2022-2025年设备监理师之设备监理合同通关题库(附带答案).docx

资源描述

2022-2025年设备监理师之设备监理合同通关题库(附带答案) 单选题（共800题） 1、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为( )年。 A.l B.2 C.4 D.10 【答案】 A 2、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工 B.业主接收工程 C.签发工程接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 3、下列( )财产可以抵押。 A.土地所有权 B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 C.以公开协商方式取得的土地承包经营权 D.有争议的财产【答案】 C 4、由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应( )。 A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金 B.重新设计、并支付赔偿金 C.赔偿委托人的实际损失 D.支付违约金并赔偿损失【答案】 A 5、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。 A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理 B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月 C.向工地派驻1名建设单位的代表 D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】 B 6、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。 A.驳回上诉，维持原判决 B.撤销原判决，发回重审 C.裁定一审人民法院再审 D.依法改判【答案】 A 7、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是( )。 A.分包工程质量由分包企业负总责 B.分包工程质量由分包企业单独承担责任 C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任 D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】 C 8、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理【答案】 C 9、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 10、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。 A.修改施工计划 B.解除承包商根据合同应承担的责任 C.在工程进行中向承包商发布信息和指示 D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】 C 11、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。 A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测 B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测 C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测 D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】 D 12、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。 A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润 B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润 C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润 D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】 A 13、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。 A.工程师向助手签发授权委托书时 B.业主和承包商收到授权委托书副本时 C.工程师向助手签发授权委托书后第14天 D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】 B 14、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。 A.工期、费用和利润 B.费用和利润 C.工期和费用 D.工期和利润【答案】 C 15、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是( )。 A.承包商为此工作实际支付的成本 B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费 C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润 D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】 D 16、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是( )。 A.设备起运日起，至设备离开现场 B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工 C.开工之日起，至颁发接收证书 D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】 A 17、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。 A.业主 B.承包商项目经理 C.承包商 D.工程师代表【答案】 B 18、国内设备工程合同的生效时间是( )。 A.经公证 B.经批准 C.双方对合同条款取得一致意见 D.双方签署【答案】 D 19、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是( )。 A.工程通过竣工试验后 B.业主接收工程前 C.承包商收到履约证书后 D.缺陷通知期届满前【答案】 C 20、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是( )。 A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底 B.世达公司自行选择了招标代理机构 C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准 D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】 D 21、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。 A.主要工艺、技术采用特定专有技术 B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】 C 22、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。 A.工程师 B.业主 C.承包商 D.造成工程暂停的责任方【答案】 C 23、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。 A.扣押权 B.留置权 C.处置权 D.抵押权【答案】 B 24、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行 A.原价格 B.新价格 C.原价和新价的平均价格 D.当地市场价格【答案】 B 25、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。 A.合同成立 B.合同签订 C.合同生效 D.违反约定【答案】 D 26、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。 A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失 B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失 C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失 D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】 D 27、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。 A.2006年3月15日 B.2006年3月25日 C.2006年4月10日 D.2006年9月10日【答案】 B 28、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。 A.物权关系 B.雇佣关系 C.债权关系 D.产权关系【答案】 C 29、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。 A.即时处分权 B.使用权 C.留置权 D.收益权【答案】 C 30、公民、法人或者其他组织对下列( )事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。 A.行政立法行为 B.国防、外交等国家行为 C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理 D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】 D 31、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，( )可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。 A.工程师 B.工程师助手 C.雇主 D.雇主代表【答案】 C 32、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由( )颁发和管理。 A.安全生产监督管理部门 B.煤矿安全监察机构 C.劳动监察主管部门 D.建设行政主管部门【答案】 D 33、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。 A.修改施工计划 B.解除承包商根据合同应承担的责任 C.在工程进行中向承包商发布信息和指示 D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】 C 34、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。 A.投标保证金不得超过投标总价的2% B.招标人不得挪用投标保证金 C.投标保证金不得以支票形式提交 D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】 B 35、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。 A.只能由债务人提供抵押物 B.抵押人转移对抵押物的占有 C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿 D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】 C 36、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标【答案】 A 37、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在( )天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 38、根据我国《招标投标法》规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。 A.招标地建设主管部门 B.工程项目所在地建设主管部门 C.招标人 D.招标代理机构【答案】 C 39、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。 A.业主发出中标函的28 B.承包商收到中标函的28 C.承包商提交履约保证的14 D.业主退还投标保证的14 【答案】 B 40、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。 A.接收证书 B.履约证书 C.最终付款证书 D.结清证明【答案】 B 41、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。 A.按照合同约定支付设计费 B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用 C.与设计人就设计费用问题重新协商 D.偿付逾期违约金【答案】 B 42、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。 A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年【答案】 C 43、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。 A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】 B 44、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。 A.出卖人 B.承运人 C.买受人 D.出卖人与买受人【答案】 C 45、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。 A.增加人员投入 B.变更工程设计 C.加大资金收入 D.调整合同计划【答案】 B 46、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。 A.招标人是具备法人资格的经济实体 B.招标人是具有相应资质的企业法人 C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员 D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】 C 47、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。 A.尚无合同关系 B.合同没有成立 C.合同已经成立 D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】 C 48、设备监理工程师的合同管理对象是( )。 A.合同内容 B.设备工程 C.监理合同 D.设备合同【答案】 D 49、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。 A.技术资料 B.商务资料 C.合同专用条件 D.合同补遗【答案】 D 50、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院( )。 A.解除甲乙之间的合同 B.撤销甲乙之间的合同 C.撤销甲转让设备的行为 D.变更甲转让设备的价格【答案】 C 51、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。 A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】 D 52、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。 A.不可抗力 B.索赔 C.风险与保险 D.竣工结算【答案】 A 53、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。 A.有关行政监督部门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.行业协会【答案】 A 54、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的( )。 A.最后4个月 B.最后6个月 C.最后3个月 D.最后2个月【答案】 B 55、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑 D.是否公开开标【答案】 A 56、检核表的核心思想是( )。 A.确定事件的逻辑关系 B.持续改进 C.分析事件的合理性 D.完整描述事件的全过程【答案】 B 57、下列单位可以作保证人的是( )。 A.教育部直属高校 B.医科大学附属医院 C.社会团体 D.企业法人的子公司【答案】 D 58、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。 A.法律 B.代理 C.行政 D.执法【答案】 A 59、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前( )天，通知工程师。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 C 60、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是( )。 A.标的物交付时 B.双方当事人签字或者盖章时 C.定金支付时 D.承诺到达时【答案】 B 61、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前( )天，通知工程师。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 C 62、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起( )个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。 A.1 B.2 C.3 D.6 【答案】 B 63、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。 A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5% B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10% C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c% D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5% 【答案】 B 64、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.合同撤销权【答案】 A 65、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。 A.同时开工、同时竣工 B.同时设计、同时开工、同时竣工 C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】 C 66、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。 A.按约索赔 B.依法索赔 C.项目索赔 D.费用索赔【答案】 A 67、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。 A.投保人与被保险人 B.投保人与受益人 C.投保人与保险人 D.保险人与被保险人【答案】 C 68、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。 A.增加人员投入 B.变更工程设计 C.加大资金收入 D.调整合同计划【答案】 B 69、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。 A.代理权 B.介入权 C.追认权 D.代位权【答案】 B 70、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。 A.业主 B.评标委员会 C.监理工程师 D.监理工程师代表【答案】 A 71、设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和( )。 A.混凝土试块检验 B.钢筋强度检验 C.工程材料试验 D.试运行【答案】 D 72、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.承包商【答案】 D 73、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。 A.基准日期 B.开始现场工作 C.提交履约担保 D.开工日期【答案】 D 74、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。 A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润 B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润 C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润 D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】 B 75、下列关于保证的说法不正确的是( )。 A.学校不得为保证人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】 B 76、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是( )。 A.投标截止时间前 B.收到投标人书面撤回通知时 C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内 D.开标之日起15日内【答案】 C 77、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。 A.10 B.14 C.20 D.28 【答案】 B 78、由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。 A.按照合同约定支付设计费 B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用 C.与设计人就设计费用问题重新协商 D.偿付逾期违约金【答案】 B 79、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是( )。 A.履约保证和合同格式 B.合同格式和合同数据 C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定 D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】 D 80、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。 A.期满前3个月内 B.期满前6个月内 C.期满后15日内 D.期满后3个月内【答案】 A 81、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归( )。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.指定分包商【答案】 A 82、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。 A.通知债权人 B.经债权人同意 C.与第三人约定且经主管部门批准 D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】 B 83、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.承包商【答案】 D 84、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。 A.业主发出中标函的28 B.承包商收到中标函的28 C.承包商提交履约保证的14 D.业主退还投标保证的14 【答案】 B 85、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为( )。 A.代理权 B.介入权 C.追认权 D.代位权【答案】 B 86、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于( )签订的合同。 A.采取欺诈手段 B.采取胁迫手段 C.因重大误解 D.超越代理权限【答案】 A 87、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。 A.赔礼道歉 B.责令停业 C.罚款 D.具结悔过【答案】 A 88、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。 A.投标人相互串通投标 B.投标人与招标人串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 D 89、中标通知书对招标人和中标人具有( )效力。 A.要约 B.要约邀请 C.行政 D.法律【答案】 D 90、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。 A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满 B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满 C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止 D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】 B 91、依据《合同法》的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。 A.违反法律法规规定 B.当事人恶意串通损害第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.对方当事人采用欺诈手段【答案】 D 92、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。 A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉 B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力 C.当事人可以通过调解程序解决合同争议 D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C 93、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。 A.由出卖人负责 B.由买受人承担 C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担 D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D 94、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与( )相同。 A.封存的样品 B.封存的样品及其说明的质量 C.封存的样品及其法律规定 D.封存的样品及其品质担保【答案】 B 95、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。 A.刑事责任 B.瑕疵担保责任 C.行政责任 D.产品责任【答案】 D 96、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。 A.14 B.28 C.35 D.42 【答案】 D 97、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括( )。 A.争议的解决方式 B.评标委员会的人员组成 C.主要技术性能数据 D.推荐的中标候选人【答案】 A 98、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。 A.扣押权 B.留置权 C.处置权 D.抵押权【答案】 B 99、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。 A.招标项目估算价的10% B.中标合同金额的10% C.招标项目估算价的5% D.中标合同金额的2% 【答案】 B 100、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。 A.2012年3月3日 B.2012年3月16日 C.2012年3月20日 D.2012年6月10日【答案】 B 101、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的( )天，向工程师发出通知。 A.7 B.14 C.28 D.42 【答案】 C 102、设备工程项目合同体系分析的重点在于( )。 A.不同合同间的工作协调 B.检核合同成立所必备的条款 C.均衡双方当事人的权利和义务 D.设计特殊事件的处理机制【答案】 A 103、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。 A.不能出自于业主的要求 B.不能出自于承包商的建议 C.只能出自于监理工程师的建议 D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D 104、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。 A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价 B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价 C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价 D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】 B 105、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。 A.仲裁委员会 B.人民法院 C.人民政府 D.甲的上级主管部门【答案】 B 106、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在( )提出。 A.开标前 B.提交投标书时 C.开标现场 D.确定招标人前【答案】 C 107、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经( )同意。 A.业主 B.工程师 C.工程师助理 D.项目经理【答案】 B 108、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。 A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件 B.降低条件，宣布综合得分最高者中标 C.否决所有投标 D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】 C 109、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。 A.侵权 B.合同 C.无因管理 D.不当得利【答案】 B 110、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。 A.有效 B.无效 C.乙追认后有效 D.乙拒绝后无效【答案】 A 111、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。 A.资格预审 B.资格后审 C.特别审查 D.现场踏勘【答案】 A 112、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是( )。 A.要约被撤销 B.承诺生效 C.要约失效 D.要约被撤回【答案】 A 113、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是( )。 A.银行保函 B.汇票 C.土地所有权 D.债券【答案】 A 114、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是( )。 A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训 B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定 C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一 D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】 C 115、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。 A.工程竣工之日 B.竣工时间届满之日 C.签发接收证书日 D.签发履约证书日【答案】 D 116、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是( )。 A.联合体 B.联合体各方 C.联合体中的牵头人 D.联合体中的资质较高方【答案】 B 117、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是( )。 A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明 B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准 C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险 D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】 C 118、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由( )承担。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.业主和承包商共同【答案】 C 119、我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，( )。 A.违约方可以选择适用违约金或者定金 B.守约方可以选择适用违约金或者定金 C.双方可以协商选择适用违约金或者定金 D.违约金和定金可以同时并用【答案】 B 120、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 121、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。 A.承包人越级承揽工程 B.承包人超越范围承揽工程 C.承包人向评标委员行贿中标 D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】 D 122、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。 A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额 B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额 C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费 D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】 C 123、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。 A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任【答案】 C 124、甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是( )。 A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.

展开阅读全文