2022-2025年一级造价师之建设工程计价提升训练试卷A卷附答案.docx

2022-2025年一级造价师之建设工程计价提升训练试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（　）元/台班。
A.184.5
B.189.25
C.207.1
D.248.33

【答案】 B
2、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（ ）万元。
A.192.00
B.240.00
C.71.45
D.426.45

【答案】 C
3、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。
A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付
B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正
C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款
D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

【答案】 C
4、根据FIDIC合同条件，业主准备替换工程师，必须提前()天向承包商发出通知。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 C
5、关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（ ）。
A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数
B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代
C.定值和变值权重一经约定就不得调整
D.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数

【答案】 B
6、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（　）。
A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价
B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价
C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人
D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标

【答案】 C
7、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。
A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页
B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决
C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录
D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑

【答案】 D
8、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。
A.0.231
B.0.241
C.0.226
D.0.236

【答案】 A
9、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。
A.桥梁
B.铁路
C.隧道
D.围墙大门

【答案】 C
10、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。
A.按星期计算单利
B.按星期计算复利
C.按月计算单利
D.按月计算复利

【答案】 D
11、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（ ）万元。
A.80.4
B.286.4
C.160
D.240

【答案】 B
12、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。
A.保修范围
B.保修期限
C.保修责任
D.保修金额

【答案】 D
13、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）。
A.建设项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程

【答案】 B
14、下列工作内容中，在选择工艺流程方案时需要研究的是()。
A.主要设备之间的匹配性
B.生产方法是否符合节能要求
C.工艺流程设备的安装方式
D.各工序间是否合理衔接

【答案】 D
15、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。
A.理论计算法适用于确定材料净用量
B.必须消耗的材料量是指材料的净用量
C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A
16、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。
A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用
B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量
C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用
D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

【答案】 A
17、我国的工程造价管理体系中，（ ）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。
A.法律法规
B.工程造价管理标准
C.工程计价定额
D.工程计价信息

【答案】 C
18、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。
A.因④合计为正，故项目具有财务生存能力
B.因第1年④不为负，故项目第1年具有财务生存能力
C.因第3年③大于②，故项目第3年具有财务生存能力
D.因第4年④为负，故项目第4年不具有财务生存能力

【答案】 A
19、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ ）。
A.特殊设备安全监督检查费
B.供销部门手续费
C.运输包装费
D.外购配套件费

【答案】 D
20、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。
A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和
C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

【答案】 A
21、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
A.3
B.5
C.10
D.15

【答案】 D
22、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）
A.300.0
B.316.2
C.324.5
D.310.0

【答案】 D
23、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。
A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认
B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算
C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价
D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价

【答案】 B
24、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的( )。
A. 0. 4%
B. 1%
C. 0. 4%～0. 6%
D. 1%～1. 5%

【答案】 C
25、下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()
A.预算单价法
B.概算定额法
C.概算指标法
D.类似工程预算法

【答案】 A
26、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。
A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的
B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A
27、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
28、在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（ ）。
A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的各种因素
B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠
C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险
D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价

【答案】 A
29、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（ ）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标 人，但不能指明澄清问题的来源。
A.7
B.15
C.30
D.45

【答案】 B
30、（2021年真题）属于研究试验费的有（ ）。
A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费
B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费
C.勘察设计费或工程费用中开支的项目
D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

【答案】 D
31、（2018年真题）关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量
B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款
C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】 A
32、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。
A.合同工程量偏差超过15%
B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化
C.措施项目工程量超过10%
D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化

【答案】 B
33、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。
A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考
B.分部分项工程费的10%~15%为参考
C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考
D.分部分项工程费的15%~20%为参考

【答案】 B
34、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。
A.管道和线路工程
B.需安装的动力设备
C.运输设备
D.附属辅助工程

【答案】 C
35、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（　）。
A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日
B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑
C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整
D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整

【答案】 B
36、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。
A.4250
B.4430
C.4550
D.5050

【答案】 C
37、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（　）。
A.单独列项的增值税
B.材料价格预涨费
C.周转材料摊销费
D.各种现场用水、用电费

【答案】 B
38、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无"计算基础"和"费率" 数值，则（）。
A.以定额基价为计算墓础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
B.以'定额人工费+定额机槭费'为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金费
C.只填写'金额'数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
D.以备注中说明的计算方法，补充填写'计算基础〃和'费率'

【答案】 C
39、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（　）元/台班。
A.107.68
B.110.24
C.112.80
D.52.80

【答案】 A
40、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。
A.环境保护
B.文明施工
C.安全施工
D.临时设施

【答案】 B
41、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50 元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（　）元。
A.60
B.65
C.100
D.150

【答案】 B
42、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（　）。
A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】 A
43、在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（ ）。
A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用
B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量
C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致
D.专业工程暂估价由投标人自主报价

【答案】 C
44、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（　）。
A.施工排水、降水
B.冬雨季施工
C.垂直运输
D.大型机械设备进出场及安拆

【答案】 B
45、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5％，则该建设项目的基本预备费为（　　）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475

【答案】 C
46、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ）。
A.保函手续费
B.保险费
C.代理人佣金
D.暂定金额

【答案】 D
47、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500 万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（　）万元。
A.520
B.530
C.540
D.550

【答案】 B
48、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。
A.150
B.300
C.450
D.900

【答案】 B
49、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（ ）。
A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案
B.工程造价管理机构发布的工程造价信息
C.市场价格信息
D.拟定的招标文件

【答案】 D
50、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().
A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工
B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算
C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算
D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%

【答案】 C
51、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。
A.项目筹措资金的依据
B.项目供应资金的依据
C.项目控制资金的依据
D.考核工程设计的依据

【答案】 D
52、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。
A.监理费
B.竣工验收费
C.可行性研究费
D.工程造价咨询费

【答案】 B
53、根据《工程工程量清单计划规范》（GB 50500?2013），下列关于计曰工的说法中正确的是（）。
A.招标工程量清单计曰工数量为暂定，计曰工费不计入投标总价
B.发包人通知承包人以计曰工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计曰工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计曰工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C
54、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（ ）。
A.扩大分项工程指标
B.单位工程指标
C.单项工程指标
D.建设项目综合指标

【答案】 B
55、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（ ）。
A.直接建设成本
B.建设成本上升费用
C.不可预见准备金
D.未明确项目准备金

【答案】 B
56、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。
A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值
B.预算书确定的价值
C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值
D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标

【答案】 B
57、某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为 600 元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为 25%，则拟建工程的综合单价为（ ）元/㎡。
A.507.00
B.608.40
C.633.75
D.657.00

【答案】 C
58、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（ ）。
A. 新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类
B. 分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值
C. 凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产
D. 企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值

【答案】 C
59、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（ ）。
A.建设项目总投资
B.固定资产投资
C.工程造价
D.建设投资

【答案】 A
60、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（ ）。
A.25.82万元
B.25.85万元
C.26.09万元
D.29.09万元

【答案】 B
61、在工程总承包评标时，以下各项属于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（ ）。
A.承包人建议书评审标准
B.形式评审标准
C.资格评审标准
D.响应性评审标准

【答案】 A
62、根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（　）。
A.招标公告
B.投标资格条件
C.投标邀请书
D.评标委员会名单

【答案】 C
63、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（ ）以内。
A.±5％
B.±10％
C.±20％
D.±30％

【答案】 C
64、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()
A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕
B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例
C.单项工程或建设项目竣工结算已完成
D.会计核算及财务管理资料已归档

【答案】 D
65、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（ ）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的购置费用
C.地下室施工时采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
66、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付 证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）
A.⑤③①②④
B.①②④⑤③
C.③①②④⑤
D.①③②⑤④

【答案】 A
67、某新建项目建设期为 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（ ）万元。
A.455
B.460
C.720
D.830

【答案】 B
68、某项目评标基准价是1000 万元，投标人投标报价是1200 万元，招标控制价是1300 万，则其投标报价偏差率是（　）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%

【答案】 B
69、（2021年真题）关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（ ）。
A.不允许投标人或其代表出席开标会议
B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书
C.应全部读出标书的全部内容
D.开标时不允许记录和录音

【答案】 B
70、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（　）万元。
A.2.150
B.2.152
C.2.685
D.2.688

【答案】 B
71、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（　）。
A.市场价格+运杂费
B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费
C.市场价格+运杂费+采购保管费
D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】 D
72、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。
A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定3～4 次　　
B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实
C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法
D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量

【答案】 B
73、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。
A.4～6
B.6～10
C.7～13
D.8～16

【答案】 B
74、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（ ）。
A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标
B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清
C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求
D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】 C
75、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）。
A.结构面积系数越大，设计方面越经济
B.房间平均面积越大，结构面积系数越小
C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关
D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

【答案】 B
76、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。
A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
77、施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础报价；④制定项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③

【答案】 D
78、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（　）。
A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

【答案】 C
79、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）
A.010302001001
B.010302001002
C.010302001003
D.010302002002

【答案】 B
80、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。
A.人工费
B.燃料费
C.检测软件费
D.动力费

【答案】 D
81、按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（ ）。
A.汇率变化
B.不可抗力
C.不可预见的不利条件
D.合同终止

【答案】 A
82、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（ ）。
A.市场因素
B.市场价格分析
C.市场需求状况
D.市场风险分析

【答案】 C
83、关于工程变更的说法，正确的是（ ）。
A.发包人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更
B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施
C.发包人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更
D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

【答案】 D
84、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。
A.提高结构面积系数
B.增大居住建筑面积密度
C.总平面设计要合理
D.提高土地利用率

【答案】 D
85、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（　）。
A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标
B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标
C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明
D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

【答案】 A
86、某建设项目建安工程费3000 万元，设备购置费2000 万元，工程建设其他费800 万元，基本预备费200 万元。项目建设前期年限为1 年，建设期为3 年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（　）万元。
A.752.72
B.850.25
C.945.61
D.1150.36

【答案】 C
87、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（　）一直有效。
A.承包人提交竣工验收申请前
B.工程实际竣工日期前
C.发包人颁发工程接收证书前
D.工程缺陷责任期满前

【答案】 C
88、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（　）。
A.运杂费和运输损耗费
B.材料原价和运输损耗费
C.材料原价和运杂费
D.运输损耗费和采购及保管费

【答案】 C
89、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。
A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用
B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰
C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费
D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】 D
90、对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（ ）．
A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额
B.不论是否缴纳履约保证金,均需扣留质量保证金
C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金
D.延长缺陷责任期时,应相应延长剩余质量保证金的返还期限

【答案】 D
91、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。
A.动力供应费
B.燃料运入费
C.产品运出费
D.建材运输费

【答案】 D
92、某项目建设期为 3 年，第一、二年贷款各 2000 万元，第三年贷款 1000 万元，贷款年内均 衡发放，年利率为 10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。
A.491
B.591
C.410
D.1010

【答案】 A
93、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。
A.当事人起诉之日
B.法院做出判决之日
C.仲裁机构做出裁决之日
D.欠款义务产生之日

【答案】 A
94、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（ ）。
A.技术经济标准使用费
B.专有技术使用费
C.研究试验费
D.设计评审费

【答案】 A
95、下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是（ ）
A.∑分部分项工程量×工料单价
B.∑措施项目工程量×措施项目工料单价）
C.其他项目=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
D.单项工程费=分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金

【答案】 C
96、下列关于工程计价的说法，正确的是（ ）。
A.工程价值是工程计价的货币形式
B.投资控制是工程计价的依据
C.合同价款管理是工程计价的基础
D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在

【答案】 D
97、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。
A.原约定日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

【答案】 D
98、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。
A.指标估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.比例估算法

【答案】 B
99、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115 mm×53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（　　）m3。
A.0.217
B.0.222
C.0.226
D.0.231

【答案】 D
100、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。
A.18.55
B.20.04
C.80.00
D.231.90

【答案】 A
101、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()
A.使用年限届满当年
B.使用年限届满前一年
C.使用年限届满前两年
D.需要申请的任何时间

【答案】 B
102、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。
A.技术水平对比
B.管理及监测方式对比
C.安全生产条件对比
D.环境效益对比

【答案】 C
103、下列有关中标公示的说法，正确的是（　）。
A.招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人，公示期不少于5 日
B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定
C.公示期从公示的当天开始算起
D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况

【答案】 B
104、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（　）计算。
A.专业工程暂估价的3%～5%
B.专业工程暂估价的1.5%
C.分包的专业工程估算造价的3%～5%
D.分包的专业工程估算造价的1.5%

【答案】 C
105、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。
A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间
B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂
C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便
D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定

【答案】 D
106、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为( )元／t。
A. 238. 19
B. 256. 86
C. 258. 04
D. 265. 78

【答案】 C
107、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（ ）。
A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制
B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制
C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制
D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制

【答案】 C
108、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。
A.未达到固定资产标准的设备购置费
B.达到固定资产标准的设备购置费
C.引进设备时备品备件的测绘费
D.引进设备的专利使用费

【答案】 A
109、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（ ）万元。
A.240
B.150
C.480
D.555

【答案】 A
110、下列关于安拆费及场外运