建设工程设计合同示范文本.doc

附件2

协议编号：

建 设 工 程 设 计 合 同

工程名称：
工程地点: 　
发包人：
设计人：
设计证书等级：
签订日期：
签订地： 山西晋城

发包人： [与营业执照名称一致]
设计人： [与营业执照名称一致]
根据《中华人民共和国协议法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，保证工程设计质量，经发包人、设计人协商一致，签订本协议，共同遵守。　　
第一条 本协议签订依据
　　1.1《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》。
　　1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3 建设工程批准文献。
　　第二条 设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文献。
2.2 发包人提交的基础资料。
2.3 设计人采用的重要技术标准是： [列明采用的具体技术标准] 。
　　第三条 协议文献的优先顺序
　　构成本协议的文献可视为是能互相说明的，假如协议文献存在歧义或不一致，则根据如下优先顺序来判断：
　　3.1 协议书。
　　3.2 中标函。
　　3.3 发包人规定及委托书。
3.4 投标书。
第四条 工程概况
4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。
4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。
4.3 工程内容及规模：[写明工程具体规模、特性等内容]。
4.4 工程所在地具体地址：[写明工程具体地点]。
4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。
4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程重要技术标准：[根据工程具体情况填写]。
第五条 工程设计范围、阶段与服务内容
5.1 工程设计范围：[根据工程设计具体情况填写]。
5.2 工程设计阶段：[根据工程设计具体情况填写]。
5.3 工程设计服务内容：[根据工程设计具体情况填写]。
第六条 发包人向设计人提交的有关资料、文献及时间
6.1 资料: [根据工程设计具体情况填写]。
6.2 提交地点：[根据工程设计具体情况填写]。
6.3 提交时间：[根据工程设计具体情况填写]。
6.4 设计人指定的接受人为：[据实填写]。
6.5 设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。
6.6 设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。
 　第七条 设计人向发包人交付的设计文献、份数、地点及时间
7.1 文献 份； 文献 份； 文献 份。
7.2 文献交付地点：[据实填写]。
7.3 文献交付时间：[据实填写]。
7.4 发包人指定的接受人为：[据实填写]。
7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。
7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。
在提供上述纸质文献的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文献。
第八条 设计费[以下几种方式只可选择一种，并根据实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法]
第一种方式：
本协议设计费总价为：人民币（大写） （¥ 元）包干，包含所有风险，不因工作量增长及工作周期延长而调整。
第二种方式：
本协议设计费总价为：人民币（大写） （¥ 元）。其中： 费 元； 费 元； 费 元。待初步设计概算按规定初次批准后，按原设计费计价依据及下浮比例重新计算设计费，重新计算设计费与原设计费相比，差额如不超过原设计费±10%（含10%）的，设计费不予调整；差额如超过原设计费±10%的，按重新计算的设计费由双方另行签订补充协议调整，调整后的设计费包干使用。
第九条 支付方式[以下几种方式只可选择一种，也可根据实际情况据实填写。]
第一种方式：
设计人提交所有合格的设计文献，根据发包人审查提出的意见进行修改完善，经发包人确认并批复（如需批复）后，发包人向设计人支付设计费总额 %。留设计费总额的 ％作为设计工作质量保证金，待工程竣工验收后 月内支付。
第二种方式：
9.1 本协议签订后，发包人向设计人支付设计费总额的 %作为预付款。
9.2 初步设计完毕后，设计人向发包人提交合格的所有初步设计文献，根据发包人审查提出的意见进行修改完善，经发包人确认并批复（如需批复）后，支付设计费总额的 %。
9.3 整体施工设计完毕，设计人提交所有合格的施工图设计文献，根据发包人审查提出的意见进行修改完善，经发包人确认并批复（如需批复）后，支付设计费总额的 %。

9.4 留设计费总额的 ％作为设计工作质量保证金，待工程竣工验收后 月内支付。
第十条 双方责任
　　10.1 发包人责任
　　10.1.1 发包人按本协议第六条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文献，并对其完整性、对的性及时限负责。发包人不得规定设计人违反国家有关标准进行设计。
　　10.1.2 发包人规定设计人比协议规定期间提前交付设计文献时，须征得设计人批准，不得严重背离合理设计周期。
　　10.1.3 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
　　10.1.4 设计文献中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
　　10.2 设计人责任
　　10.2.1 设计人应按国家规定和协议约定的技术规范、标准进行设计，按本协议第七条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文献，并对提交的设计文献的质量负责。编制方案设计文献，应当满足编制初步设计文献和控制概算的需要。编制初步设计文献，应当满足编制施工招标文献，重要设备材料订货和编制施工图设计文献的需要。编制施工图设计文献，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
　　10.2.2 设计文献中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量规定必须符合国家规定的标准。除有特殊规定的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计人不得指定生产厂、供应商。
10.2.3 设计人指派 担任本协议项目工作的总负责人。
10.2.4 负责向发包人及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题和参与竣工验收。根据现场及施工情况，完毕所需要的设计优化、修改、变更，发生重大设计变更时，项目负责人及项目班子重要设计人员应在48小时内到达现场。
10.2.5 设计人交付设计文献后，按规定参与有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超过原定范围的内容做必要调整补充，直至完善并通过审查。
10.2.6 除发包方因素外，设计批准后，在建设过程中不能出现重大设计变更，建成后3年内不需要改造。由于设计方设计深度不够而出现重大设计变更，或建成后3年内需要进行改造的，设计方除负责采用补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失限度向发包方支付补偿金。
10.2.7 设计人不得将承揽的建设工程设计任务转包。未经发包人批准，不得将建设工程设计任务进行分包。
　 第十一条 违约责任
　 11.1 由于设计人因素，延误了设计文献交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费总额的 ‰。如逾期超过30天以上，发包人有权停止支付设计费余额，并书面告知设计人。设计人应根据发包人的损失限度向发包人支付补偿金。
11.2 设计人对设计文献出现的漏掉或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失限度向发包人支付补偿金。
11.3 发包人必须按协议规定支付款项。设计人未收到相应阶段款项，有权推迟设计工作的开工时间，且交付文献的时间顺延。
第十二条 协议终止或解除　　
　　12.1 协议生效后，发包人规定终止或解除协议，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，结算相应阶段的设计费。
12.2 协议生效后，设计人规定终止或解除协议，应当返还发包人已支付的设计费并承担协议总价款5%的违约金。违约金局限性以抵偿发包人实际损失的，设计人还应向发包人支付补偿金以补偿发包人因此而遭受的损失。　　
第十三条 保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方批准，任何一方均不得对对方的资料及文献擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担补偿责任。
　　第十四条 争议解决方式
本建设工程设计协议发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。调解不成时，双方当事人选择如下第 种方式解决：
（1）提请[晋煤集团或上级主管部门]调解 [仅合用于集团公司内部单位之间签订的协议]；
（2）提交 [发包人所在地] 仲裁委员会仲裁；
（3）依法向 [发包人所在地] 人民法院提起诉讼。
　　第十五条 协议生效及其他
　　15.1 本协议经双方签字并盖章后生效，一式__ 份，发包人__份，设计人__份。
　　15.2 双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。
　　15.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
15.4 设计人对本协议项目的服务至工程竣工验收合格为止
15.5 由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。
第十六条 其它约定事项： [“无”根据工程设计具体情况填写]。

发包人（盖章）： 设计人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：　　　　 法定代表人或委托代理人：
（签字） （签字）

住 所：　　　　　　　　　 住 所：
邮政编码：　　　　　　　　　 邮政编码：
电　　话：　　　　　　　　　 电　　话：
传　　真：　　　　　　　　　 传　　真：
开户银行：　　　　　　　　　 开户银行：
银行账号：　　　　　　　　　 银行账号：
经 办 人： 经 办 人：