
A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少
B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少
C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加
D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

【答案】 B
17、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（　）
A.机械的多余工作时间
B.机械的停工时间
C.违反劳动纪律引起的机械时间损失
D.低负荷下的工作时间

【答案】 D
18、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（ ）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。
A.20
B.25
C.28
D.30

【答案】 C
19、下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。
A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金
B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门
C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方
D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方

【答案】 D
20、依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（　　）。
A.国家、地区或行业定额资料
B.工程造价信息、资料和指数
C.计价活动相关规章规程
D.企业定额

【答案】 D
21、安全预评价实行的价格为()
A.市场调节价
B.合同约定价
C.工程变更价
D.工程量清单价

【答案】 A
22、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（　）的资金使用计划为基础来计算。
A.基准年静态投资
B.基准年动态投资
C.编制年静态投资
D.编制年动态投资

【答案】 A
23、（2015年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。
A.合同价格的优惠
B.合同双方的权利和义务
C.合同标的物数量增减引起的价格变化
D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

【答案】 C
24、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。
A.生产能力指数法与系数估算法
B.系数估算法与比例估算法
C.单位生产能力估算法与比例估算法
D.系数估算法与单位生产能力估算法

【答案】 B
25、己知某施工机械采购原值为 5 万元，寿命期内检修次数为 3 次，检修间隔台班为 400 台班，机械的残值率为 5%，则该台施工机械的台班折旧费为（ ）元/台班。
A.29.69
B.31.25
C.39.58
D.41.67

【答案】 A
26、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（　）。
A.开标后且评标前
B.与评标同时进行
C.开标前
D.选定中标候选人之后

【答案】 A
27、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）
A.管道和线路工程
B.需安装的动力设备
C.运输设备
D.附属辅助工程

【答案】 C
28、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。
A.现场防火
B.现场办公生活设施
C.施工现场临时用电接地保护装置
D.高空作业防护

【答案】 A
29、在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（ ）。
A.造成拖期最长者
B.最先发生者
C.最后发生者
D.按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担

【答案】 B
30、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。
A.理论计算法适用于确定材料净用量
B.必须消耗的材料量是指材料的净用量
C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A
31、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应计入（ ）。
A.现场经费
B.施工企业管理费
C.价差预备费
D.基本预备费

【答案】 D
32、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量
B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款
C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】 A
33、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。
A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍
B.征收无收益的土地，不予补偿
C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有
D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍

【答案】 B
34、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（ ）内编报竣工财务决算。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月

【答案】 C
35、以下各项中不包括在工程建设其他费用中税金的是（ ）。
A.增值税
B.印花税
C.耕地占用税
D.车船使用税

【答案】 A
36、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()
A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天
B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期
C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金
D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

【答案】 D
37、根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（ ）。
A.全费用综合单价
B.成本单价
C.计日工单价
D.实物量单价

【答案】 A
38、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（ ）。
A.安置补助费
B.土地补偿费
C.青苗补偿费
D.地上附着物补偿费

【答案】 A
39、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。
A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问
B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间
D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】 B
40、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。
A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价
B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】 B
41、（ ）反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.建设项目交付使用资产明细表

【答案】 C
42、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法

【答案】 C
43、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()
A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿
B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿
C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿
D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长

【答案】 C
44、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（ ）。
A.实验室试验法
B.现场技术测定法
C.现场统计法
D.系数估算法

【答案】 B
45、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()
A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量
B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价
C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价
D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

【答案】 D
46、下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。
A.设备、工器具价格指数
B.建筑安装工程造价指数
C.单项工程造价指数
D.建设项目造价指数

【答案】 A
47、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。
A.施工现场市政设施条件
B.商业经理的业务能力
C.投标人的组织架构
D.暂列金额的准确性

【答案】 A
48、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（　）万元。
A.6000
B.6300
C.6378
D.6615

【答案】 C
49、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

【答案】 D
50、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（　）。
A.循环组成部分工作时间消耗
B.基本工作时间
C.不可避免中断时间
D.准备与结束时间

【答案】 D
51、当工业集聚带来的（ ）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。
A.“外部不经济性”
B.“外部不协调性”
C.“内部不经济性”
D.“内部不协调性”

【答案】 A
52、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（　）万元。
A.11.34
B.75.60
C.7.56
D.6.80

【答案】 C
53、下列关于概算定额的说法，正确的是（ ）。
A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成
B.概算定额是施工企业在准备施工期间，编制施工组织总设计或总规划时，对生产要素提出需要量计划的依据
C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则
D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明

【答案】 B
54、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（ ）
A.∑分部分项工程量×工料单价
B.∑措施项目工程量×措施项目工料单价）
C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
D.单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金

【答案】 C
55、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，更换发包人代表，发包人应当 提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是（ ）。
A. 24小时
B. 72小时
C. 7 天
D. 14 天

【答案】 D
56、（2018年真题）关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。
A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付

【答案】 C
57、确定项目生产规模的前提是项目的（ ）。
A.盈利能力
B.资金情况
C.产品市场需求情况
D.原材料、燃料供应状况

【答案】 C
58、（ ）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。
A.基本建设项目竣工财务决算表
B.基本建设项目概况表
C.基本建设项目交付使用资产明细表
D.基本建设项目交付使用资产总表

【答案】 A
59、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。
A.实验室试验法
B.现场技术测定法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 B
60、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。
A.18.55
B.20.04
C.80.00
D.231.90

【答案】 A
61、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20 万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（　）万元。
A.4.08
B.4.09
C.4.11
D.4.12

【答案】 D
62、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（　）。
A.局部地基处理增加的费用
B.一般自然灾害处理费用
C.不可预见的地下障碍物处理的费用
D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】 A
63、通常情况下建筑周长系数越低，设计（ ）。
A.越昂贵
B.越经济
C.与该指标无关
D.一样

【答案】 B
64、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。
A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价
B.降低住宅层高，有利于降低单方造价
C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价
D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价

【答案】 B
65、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括（ ）。
A.工期＋费用
B.工期
C.费用
D.利润

【答案】 C
66、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是()。
A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定
B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍
C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金
D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

【答案】 A
67、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（　）。
A.初步设计深度不够，设备清单不完备
B.初步设计较深，有详细的设备清单
C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品
D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备

【答案】 D
68、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（ ）。
A.临时公共设施及场地的维持费
B.建筑保险和债券费
C.开工试车费
D.土地征购费

【答案】 C
69、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（　）。
A.可以决定报价尺度
B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改
C.根据工程量的大小采取合适的施工方法
D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致

【答案】 B
70、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（ ）。
A.局部地基处理增加的费用
B.一般自然灾害处理费用
C.不可预见的地下障碍物处理的费用
D.超规超限设备运输增加的费用

【答案】 A
71、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。
A.政策法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.政府定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险

【答案】 D
72、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。
A.先进适用
B.节约土地
C.安全可靠
D.经济合理

【答案】 B
73、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监 理人提出（ ）
A.变更指示
B.变更意向书
C.变更建议书
D.变更报价书

【答案】 C
74、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（）。
A.29.69
B.31.25
C.39.58
D.41.67

【答案】 A
75、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（ ）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475

【答案】 C
76、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。
A.1057块、0.372m3
B.1057块、0.454m3
C.1060块、0.372m3
D.1060块、0.449m3

【答案】 D
77、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250 天，年工作台班为200 台班，人工日工资单价均为100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。
A.100
B.125
C.250
D.200

【答案】 C
78、某建设项目工程费用为2000万元，工程建设其他费用为800万元，已知基本预备费费率为10％，项目建设前期年限为1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年20％，第二年50％，第三年30％。若年均价格上涨率为5％，则该项目建设期间价差预备费为()万元。
A.323.40
B.334.30
C.418.61
D.505.01

【答案】 C
79、在评标的初步评审过程中，以下各项中属于资格评审标准的是（ ）。
A.投标函上有法定代表人签字并加盖单位章
B.联合体明确联合体牵头人
C.只能有一个有效报价
D.具备有效的安全生产许可证

【答案】 D
80、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10％。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（　　）万元。
A.85.0
B.85.9
C.87.0
D.109.0

【答案】 C
81、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。
A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2” 和“元／m”
B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍
C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位
D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分

【答案】 B
82、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。
A.1.3；2.5；3.5
B.1.5；2.5；3.5
C.1.3；2；3
D.1.5；2；3

【答案】 C
83、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。
A.6.05
B.5.85
C.7.00
D.7.15

【答案】 D
84、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（ ）。
A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误
B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启
C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音
D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封

【答案】 C
85、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（　）万元（生产能力指数取0.8）。
A.16958
B.16815
C.14496
D.15304

【答案】 A
86、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。
A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算
B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复
C.缺陷责任期最长不超过3年
D.保修期自实际竣工日期起计算

【答案】 D
87、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无"计算基础"和"费率" 数值，则（）。
A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以'定额人工费+定额机槭费'为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费
C.只填写'金额'数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.以备注中说明的计算方法，补充填写'计算基础〃和'费率'

【答案】 C
88、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。
A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工
B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

【答案】 C
89、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（　）。
A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额
B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整
C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额
D.签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整

【答案】 A
90、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（ ）
A.管道和线路工程
B.需安装的动力设备
C.运输设备
D.附属辅助工程

【答案】 C
91、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。
A.6.05
B.5.85
C.7.00
D.7.15

【答案】 D
92、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。
A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认
B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算
C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价
D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价

【答案】 B
93、（2018年真题）某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。
A.150m3/台班
B.0.67台班/100m3
C.200m3/台班
D.0.50台班/100m3

【答案】 A
94、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。
A.两个月
B.三个月
C.75天
D.100天

【答案】 B
95、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（　）。
A.指标估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.比例估算法

【答案】 B
96、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（　）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
97、
A. 109.9
B. 110.3
C. 111.0
D. 111.4

【答案】 A
98、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为 200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元， 应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。
A. 400
B. 900
C. 1400
D. 1900

【答案】 C
99、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（　）两种形式。
A.总价指标和单价指标
B.综合指标和单项指标
C.一般指标和特殊指标
D.市场指标和定额指标

【答案】 B
100、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40% ,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（） 万元。
A.666.3
B.981.6
C.1306.2
D.1640.5

【答案】 C
101、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（　）。
A.采用了明显的不平衡报价策略
B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价
C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价
D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致

【答案】 B
102、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是( ）。
A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效
B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同
D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金

【答案】 D
103、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.水文地质勘察费
C.特殊设备安全监督检验费
D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】 D
104、根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。
A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知
B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告
C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应
D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复

【答案】 D
105、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。
A.工程实施地市场计日工单价
B.工程实施地信息价中的计日工单价
C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价
D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价

【答案】 D
106、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。
A.5.92
B.5.95
C.6.02
D.6.05

【答案】 D
107、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为( )元／t。
A. 238. 19
B. 256. 86
C. 258. 04
D. 265. 78

【答案】 C
108、关于工程索赔的说法，正确的是()。
A.索赔是单向的
B.监理人的指令有时会发生索赔
C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔
D.合同中默认的索赔不具有法律效力

【答案】 B
109、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（ ）。
A.大型机械设备进出场费
B.引进设备检验费
C.临时故障排除费
D.机器损坏

【答案】 C
110、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700