2025年监理工程师之土木建筑目标控制模考预测题库(夺冠系列).docx

2025年监理工程师之土木建筑目标控制模考预测题库(夺冠系列)

单选题（共600题）
1、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（　）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
2、下列关于竣工结算的说法中，错误的是()
A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见
B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人
C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款
D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿

【答案】 B
3、质量管理体系文件中（　　）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业文件

【答案】 D
4、采用修正的总费用法计算索赔费用时，计算公式为（　　）。
A.索赔金额＝实际发生的直接费＋间接费＋利润
B.索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用
C.索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作调整后的报价费用
D.索赔金额＝直接费＋间接费＋利润＋税金

【答案】 C
5、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（　　）万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0

【答案】 C
6、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。
A.最高裁定
B.最终裁定
C.一般裁定
D.行政裁定

【答案】 B
7、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（ ）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
8、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。
A.合同范围以内零星工程的确认
B.修改施工方案引起工程量增减的确认
C.承包人原因导致设备窝工损失的确认
D.合同范围以外新增工程地确认

【答案】 B
9、2015 年 5 月，中国进口的钢材部件大量激增，商务部拟采取保障措施。有关保障措施的说法，下列选项正确的是
A.必须在进口的产品对国内产业造成实质损害时，反倾销措施才可采取
B.保障措施的调查只能是商务部依职权发起
C.商务部需确定进口产品数量增加与国内产业损害是否存在因果关系。
D.保障措施的实施期限最长不超过 10 年

【答案】 C
10、（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（　），且不应少于5根。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 D
11、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（　）填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 B
12、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（　　）。
A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差
B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好
C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好
D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差

【答案】 C
13、（　　）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。
A.ISO 9000：2015
B.ISO 9001：2015
C.ISO 9004：2009
D.ISO 19011：2011

【答案】 C
14、不属于勘察阶段监理工作内容的是（　　）。
A.审查勘察单位的勘察方案
B.签订工程勘察合同
C.检查勘察单位执行勘察方案的情况
D.协助建设单位编制工程勘察任务书

【答案】 B
15、对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。
A.总监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.专业部门负责人
D.会审专家组组长

【答案】 A
16、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（　）的措施。
A.抓紧整改、早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场

【答案】 D
17、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（　）元/m3。
A.300
B.200
C.150
D.100

【答案】 C
18、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：( )
A.静态评价
B.国民经济评价
C.动态评价
D.经济效益评价

【答案】 B
19、下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（ ）。
A.资金的影响
B.物资供应进度的影响
C.施工条件的影响
D.建设单位自身管理水平的影响

【答案】 D
20、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（　　）。
A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格
B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格
C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格
D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格

【答案】 D
21、（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（　）。
A.实际费用法
B.单价定额法
C.总费用法
D.修正的总费用法

【答案】 A
22、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（ ）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。
A.重要程度
B.隐蔽性
C.结构分解
D.投资估算

【答案】 C
23、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的( )。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施

【答案】 C
24、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（　　）。
A.产品价格现状及预测
B.筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模

【答案】 D
25、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。
A.1d
B.2d
C.4d
D.8d

【答案】 C
26、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用( )编制概算。
A.概算指标法
B.扩大单价法
C.预算单价法
D.综合单价法

【答案】 A
27、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()
A.完全随机抽样
B.分层抽样
C.等距抽样
D.整群抽样

【答案】 D
28、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（　）万元。
A.10.0
B.10.5
C.12.5
D.13.5

【答案】 B
29、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（ ）。
A.签发监理通知单
B.签发工作联系单
C.签发工程暂停令
D.提交监理报告

【答案】 C
30、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。
A.市场采购
B.指定厂家
C.招标采购
D.委托采购

【答案】 C
31、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（　　）万元。
A.62.18
B.46.27
C.30.00
D.15.00

【答案】 B
32、在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是( )。
A.基层必须牢固无松动现象，表面平整
B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角
C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6m
D.找平层的含水率应小于9％

【答案】 B
33、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（　　）。
A.划分施工段的数目
B.安全施工的要求
C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求
D.单位时间内其完成的工程量

【答案】 C
34、（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（　）。
A.工作联系单
B.监理通知单
C.工程暂停令
D.监理口头指令

【答案】 C
35、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位

【答案】 A
36、下列选项中，属于工程勘察设计阶段的投资控制的主要工作的是（　　）。
A.项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据
B.总监理工程师对专业监理工程师的审査意见进行审核，签认后报建设单位审批
C.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单
D.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜

【答案】 D
37、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（　　）万元。
A.46343.530
B.47143.530
C.47215.530
D.47247.794

【答案】 C
38、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（　　）改变某些工作之间的逻辑关系。
A.组织平行作业
B.增加资源投入
C.提高劳动效率
D.设置限制时间

【答案】 A
39、设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，主要体现在编制的设备采购与设备监造工作计划中的质量的要求以及（　　）。
A.采购方式的选择
B.采购厂商的选择
C.采购方案的修订
D.采购方案的编制或审查

【答案】 D
40、在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。
A.3
B.2
C.4
D.5

【答案】 A
41、某项目建设投资为2000万元，建设期利息100万，全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（ ）。
A.6.38%
B.8.33%
C.9.38%
D.8%

【答案】 C
42、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（ ）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。
A.基本要求
B.总体要求
C.根本要求
D.多项要求

【答案】 B
43、某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（ ）天。
A.18
B.20
C.22
D.24

【答案】 A
44、在质量事故发生后，（）应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.事故调查组
D.事故单位

【答案】 B
45、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。
A.43.680
B.44.554
C.48.048
D.49.009

【答案】 D
46、 建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（ ）。
A.固定节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工
C.一般的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工

【答案】 B
47、对民用建装设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（ ）.
A.绿地率是否符合控制性规划的要求
B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定
C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度
D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响

【答案】 D
48、某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（　　）万元。
A.27.300
B.28.067
C.30.797
D.30.874

【答案】 D
49、监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（　　）的要求。
A.文件标识与控制
B.产品质量追踪检查
C.物资管理
D.内部审核

【答案】 B
50、质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录。下列属于工程材料质量记录资料的是（ ）。
A.各种试验检验报告
B.施工单位现场质量管理制度
C.工程质量检验制度
D.项目监理机构的验收资料

【答案】 A
51、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
52、在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商（　　）。
A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

【答案】 C
53、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（　）。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果

【答案】 D
54、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
A.建设单位现场代表
B.总监理工程师
C.监理员
D.专业监理工程师

【答案】 D
55、下列关于竣工结算的说法中，错误的是()
A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见
B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人
C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款
D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿

【答案】 B
56、下列不属于工程量清单编制依据的是（ ）。
A.建设工程设计文件
B.拟定的招标文件
C.常规施工方案
D.项目可行性研究审批文件

【答案】 D
57、工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（　）组织。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.专业监理工程师

【答案】 B
58、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（　）。
A.自由时差必然为零
B.总时差必然大于自由时差
C.总时差必然为零
D.总时差和自由时差必然相等

【答案】 D
59、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（　　），一般需进行（　　）次。
A.前，1-2
B.前，2-3
C.后，1-2
D.后，2-3

【答案】 B
60、采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。
A.招标人
B.投标人
C.评标委员会
D.项目业主

【答案】 A
61、网络计划的目标由工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（　　）。
A.时间目标
B.时间-资源目标
C.时间-成本目标
D.时间-投资目标

【答案】 C
62、采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（　　）。
A.0.2~0.5
B.0.6~0.7
C.0.8~0.9
D.1.1~1.5

【答案】 C
63、在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（ ）。
A.业主因素
B.施工技术因素
C.组织管理因素
D.社会环境因素

【答案】 B
64、下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（　　）。
A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别
B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量
C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期
D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强

【答案】 C
65、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（　　）。
A.认证机构
B.认证人员
C.培训机构
D.培训人员

【答案】 D
66、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（ ）。
A.符合性
B.适用性
C.系统性
D.可操作性

【答案】 A
67、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（　　）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。
A.质量事故调查报告
B.监测单位的鉴定意见
C.质量事故状况观测记录
D.质量事故书面报告

【答案】 A
68、某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（　）万元。
A.46343.530
B.47143.530
C.47215.530
D.47247.794

【答案】 C
69、现场签证工作完成后的（ ）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
70、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（　）日。
A.20
B.21
C.25
D.28

【答案】 C
71、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（ ）天。
A.6
B.3
C.8
D.12

【答案】 B
72、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（　　）。
A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差
B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差
C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差
D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差

【答案】 B
73、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。
A.它的工期最短
B.现场组织、管理简单
C.能够实现专业工作连续施工
D.单位时间内投入劳动力、资源量最少

【答案】 C
74、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（　　）。
A.工程费用
B.设备购置费
C.工艺设备投资
D.建筑安装工程费

【答案】 C
75、监理日志要及时交（　　）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理机构技术负责人
D.监理员

【答案】 A
76、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（　　）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1
B.2
C.24
D.48

【答案】 C
77、常用的索赔费用计算方法是（　　）。
A.实际费用法
B.单价定额法
C.总费用法
D.修正的总费用法

【答案】 A
78、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（　　）之和。
A.人工费、材料费、施工机具使用费
B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润
C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费
D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费

【答案】 C
79、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。
A.硅灰
B.矿渣粉
C.硅粉
D.粉煤灰

【答案】 C
80、某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？
A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同
B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用
C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资
D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行

【答案】 A
81、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（　　）的工作。
A.自由时差为零
B.持续时间最长
C.总时差最小
D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】 C
82、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是
A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由
B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料
C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式
D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利

【答案】 A
83、某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（ ）万元。
A.6290
B.5890
C.4700
D.6250

【答案】 C
84、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（　）组织相关单位协商确定。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 A
85、在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（　　）。
A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明
B.提出质量事故处理方案
C.准确估计伤亡人数和直接经济损失
D.分析产生事故的原因

【答案】 A
86、在项目财务评价中，当借款偿还期( )时，即认为方案具有清偿能力。
A.小于基准投资回收期
B.大于基准投资回收期
C.小于贷款机构要求期限
D.大于贷款机构要求期限

【答案】 C
87、（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（　）签发《工程暂停令》。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位项目经理
D.设计负责人

【答案】 B
88、下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()
A.采用CM承发包模式
B.审查承包商递交的进度计划
C.办理工程进度款支付手续
D.建设工程变更管理制度

【答案】 D
89、下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（　　）
A.审查承包商提交的进度计划
B.及时办理工程预付款及进度款支付手续
C.协调合同工期与进度计划之间的关系
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 A
90、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（　　）万元。
A.17.50，87.75
B.17.10，89.45
C.17.40，87.00
D.17.50，89.45

【答案】 C
91、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（　）元/t。
A.418
B.427.5
C.430
D.440

【答案】 D
92、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（ ）负责。
A.招标人
B.投标人
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
93、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（　　），并审查设备运输方案。
A.承运单位的检查
B.设备包装质量
C.海关及保险手续
D.运输安全措施

【答案】 B
94、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()
A.估算工程量单价合同
B.固定总价合同
C.纯单价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
95、下列岗位中不属于BIM标准管理类工程师的是()。
A.BIM基础理论研究人员
B.BIM软件开发人员
C.BIM标准研究人员
D.BIM数据维护人员EBIM信息应用人员

【答案】 B
96、（2020年真题）水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（　）。
A.混凝土蜂窝麻面
B.混凝土不密实
C.混凝土碱骨料反应
D.混凝土爆裂

【答案】 D
97、 当建设工程有总承包单位时，监理工程师对于单位工程施工进度计划，只负责( )。
A.审核
B.编制
C.备案
D.监管

【答案】 A
98、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（ ）。
A.积极配合，客观提供相应证据
B.积极配合，参与质量事故调查
C.积极配合，会同施工单位提供有利证据
D.回避质量事故调查

【答案】 A
99、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（　）。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】 D
100、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。
A.监理单位
B.建设单位
C.设计单位
D.施工单位

【答案】 B
101、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（ ）。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值

【答案】 D
102、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？
A.本案可以适用简易程序
B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理
C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证
D.法院应在立案之日起45 日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长

【答案】 A
103、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（　）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。
A.施工单位
B.检测单位
C.监理单位
D.建设单位

【答案】 D
104、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（　　）。
A.资金不到位
B.计划安排不周密
C.外单位临近工程施工干扰
D.业主使用要求改变

【答案】 B
105、由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()
A.产品说明书
B.权威性认证资料
C.技术说明书
D.材料样品

【答案】 D
106、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（　　）。
A.返工处理
B.不做处理
C.试验检测
D.限制使用

【答案】 B
107、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（　　）。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天
C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行
D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天

【答案】 B
108、在施工过程中，由于承包单位原因造成工期延长后，由此造成的损失（ ）。
A.应由工程业主承担
B.由工程业主和承包单位各承担一半
C.应由承包单位承担
D.工程业主和承包单位都不承担

【答案】 C
109、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。
A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险
B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊
C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险
D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

【答案】 A
110、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。
A.最早开始时间的最大值
B.最早开始时间的最小值
C.最迟开始时间的最大值
D.最迟开始时间的最小值

【答案】 D
111、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（ ）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.使用单位

【答案】 B
112、监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。
A.监理人员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表

【答案】 C
113、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（　　）组织项目专业技术负责人等进行验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 A
114、关于刑事诉讼法的基本原则，下列哪些说法是不正确的？
A.直接言词原则和全面审查原则是刑事诉讼法的基本原则
B.刑事诉讼法的原则既包括一般原则，也有刑事诉讼法的独有原则
C.刑事诉讼法的基本原则主要适用于刑事诉讼的审判过程中
D.刑事诉讼法的基本原则具有抽象性，其作为指导性原则不具有约束力

【答案】 A
115、（　　）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。
A.概算
B.中标价
C.招标控制价
D.工程标底价格

【答案】 C
116、施工单位编写的施工方案，（ ）应组织审查，符合要求后予以签认。
A.施工单位项目技术负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 B
117、（2021年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（　　）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.分析进度偏差对工期的影响
C.确定工期的限制条件
D.比较实际进度与计划进度

【答案】 D
118、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏” 属（　　）的质量范畴。
A.适用性
B.安全性
C.可靠性
D.与环境的协调性

【答案】 C
119、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（　　）。
A.监督工程保修
B.颁发移交证书
C.监理工程师