2019-2025年一级造价师之建设工程计价通关试题库(有答案).docx

2019-2025年一级造价师之建设工程计价通关试题库(有答案)

单选题（共600题）
1、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（　）。
A.初步设计深度不够，设备清单不完备
B.初步设计较深，有详细的设备清单
C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品
D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备

【答案】 D
2、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（　　）。
A. 超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算
B. 超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算
C. 超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算
D. 一个工程项目只允许调整两次概算

【答案】 D
3、某建设工程项目关键线路上的 A 工作由于非承包商的原因推迟了 5 天，还有一个 非关键线路上的 B 工作也是由于非承包商的原因推迟了 2 天，B 工作的总时差为 3 天， 则承包商可以索赔的工期是（ ）天。
A.2
B.5
C.7
D.8

【答案】 B
4、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
A.工程通过竣工验收的日期
B.工程的保证金返还日期
C.工程的实际验收日期
D.工程的投入使用日期

【答案】 A
5、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。
A.应在发布招标文件时一并发布
B.应在开标时公布
C.应在评标时公布
D.不应公布

【答案】 A
6、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()
A.预算单价法
B.概算定额法
C.概算指标法
D.类似工程预算法

【答案】 A
7、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2 工日、3m2和0. 6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40 元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（ ）元。
A. 290
B. 295
C. 2905
D. 2950

【答案】 D
8、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。
A.建设工程交付之日
B.应付工程价款之日
C.提交竣工结算文件之日
D.当事人起诉之日

【答案】 B
9、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。
A.分项工程
B.扩大分项工程
C.分部工程
D.专业工程

【答案】 C
10、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（ ）。
A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益
B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定
C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税
D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费

【答案】 B
11、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。
A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率
B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率
C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率
D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率

【答案】 A
12、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。
A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息
B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日
C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】 A
13、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（ ）万元。
A.5720
B.6240
C.5760
D.6280

【答案】 C
14、关于履约担保，下列说法中正确的是（　）。
A.履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式
B.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
C.履约保证金在有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止
D.发包人在工程接收证书颁发后30天内把履约保证金退还给承包人

【答案】 A
15、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（ ）提出。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人

【答案】 D
16、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。
A.管道和线路工程
B.需安装的动力设备
C.运输设备
D.附属辅助工程

【答案】 C
17、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20％时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。
A.8.0
B.10.0
C.12.0
D.12.5

【答案】 C
18、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（ ）。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量

【答案】 A
19、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为 500 元/t、30 元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为 0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为 13%、9%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。
A.480.87
B.481.47
C.488.88
D.489.84

【答案】 D
20、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.5min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.90。则该土方施工机械的产量定额为（ ）m3/台班。
A.14.40
B.130.56
C.138.24
D.345.60

【答案】 C
21、下列选项中，能以实际支出计人无形资产价值的是()。
A.接受捐赠的无形资产
B.自创专利权
C.自创非专利技术
D.自创商标

【答案】 B
22、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A. 15个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日

【答案】 B
23、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ）。
A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险
C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担

【答案】 A
24、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()
A.串标
B.修改、澄清投标文件
C.重新招标
D.投标被否决

【答案】 D
25、某地 2014 年拟建年产 40 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目， 年产量为 10 万吨，建设投资为 8000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643
B.32586
C.31546
D.39666

【答案】 A
26、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（ ）
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

【答案】 C
27、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。
A.基准曰后法律的变化
B.发包人更换其提供的不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备
D.发包人在工程竣工前占用工程

【答案】 D
28、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。
A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持
B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担
C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用
D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任

【答案】 B
29、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（　）元/m2。
A.322
B.378
C.350
D.400

【答案】 B
30、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。
A.项目筹措资金的依据
B.项目供应资金的依据
C.项目控制资金的依据
D.考核工程设计的依据

【答案】 D
31、《标准设计施工总承包招标文件》中提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于（　　）的约定。
A.合同价格中不包括暂估价
B.签约合同价中包括暂估价
C.签约合同价中不包括暂估价
D.合同价格中包括暂估价

【答案】 B
32、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.竣工验收合格

【答案】 B
33、项目规模效益赖以存在的基础是（）。
A.管理技术水平
B.经济水平
C.先进适用的生产技术及技术装备
D.环境条件

【答案】 C
34、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
35、某装修公司采购1000m2 花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000 元/m2，运杂费30 元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3 元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为( )万元
A. 152
B. 105
C. 104
D. 102

【答案】 B
36、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（ ）内。
A.未明确项目准备金
B.工程建设不可预见费
C.暂列金额
D.不可预见准备金

【答案】 B
37、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品 损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率 为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。
A.25.82
B.25.85
C.26.09
D.29.09

【答案】 B
38、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（　）。
A.计算基础
B.费率
C.计量单位
D.金额

【答案】 C
39、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（ ）。
A.临时公共设施的维持费
B.开工试车费
C.施工管理现场人员的薪金
D.生产前的勘测费用

【答案】 A
40、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（ ）。
A.工程价格信息
B.政策性文件
C.计价标准和规范
D.工程定额

【答案】 A
41、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。
A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款
B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令
C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知
D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

【答案】 B
42、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。
A.29.79
B.32.60
C.36.00
D.39.27

【答案】 C
43、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（　）。
A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款
B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款
C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用
D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

【答案】 B
44、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（ ）
A.工程量的计算
B.直接费的计算
C.企业管理费的计算
D.税金的计算

【答案】 B
45、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（　）万元。
A.245.44
B.252.2
C.287.4
D.302.8

【答案】 A
46、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()
A.矩形→正方形→T形一L形
B.L形→T形→矩形→正方形
C.正方形→矩形→T形→L形
D.T形→L形→正方形→矩形

【答案】 C
47、投标人编制投标文件时，应以（ ）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。
A.企业定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】 A
48、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（ ）。
A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人
B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告
C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点
D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

【答案】 B
49、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于()
A.分项详细估算法
B.扩大指标估算法
C.概算法
D.形成资产法

【答案】 B
50、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（ ）。
A.技术水平对比
B.管理及监测方式对比
C.安全生产条件对比
D.环境效益对比

【答案】 C
51、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。
A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家 发改委审批
B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书
C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告
D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告

【答案】 B
52、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（ ）。
A.地质情况
B.商品混凝土的供应能力和价格
C.现场附近的生活设施
D.市政、消防供水管道管径、压力、位置

【答案】 D
53、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。
A.原约定日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

【答案】 D
54、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.建设投资
D.工程费用

【答案】 A
55、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元
A.1820
B.2470
C.2820
D.3470

【答案】 B
56、当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（ ）。
A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成
B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则
C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定
D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案

【答案】 C
57、（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。
A.废水处理站
B.水塔
C.机修车间
D.职工医院

【答案】 C
58、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（ ）。
A.开标时允许提问
B.开标时允许解释
C.开标时允许录音
D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝

【答案】 C
59、在施工过程中，工序的特点是（ ）。
A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变
B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换
C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化
D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换

【答案】 A
60、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。
A.建设成本上升费用
B.项目间接建设成本
C.未明确项目准备金
D.不可预见准备金

【答案】 D
61、其挖掘机配司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价 为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。
A.254.55
B.80.0
C.89.1
D.127.27

【答案】 A
62、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为()万元。
A.110.0
B.120.0
C.121.3
D.234.3

【答案】 A
63、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。
A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费
B.定额人工费
C.定额人工费与机械费之和
D.定额人工费、材料费与机械费之和

【答案】 A
64、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。
A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费
B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润
C.工程延期时，保函手续费不应增加
D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息

【答案】 D
65、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资 产价值中的土地征用费和设计费合计为（ ）万元。
A. 35.26
B. 38.67
C. 41.12
D. 43. 50

【答案】 B
66、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（ ）。
A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节
B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价
C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合

【答案】 B
67、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。
A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算
B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算
C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算
D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算

【答案】 D
68、关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（ ）。
A.第二级编码为分部工程顺序码
B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码
C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码
D.补充项目应采用6位编码工程

【答案】 D
69、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。
A.主要设备之间的匹配性
B.生产方法是否符合节能要求
C.工艺流程设备的安装方式
D.各工序间是否合理衔接

【答案】 D
70、下列选项中，属于清标工作内容的是（ ）
A.项目管理机构评审
B.形式评审
C.错漏项分析
D.资格评审

【答案】 C
71、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（ ）托管。
A.金融机构
B.发包方
C.财政部
D.监理方

【答案】 A
72、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

【答案】 D
73、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（　）。
A.即指零星工作所消耗的人工工时
B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报
C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由投标人填写

【答案】 B
74、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为（ ）。
A.概算定额法
B.类似工程预算法
C.扩大单价法
D.概算指标法

【答案】 C
75、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
A.工程通过竣工验收的日期
B.工程的保证金返还日期
C.工程的实际验收日期
D.工程的投入使用日期

【答案】 A
76、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。
A.3天，6000元
B.1天，3000元
C.3天，4000元
D.1 天，4000元

【答案】 C
77、某进口设备的到岸价为200 万元，银行财务费1 万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。
A.244.0
B.284.8
C.293.2
D.484.0

【答案】 B
78、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。
A.建设成本上升费用
B.项目间接建设成本
C.未明确项目准备金
D.不可预见准备金

【答案】 D
79、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。
A.515.56
B.520.64
C.537.04
D.542.33

【答案】 C
80、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。
A.准备钻孔机械的费用
B.抽水、值班、降水设备维修等费用
C.泥浆制作、固壁费用
D.对接上、下井管的费用

【答案】 B
81、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（ ）。
A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B.规费包括住房公积金
C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

【答案】 B
82、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。
A.政策法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.政府定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险

【答案】 D
83、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。
A.投资设想
B.工程设计阶段
C.投资机会研究
D.初步可行性研究

【答案】 C
84、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（　　）
A.二次搬运费
B.超高施工增加费
C.已完工程及设备保护费
D.地上、地下设施临时保护费

【答案】 B
85、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。
A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积
B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标
C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价
D.影响建筑系数的主要因素是层数

【答案】 C
86、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（　）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
87、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项 目静态投资的方法叫（ ）。
A.系数估算法
B.比例估算法
C.指标估算法
D.扩大指标估算法

【答案】 A
88、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。
A.1.6
B.6.8
C.5.6
D.8

【答案】 A
89、单位建筑工程预算的费用项目包括（　　）。
A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费
B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金
C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用
D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用

【答案】 B
90、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。
A.1.3
B.1.5
C.2.0
D.3.0

【答案】 D
91、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】 D
92、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。
A.16.74
B.20.41
C.22.04
D.15.51

【答案】 D
93、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（ ）万元。
A.85.0
B.85.9
C.87.0
D.109.0

【答案】 C
94、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。
A.5720
B.5760
C.6240
D.6280

【答案】 B
95、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。
A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***
B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***
C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***
D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】 D
96、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。
A. 427. 88
B. 541. 04
C. 568. 09
D. 711. 77

【答案】 C
97、确定项目生产规模的前提是项目的（）。
A.盈利能力
B.资金情况
C.市场需求状况
D.原材料、燃料

【答案】 C
98、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。
A.891
B.909
C.906
D.993

【答案】 B
99、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提供履约担保，有关履约担保的规定，下列表述中正确的是（ ）。
A.履约担保应采用银行保函形式
B.中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金予以退还，但不返还利息
C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保
D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证书时一直有效

【答案】 C
100、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。
A.按照机械设备台班费计算
B.按照台班费中的设备使用费计算
C.自有设备按照台班折旧费计算
D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】 C
101、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。
A.单位工程竣工结算由承包人审核
B.单项工程竣工结算由承包人审核
C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】 D
102、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.水文地质勘察费
C.特殊设备安全监督检验费
D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】 D
103、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。
A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价
C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

【答案】 D
104、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（ ）。
A.暂列金额
B.暂估价
C.措施项目费
D.总承包服务费

【答案】