2019-2025年监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案.docx

2019-2025年监理工程师之合同管理综合练习试卷A卷附答案

单选题（共600题）
1、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（　　）
A.涉及国家安全、国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企业事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目

【答案】 B
2、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()
A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】 A
3、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（ ）。
A.暂列金额
B.合同价格
C.估算价
D.质量保证金

【答案】 B
4、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
5、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
6、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（　　）日。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
7、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
8、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（　　）承担施工现场内的二次搬运费。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.材料供应商

【答案】 B
9、下列不属于施工合同中监理人职责的是（ ）。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】 A
10、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（ ）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日

【答案】 C
11、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工期不予顺延

【答案】 A
12、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
13、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（　）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任
B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人
C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意
D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】 D
14、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是（　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】 A
15、AIA系列合同条件中，C系列是（）。
A.业主与建筑师之间的标准合同文件
B.合同和办公管理中使用的文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 C
16、保证法律关系至少必须有（ ）方参加。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
17、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
18、促进维生素A吸收的因素包括（　　）。
A.适当的钙磷比例
B.植酸
C.碱性药物
D.草酸
E.维生素C

【答案】 A
19、 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
20、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（　）。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
21、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用

【答案】 B
22、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80 g，其中来源于粮谷类的为42 g，动物性食物为30 g，豆类食物为6 g，其他食物来源为2 g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（　　）。
A.47.5%
B.52.5%
C.45.0%
D.60.0%

【答案】 C
23、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。
A.1-2
B.1-3
C.2-4
D.2-5

【答案】 B
24、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
25、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押

【答案】 B
26、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（　　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】 D
27、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
28、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期

【答案】 A
29、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖

【答案】 B
30、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门

【答案】 B
31、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。
A.三
B.四
C.五
D.六

【答案】 C
32、风险型CM的合同计价采用（　）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式

【答案】 A
33、AIA C191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（　　）
A.概念阶段
B.施工阶段
C.招投标阶段
D.标准设计阶段

【答案】 C
34、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）
A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格
C.发布招标公告.开标.审查投标人资格
D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件

【答案】 B
35、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（ ）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
36、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()
A.不可抗力发生日
B.发出通知日
C.通知到达对方日
D.对方同意日

【答案】 C
37、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（　）。
A.投标截止日期
B.投标内容
C.勘察或设计服务期限
D.投标保证金

【答案】 A
38、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖
C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查
D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

【答案】 A
39、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（　）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
40、投标保证的有效期至（　　）。
A.开标
B.定标
C.发出中标通知书
D.由招标文件确定

【答案】 D
41、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求
B.投标人购买招标文件后不递交投标文件
C.投标文件中附有招标人不能接受的条件
D.投标截止日期后要求撤回投标文件

【答案】 D
42、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（　）评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式

【答案】 D
43、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
44、（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是（　）。
A.设计和施工由同一承包人承担的工程
B.总投资为9000万元的非政府投资工程
C.工期为10个月的小型工程
D.工期紧、技术难度大的工程

【答案】 C
45、符合公开招标要求的是（　）。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】 B
46、关于防火门窗设置的要求，正确的是( )
A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门
B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗
C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门
D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门

【答案】 D
47、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（ ）。
A.提交竣工验收申请报告日
B.开始进行竣工验收日
C.竣工验收合格日
D.签发工程接收证书日

【答案】 C
48、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。
A.监理人是施工合同的当事人
B.监理人不属于发包人一方人员
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系

【答案】 D
49、下列关于变更管理的说法，错误的是（　　）。
A.直接指示的变更属于必须实施的变更
B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人
C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类
D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】 B
50、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（ ）
A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.意外伤害保险费是强制性保险
C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】 B
51、下列关于膳食史法说法不正确的是（　　）。
A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式
D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

【答案】 A
52、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（ ）的风险。
A.承包商
B.发包商
C.监理方
D.发包商与承包商共同承担

【答案】 A
53、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。
A.监理能力
B.监理收费
C.检测设备
D.企业信誉

【答案】 A
54、以下有关民事责任的承担，正确的是（　）。
A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类
B.对于按份责任，平均承担责任
C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】 C
55、关于要约撤销的说法，正确的是()
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】 B
56、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。
A.7天和48小时
B.14天和48小时
C.7天和24小时
D.14天和24小时

【答案】 C
57、（　　）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费
A.合同进度计划
B.合同总结报告
C.合同管理评价
D.合同订立评价

【答案】 B
58、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
59、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表

【答案】 C
60、根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素

【答案】 B
61、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（　　）。
A.应当由发包人保管
B.应当由承包人保管
C.应当由监理人保管
D.应当由材料供应商保管

【答案】 B
62、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
63、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。
A.罢工
B.法院判决
C.行政行为
D.仲裁机构裁决

【答案】 A
64、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
65、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.工程量清单计价

【答案】 D
66、低碳钢的含碳量为( )。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.0.6%～1.0%
D.0.6%～2%

【答案】 A
67、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（　　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
68、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
69、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。
A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定
B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁
C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端
D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】 D
70、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】 D
71、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（　）。
A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
B.每次事故的损失金额
C.承包商在合同中列明的金额
D.相关法律法规规定的金额

【答案】 A
72、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（　　）。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
73、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（　）。
A.索赔意向通知
B.最终索赔通知书
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
74、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（ ）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
75、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（　）的形式订立的。
A.保险单
B.合同
C.电子文件
D.邮件

【答案】 A
76、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（　　）。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人

【答案】 C
77、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（　　）。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认

【答案】 B
78、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？( )
A.应采用套插，搭接形成曲面组合
B.搭接长度宜为10mm
C.搭接处用密封膏密封
D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】 D
79、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书

【答案】 B
80、 设计施工阶段的总承包合同规定，（ ）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
81、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（　　）为抵押合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械、车辆

【答案】 D
82、施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。
A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】 A
83、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A.合同法律关系可以没有客体
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.法律事实只包括行为
D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】 D
84、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（ ）符合合同的约定。
A.工期和成本
B.工期和质量
C.质量和成本
D.工期和施工安全

【答案】 B
85、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（ ）符合合同的约定。
A.工期和成本
B.工期和质量
C.质量和成本
D.工期和施工安全

【答案】 B
86、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。
A.发布招标公告.开标.审查投标人资格
B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格
C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

【答案】 B
87、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（　）。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
88、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
89、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
90、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书

【答案】 B
91、下列有关隐蔽工程及其重新检验提法中不正确的有（ ）。
A.承包人应当邀请监理人共同进行检查确认质量符合隐蔽要求后进行覆盖
B.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
C.重新检验导致增加的费用和（或）工期延误由承包人承担
D.监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人方可进行覆盖

【答案】 C
92、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。
A.7
B.24
C.28
D.56

【答案】 D
93、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　　）组织，应在试验日期提前（　　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
94、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。
A.不用归还委托人
B.归还委托人即可
C.归还委托人，并应支付折旧费
D.归还委托人，并应支付租赁费

【答案】 B
95、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（　　） ．
A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求
B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一 投标书
C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书
D.专用合同条件- -通 用合同条件一投标书- -业主要求

【答案】 B
96、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（　　）。
A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
A.发包人严重拖欠工程进度款
B.发包人拖延组织工程竣工验收
C.发包人拒绝支付工程竣工结算款
D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】 C
98、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。
A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定
B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁
C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端
D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】 D
99、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
100、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()
A.必须适用违约金条款
B.必须适用定金条款
C.可以选择适用违约金或定金条款
D.两者都不能适用，因约定无效

【答案】 C
101、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
102、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
103、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。
A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准
D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

【答案】 D
104、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
105、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（　）。
A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】 D
106、（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（　　）。
A.履约保证
B.承包商预付款
C.区段竣工
D.测试和缺陷

【答案】 D
107、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（　）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
108、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
109、（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（　）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查

【答案】 B
110、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 D
111、（ ）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。
A.综合标价法
B.形式评审法
C.最低评标价法
D.经验评审法

【答案】 C
112、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
113、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
114、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1 年，A 单位工程为分部移交工程，A 单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3 个月，A 单位工程缺陷通知期的终止时间应为（　）。
A.A 单位工程竣工日后1 年
B.A 单位工程竣工日后1 年3 个月
C.全部工程竣工日后1 年
D.全部工程竣工日后1 年3 个月

【答案】 B
115、根据《招标投标法》，应由（　）确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构

【答案】 A
116、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（　　）方案。
A.动物实验
B.随机对照
C.临床试验
D.类实验
E.人体试验

【答案】 B
117、青少年期每日钙储备约为（　　）mg。
A.100
B.200
C.300
D.400

【答案】 B
118、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效

【答案】 A
119、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（　）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D