2022-2025年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷A卷附答案.docx

2022-2025年监理工程师之土木建筑目标控制自我检测试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、不经竣工验收就交付使用是常见的质量缺陷的成因，此种情况属于质量缺陷成因中的（　　）。
A.违反法律法规
B.使用不当
C.施工与管理不到位
D.违背基本建设程序

【答案】 D
2、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。
A.43.680
B.44.554
C.48.048
D.49.009

【答案】 D
3、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30 万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5 万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5 万元;（4）工程清理修复费用2 万元。应批准的补偿金额为（ ）。
A.32.0
B.36.5
C.37.0
D.41.5

【答案】 A
4、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（　　）。
A.可反算出所需要的工人数或机械台班数
B.必须检查劳动力供应的可能性
C.无需考虑工作面是否足够
D.必须检查材料和施工机械供应的可能性

【答案】 C
5、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（　　）。
A.审查物资供应情况分析报告
B.履行物资供应合同中的义务
C.确定物资供应分包方式
D.负责业主方供应物资的订货

【答案】 A
6、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（　　）来达到优化目标。
A.组织关键工作流水作业
B.组织关键工作平行作业
C.压缩关键工作的持续时间
D.压缩非关键工作的持续时间

【答案】 C
7、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（ ）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
A.3日
B.5日
C.15日
D.30日

【答案】 C
8、财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（　　）。
A.投资现金流量表
B.资本金现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.利润和利润分配表

【答案】 B
9、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（　　）。
A.建设单位要求的使用年限
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年

【答案】 B
10、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】 B
11、影响设计进度的因素不包括（）。
A.工程延期的影响
B.设计审批时间的影响
C.设计各专业之间协调配合的影响
D.工程变更的影响

【答案】 A
12、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（　）认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构

【答案】 D
13、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项 目名称顺序码的数位是（　）。
A.三至四位
B.五至六位
C.七至九位
D.十至十二位

【答案】 C
14、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（ ）应予以验收确认。
A.监理工程师
B.事故调查组
C.业主项目负责人
D.质量监督工程师

【答案】 A
15、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表检验结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。
A.施工单位项目负责人，总监理工程师
B.施工单位技术负责人，总监理工程师
C.施工单位项目负责人，专业监理工程师
D.施工单位技术负责人，专业监理工程师

【答案】 A
16、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（　　）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。
A.工程投入使用3年
B.工程投入使用5年
C.施工合同约定的缺陷责任期
D.设计使用年限

【答案】 C
17、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第8、9和12天，则该工作的最迟开始时间是第（ ）天。
A.8
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
18、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（ ）。
A.合同约定的服务内容
B.施工企业技术水平
C.技术复杂程度
D.工程特点

【答案】 B
19、单位工程划分的基本原则是按（　　）确定的。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能
B.工程部位、专业性质和专业系统
C.主要材料、设备类别和建筑功能
D.施工程序、施工工艺和施工方法

【答案】 A
20、下列评价指标中，( )属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率
A.①②
B.③④
C.②③
D.④⑤

【答案】 B
21、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？
A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针
B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂
C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统
D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关

【答案】 B
22、企业可以在国家统一制定的T程量计算规则、计量单位和()的基石出上，编制本企业的投标报价定额。
A.项目名称
B.项目特征
C.项目划分
D.项目编码

【答案】 C
23、卓越绩效模式中，（ ）是系统管理的基本方法。
A.过程方法
B.系统方法
C.评价方法
D.整合方法

【答案】 A
24、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（　　）。
A.同意延长施工合同工期
B.免除承包商的误期损失赔偿
C.确认承包商在合理的状态下施工
D.同意支付承包商赶工的全部额外开支

【答案】 C
25、根据行政许可法的有关规定， 以下关于行政许可实施的说法， 不正确的是：
A.许可需要行政机关内设的多个机构办理的， 可以确定一个机构统一受理许可申请， 统一送达许可决定
B.许可依法由地方政府两个以上部门分别实施的， 本级政府应当确定一个部门受理许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理， 或组织有关部门合办理、 集中办理
C.申请人申请行政许可， 应当对其申请材料实质内容的真实性负责
D.行政机关不予受理行政许可申请， 应当出具加盖行政机关专用印章和注明日期的书面凭证

【答案】 A
26、（2022年真题）某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（　）万元。
A.96.315
B.283.545
C.288.945
D.321.050

【答案】 C
27、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（　）。
A.7.71%
B.8.33%
C.9.38%
D.10.31%

【答案】 C
28、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（　）整理，与会各方会签。
A.建设单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.施工单位

【答案】 B
29、订货计划通常采用（　　），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。
A.表格形式
B.合同形式
C.卡片形式
D.电文形式

【答案】 C
30、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（　）。
A.简单随机抽样
B.系统随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 B
31、根据工程质量事故造成的人员伤亡或直接经济损失，（　　）不属于特别重大质量事故的条件。
A.造成30人以上死亡
B.造成100人以上的重伤
C.造成5000万元以上的直接经济损失
D.造成1亿元以上的直接经济损失

【答案】 C
32、根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（　）为准，并以完成的净值来计算的。
A.实际施工工程量
B.形成工程实体
C.返工工程量及其损耗
D.工程施工方案

【答案】 B
33、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（ ）整理，与会各方会签。
A.建设单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.施工单位

【答案】 B
34、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制( )和选择工程勘察单位。
A.工程勘察任务书
B.工程勘察工作计划
C.工程勘察方案
D.工程勘察成果评估报告

【答案】 A
35、关于项目资本金管理的说法，正确的是（ ）。
A.投资项目的资本金一次认缴一次到位
B.投资项目资本金可以抽回
C.凡资本金不落实的投资项目，一律不得开工建设
D.主要使用商业银行贷款的投资项目，应将资本金存入国家开发银行指定的银行

【答案】 C
36、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（　　）的差值进行确定。
A.自由时差与进度偏差
B.自由时差与总时差
C.总时差与进度偏差
D.时间间隔与进度偏差

【答案】 A
37、工程网络计划优化中的资源优化是指（ ）的优化。
A.资源有限，工期最短
B.资源均衡，费用最少
C.资源有限，工期固定
D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】 A
38、（ ）是控制概算定额(指标)的水平。
A.预算定额
B.估算指标
C.计划定额
D.计算定额

【答案】 B
39、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.建设单位负责人
D.建设单位技术负责人

【答案】 B
40、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。
A.不能索赔工期、成本、利润
B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润
C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润
D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润

【答案】 A
41、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（　　）。
A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索
B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索
C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人
D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度

【答案】 C
42、（ ）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。
A.工程项目总进度计划
B.投资计划年度分配表
C.工程项目一览表
D.工程项目进度平衡表

【答案】 A
43、在建设工程活动过程中，（ ）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。
A.建设单位
B.监理单位
C.工程质量监督机构
D.勘察设计单位

【答案】 C
44、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，在国内工程中，（ ）是必须执行与遵守的最低要求。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准

【答案】 A
45、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（　）文件。
A.分部工程概算
B.单位工程概算
C.单项工程综合概算
D.建设项目总概算

【答案】 C
46、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（　）。
A.α=1%～3%，β=3%～8%
B.α=1%～5%，β=5%～10%
C.α=2%～4%，β=4%～8%
D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】 B
47、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（ ）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。
A.自由时差
B.总时差
C.紧后工作的最早开始时间
D.紧后工作的最早完成时间

【答案】 B
48、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（　　）。
A.工程项目年度计划
B.设计总进度计划
C.施工准备工作计划
D.物资采购、加工计划

【答案】 A
49、工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（　　）。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性

【答案】 A
50、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（　　）。
A.完全随机抽样
B.分层抽样
C.机械随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】 A
51、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（　　）。
A.计时工资
B.奖金
C.加班工资
D.管理人员工资

【答案】 D
52、 建设单位应当自工程竣工验收合格起（ ）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.20
C.25
D.30

【答案】 A
53、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为( )万元。
A.24. 18
B.30. 25
C.33. 18
D.34. 52

【答案】 B
54、在组织施工的方式中，占用工期最长的组织方式是（）施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接

【答案】 A
55、在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（　　）。
A.回弹仪
B.超声回弹综合法
C.取芯法
D.超声波对测法

【答案】 D
56、（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（　）。
A.影响总工期，但不影响后续工作
B.不影响总工期，但影响后续工作
C.既不影响总工期，也不影响后续工作
D.影响总工期，也影响后续工作

【答案】 B
57、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工方案时，应重点审查施工方案的（　）和质量保证措施是否符合相关规定和标准。
A.编审依据
B.编审程序
C.编审方法
D.编审原则

【答案】 B
58、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。
A.台班费
B.台班折旧费
C.实际租金
D.设备使用费。

【答案】 C
59、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（　　）。
A.依次施工和平行施工
B.平行施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和流水施工

【答案】 D
60、监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是( )。
A.审核安装单位的试运行方案
B.检查安装单位的试运行结果
C.核查安装单位的试运行条件
D.监督安装单位的试运行步骤和内容

【答案】 D
61、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（ ）填写。
A.监理单位、施工单位
B.施工单位、监理单位
C.设计单位、质监站
D.施工单位、建设单位

【答案】 B
62、某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（ ）元。
A.160
B.200
C.230
D.240

【答案】 B
63、（2022年真题）建设工程施工过程中，分项工程验收应由（　）组织。
A.设计单位专业工程师
B.监理员
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 C
64、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（　　）是组织的永恒目标。
A.鼓励全员参与
B.坚持与供方互利的关系
C.不断改善管理的系统方法
D.持续改进

【答案】 D
65、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。
A.全国范围所有工程
B.企业所在地区工程
C.建筑行业所有工程
D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程

【答案】 D
66、（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（　）。
A.各专业施工进度控制时间分界点
B.工程施工承发包模式及其合同结构
C.施工进度计划的工作分解结构
D.工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】 D
67、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30MPa、36.0MPa、41.5MPa，则该组试件的试验结果为（　　）MPa。
A.41.5
B.36.3
C.36.0
D.无效

【答案】 D
68、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（　　）。
A.编制投资控制工作流程
B.参与合同修改
C.审核竣工结算
D.对变更方案进行技术经济分析

【答案】 A
69、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。
A.法定代表人
B.技术负责人
C.专业负责人
D.主管部门负责人

【答案】 B
70、施工进度计划调整的技术措施是（　　）。
A.增加每天的施工时间
B.实行包干奖励
C.改进施工工艺
D.改善外部配合条件

【答案】 C
71、则，建设项目工程总承包方进行总进度目标论证时，其工作顺序应为（）。
A.①—②—③—⑥—④—⑤
B.①—③—②—⑥—④—⑤
C.①—③—②—⑤—④—⑥
D.①—④—⑥—⑤—③—②

【答案】 D
72、2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（ ）万元。
A.20
B.40
C.80
D.100

【答案】 C
73、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（　　）。
A.施工单位测量人员的资格证书
B.施工平面控制网的测量成果
C.测量设备的养护记录
D.控制桩的保护措施

【答案】 C
74、（ ）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。
A.ABC分析法
B.强制确定法
C.因素分析法
D.价值指数法

【答案】 C
75、（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（　）。
A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统
B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

【答案】 B
76、设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.概算指标法
D.实物量法

【答案】 A
77、某土方工程，3月份计划工程量1万m3，计划单价10元／m3，实际完成工程量 1.1万m3，实际单价9.8元/m3。3月底该土方工程的进度偏差为( )万元。
A.－1.00
B.－0.98
C.－0.78
D.－0.22

【答案】 A
78、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量

【答案】 B
79、某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。
A.2020年3月2日
B.2020年3月7日
C.2020年3月20日
D.2020年3月31日

【答案】 C
80、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（　　）。
A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定
B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价
C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定
D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。

【答案】 B
81、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。
A.主控项目的质量均应检验合格
B.一般项目的质量均应检验合格
C.所含检验批的质量应验收合格
D.观感质量应符合相应要求

【答案】 C
82、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（　　）考虑。
A.1%
B.1.5%
C.3%～5%
D.10%～15%

【答案】 A
83、在现场施工准备质量控制中，（ ）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.技术负责人

【答案】 B
84、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（　　）提出联合检查验收申请。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位

【答案】 A
85、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（　　）。
A.汇总整理工程技术资料
B.及时支付工程进度款
C.编制或审核施工进度计划
D.编制工期索赔意向报告

【答案】 C
86、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。
A.估计工程量单价
B.纯单价
C.可调总价
D.可调单价

【答案】 B
87、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A.检验批
B.分项工程
C.子分部工程
D.分部工程

【答案】 A
88、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（　）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
89、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法为()
A.多方案报价法
B.突然降价法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法

【答案】 D
90、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。
A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险
B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊
C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险
D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

【答案】 A
91、安装工程的单位工程概算书应包括哪些内容？( )
A.安装工程直接费计算表，安装工程人工、材料、机械台班阶差表，安装工程费用构成表
B.编制说明，总概算表，单项工程综合概算书
C.工程概况，编制方法，编制依据
D.编制说明，编制依据，其他需要说明的内容

【答案】 A
92、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为()万元。
A.1260.OO
B.1271.90
C.1321.90
D.1330.40

【答案】 D
93、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（　）分布。
A.三角形
B.梯形
C.正态
D.随机

【答案】 C
94、法官与律师的相互关系应当遵守最高人民法院与司法部制定发布的有关规定，下列哪些做法违反了相关规定？
A.法官开庭时发现一方的律师沈某是其过去的同事，没有主动回避
B.律师裘某约请主办法官童某吃饭，了解所代理案件的案情
C.某律师事务所主办的所刊发表法官彭某的文章
D.某律师事务所举办法律实务研讨会，邀请法官周某出席演讲

【答案】 A
95、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（　　）。
A.9.2%
B.10.0%
C.11.5%
D.12.5%

【答案】 B
96、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（　　）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

【答案】 D
97、（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（　　）。
A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行
B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案
C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任
D.负责见证取样的监理人员应有资格证书

【答案】 B
98、根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（　　）内进行核实，给予确认或提出修改意见。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天

【答案】 B
99、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（ ）。
A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等
C.专业工作队数等于施工过程数
D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间

【答案】 A
100、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（　　）日。
A.20
B.21
C.25
D.28

【答案】 C
101、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()
A.建设项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程

【答案】 B
102、监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则不包括（）。
A.坚持质量第一
B.坚持旁站监理
C.坚持以人为核心
D.坚持质量标准

【答案】 B
103、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？( )
A.施工单位的直接费
B.施工单位的其他直接费
C.设计费
D.建设单位的研究试验费

【答案】 D
104、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（　　）组织项目专业技术负责人等进行验收。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 A
105、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（　　）。
A.总时距
B.持续时间
C.间歇时间
D.总时差

【答案】 D
106、某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（　　）。
A.返工处理
B.不做处理
C.试验检测
D.限制使用

【答案】 B
107、关于净现值指标的说法，正确的是（　）。
A.该指标能够直观地反映项目在运营期内各年的经营成果
B.该指标可直接用于不同寿命期互斥方案的比选
C.该指标小于零时，项目在经济上可行
D.该指标大于等于零时，项目在经济上可行

【答案】 D
108、（2020年真题）当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（　）。
A.3%
B.6%
C.9%
D.13%

【答案】 C
109、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。
A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的
B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型
C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表
D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比

【答案】 A
110、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（ ）审核签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理机构人法代表
D.监理机构技术负责人

【答案】 B
111、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（　）个月的不载客试运行。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 C
112、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是
A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等
B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查
C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖
D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关

【答案】 A
113、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？
A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像
B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据
C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7 人
D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令

【答案】 D
114、下列实木复合地板的说法中，正确的是（　　）。
A.大面积铺设时应连续铺设
B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mm
C.不应采用粘贴法铺设
D.不应采用无龙骨空铺法铺设

【答案】 B
115、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。
A.现场质量管理体系
B.勘查实施方案
C.重要岗位人员的上岗证
D.勘察成果报告

【答案】 C
116、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率b不宜超过()
A.8%
B.9%
C.10%
D.12%

【答案】 C
117、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（ ）。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制切实可行的设计进度计划
C.推行限额设计管理模式
D.落实专门负责设计进度控制的人员

【答案】 D
118、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（　　）万元。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6589

【答案】 D
119、根据《建设工程监理规范》