2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案).docx

2025年监理工程师之合同管理通关试题库(有答案)

单选题（共600题）
1、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
2、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（　　）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】 C
3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
4、风险型CM合同采用（ ）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金

【答案】 A
5、以下勘察设计资质符合要求的是（ ）。
A.工程勘察综合乙级资质
B.工程勘察劳务甲级资质
C.工程设计综合乙级资质
D.工程设计专业乙级资质

【答案】 D
6、关于基准日期的说法，不正确的是（ ）。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格
D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

【答案】 C
7、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保
B.均自发包人负责担保
C.分别自承包人和发包人负责担保
D.均自承包人负责担保

【答案】 D
8、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（　　）。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15 日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”

【答案】 C
9、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。
A.投标函
B.中标通知书
C.专用条款
D.承包人建议书

【答案】 B
10、根据《标准施工招标文件》规定，以下（　）属于违规行为。
A.投标人在通过资格预审后放弃投标
B.投标人在投标截止日期前修改投标文件
C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争
D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

【答案】 D
11、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 B
12、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。
A.可以分开招标，也可以合并招标
B.可以按设备采购招标，也可以按安装工程招标
C.应当由承包商负责采购
D.供货方应当自己生产全部设备

【答案】 A
13、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（　）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】 B
14、委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案

【答案】 B
15、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（　）。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
16、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（　　）。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】 C
17、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。
A.发包人可以发包给自然人
B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效
C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照
D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】 B
18、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
C.仍应无偿负责处理有关设计问题
D.不再负责处理有关设计问题

【答案】 B
19、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？( )
A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃
B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm
C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm
D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】 D
20、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。
A.合同条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基础条款

【答案】 B
21、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是( )。
A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】 D
22、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（　　）。
A.化学试验法
B.物理试验法
C.经验鉴别法
D.强化试验法

【答案】 C
23、下列关于计量资料的说法，正确的是（　　）。
A.如身高、体重等
B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值
C.观察单位个数所得的资料
D.一般为无序变量
E.一般有单位为有序变量

【答案】 A
24、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
25、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（　　）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日

【答案】 D
26、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

【答案】 C
27、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（ ）承 担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业

【答案】 D
28、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
29、承包人的施工期从( )起算。
A.监理人发出的开工通知中写明的开工日
B.办理征地拆迁
C.施工合同签订之日
D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】 A
30、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。
A.不属于业主方人员
B.可以行使合同中明确规定的权力
C.不得行使合同中必然隐含的权力
D.保持公正(Impartially)的态度处理问题

【答案】 B
31、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】 D
32、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（ ） ．
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
33、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（ ）承担。
A.采购方
B.代运方
C.供货方
D.采购方和供货方共同

【答案】 A
34、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（　）。
A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目
B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保
C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》
D.双方可协商约定专用条款

【答案】 D
35、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
36、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（　　）作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

【答案】 C
37、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（　）。
A.提供维修所需的工具
B.交付设备
C.提供设备必要的包装
D.提供设备的易损备件

【答案】 A
38、关于抵押的说法正确的是（ ）
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有

【答案】 B
39、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（　）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 A
40、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。
A.适宜招标选择供货商
B.属于加工承揽合同
C.供货商负责从生产到保修的全过程
D.采购人较多考虑性价比

【答案】 A
41、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（　　）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止
C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束
D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

【答案】 A
42、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（　　）
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
44、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()
A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准
B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续
C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作
D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】 C
45、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（　）。
A.事件包括作为和不作为两种表现形式
B.行政行为不属于法律事实中的行为
C.自然事件会引起一定的法律后果
D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】 C
46、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（　）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元

【答案】 C
47、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
48、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
49、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
50、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

【答案】 D
51、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
52、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（　　）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】 A
53、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（ ）。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

【答案】 C
54、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（　　）。
A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延
B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延
C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延
D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】 A
55、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。
A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同
B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准
C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付
D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

【答案】 B
56、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖

【答案】 B
57、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（　　）。
A.夜盲症
B.畏光
C.毕脱氏斑
D.流泪
E.失明

【答案】 A
58、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（　　）。
A.35%～40%
B.20%～25%
C.30%～35%
D.25%～30%

【答案】 D
59、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
60、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（　）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
61、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
62、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
63、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过( )共同验收。
A.发包人与监理人
B.监理人与承包人
C.发包人与承包人
D.监理人与供货人

【答案】 B
64、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ） ．
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
65、 国际设计工程总承包合同通常采用（ ）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
A.固定工期、固定费用
B.固定工期、浮动费用
C.浮动工期、浮动费用
D.浮动工期、固定费用

【答案】 A
66、静态状态相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 D
67、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B
68、以下说法符合安全运动条件的是（　　）。
A.遵守自己的步调
B.超过负荷身体会崩溃
C.注意体重负荷
D.以上都是

【答案】 D
69、按（ ）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。
A.计价方式
B.计价范围
C.计价目的
D.计价规定

【答案】 A
70、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（　）。
A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效
B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行
C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验
D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】 C
71、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（　　）。
A.50%投标保证金
B.80%投标保证金
C.全额投标保证金
D.投标保证金及银行同期存款利息

【答案】 D
72、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（　）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】 D
73、单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件，移交后的单位工程由（ ）负责照管。
A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.发包人与承包人共同

【答案】 B
74、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标
C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应
D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】 D
75、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()
A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】 B
76、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（ ）。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务
B.各行业、各等级的建设工程设计业务
C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务
D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

【答案】 A
77、关于要约撤销的说法，正确的是()
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】 B
78、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是( )。
A.法人资格
B.持有正规营业执照
C.联合体组织
D.持有正规的资质证书

【答案】 C
79、下列不属于施工合同中监理人职责的是（ ）。
A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执
D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】 A
80、组织资格审查的第一步是（）。
A.编制资格预审文件
B.发售资格预审文件
C.发布资格预审公告
D.组建资格审查委员会

【答案】 A
81、合同法律关系客体的智力成果指的是（　）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
82、“不利气候条件” 对施工的影响属于（　）应承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.保险人

【答案】 B
83、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是( )。
A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

【答案】 D
84、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同

【答案】 D
85、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（　）。
A.购买的标的物要分批交付
B.工程建设的工期较长时一般不用
C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物
D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物

【答案】 A
86、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.勘察合同通用条款
B.投标函
C.勘察合同专用条款
D.发包人要求

【答案】 B
87、施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。
A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】 A
88、合同法律关系客体的智力成果指的是（ ）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
89、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
90、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（　）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天

【答案】 D
91、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
92、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（　　）。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函

【答案】 D
93、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（ ）。
A.根据规定接受对错误的修正
B.投标人采用不正当的手段骗取中标
C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保
D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标

【答案】 C
94、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（ ）。
A.投标函附录
B.技术标准和要求
C.承包人建议书
D.通用合同条款

【答案】 C
95、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A.20
B.40
C.50
D.100

【答案】 C
96、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
97、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
98、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
99、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（　　）。
A.全部消灭
B.还有75万元
C.还有125万元
D.还有160万元

【答案】 D
100、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。
A.承包人承担返工费用，工期不予顺延
B.承包人承担返工费用，工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

【答案】 D
101、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（　　）
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
102、骨软化病常见症状不包括（　　）。
A.骨压痛
B.骨痛
C.肌无力
D.“O”形腿

【答案】 D
103、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
104、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。
A.开标
B.发出中标函
C.提交履约保证
D.开工

【答案】 C
105、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（　）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
106、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（　　）招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购

【答案】 C
107、下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（ ）。
A.发包人原因导致施工暂停
B.法规变化引起成本增加
C.不利的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 A
108、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（ ）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理人以代理人的名义实施代理行为
C.被代理人对代理行为承担民事责任
D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

【答案】 B
109、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（ ）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计人员构成、业绩、从业经历
C.项目解读、设计构思
D.投标人信用情况和业绩

【答案】 A
110、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（　　）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
111、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】 B
112、菌落总数是（　　）的指标。
A.食品腐败变质
B.食品清洁状态
C.肠道致病菌污染
D.食品被粪便污染

【答案】 B
113、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。
A.监理人是施工合同