2022-2025年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析.docx

2022-2025年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

单选题（共800题）
1、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔

【答案】 A
2、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
3、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
4、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28日

【答案】 D
5、工程设计招标通常采用的评标方法是（　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
6、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
7、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（　）。
A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】 D
8、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()
A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

【答案】 C
9、《标准施工招标文件》的适用范围是（　）。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目

【答案】 A
10、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理

【答案】 B
11、如果任一方对DAAB 的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 C
12、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。
A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保
B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险
C.施工设备保险由发包人办理
D.进场材料和工程设备保险由承包人办理

【答案】 A
13、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（　）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 A
14、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
15、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？( )
A.100mm
B.120mm
C.150mm
D.200mm

【答案】 C
16、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.发包人
D.发包人代表

【答案】 A
17、金属幕墙在楼层之间应设一道防火隔层，下列选出的经防腐处理的防火隔层材料中，哪一项是正确的？( )
A.厚度不小于3mm的铝板
B.厚度不小于3mm的铝塑复合板
C.厚度不小于5mm的蜂窝铝板
D.厚度不小于1.5mm的耐热钢板

【答案】 D
18、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（　）。
A.废标
B.放弃投标
C.提供备选方案
D.一个方案

【答案】 C
19、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（　　）。
A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额
B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额
C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定
D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】 D
20、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（　）的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出

【答案】 B
21、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

【答案】 A
22、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，( )需要通知监理人。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要

【答案】 C
23、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()
A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B.该投标文件仍属于有效投标书
C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

【答案】 D
24、合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的、法律效力、原则
B.范围、性质、目的
C.目的、原则、内容
D.法律效力、目的、性质

【答案】 C
25、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（ ）。
A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】 D
26、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。
A.合同价格内的暂列金额
B.预留的部分工程预付款
C.业主的履约保证金
D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】 D
27、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（　　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
28、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】 C
29、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　　） ．
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
30、按照《合同法》的规定，（　　）属于代理合同。
A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】 C
31、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（　　）。
A.腹泻
B.易激惹
C.呕吐
D.体重增加

【答案】 D
32、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（ ）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
33、下列关于履约保证说法不正确的是( )。
A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种
B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%
C.履约银行保函额度是合同价格的10%
D.履约担保书担保额度是合同价格的10%

【答案】 D
34、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】 D
35、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】 D
36、合同工期的作用是(　　)。
A.承包人进行工程索赔的依据
B.发包人组织竣工验收的依据
C.判别是否予以顺延工期的标准
D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】 D
37、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。
A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书
B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求
D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书

【答案】 A
38、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
39、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

【答案】 C
40、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )
A.弹性
B.塑性
C.脆性
D.韧性

【答案】 B
41、（ ）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。
A.九部委设计合同文本
B.建设工程设计合同
C.建设工程设计合同的内容
D.合同文件

【答案】 B
42、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.分包商
D.材料商

【答案】 D
43、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】 B
44、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（ ）。
A.提交投标书后，开标前
B.提交投标书后，评标前
C.开标后，定标前
D.提交投标书前

【答案】 B
45、下列食物中脂肪含量较低的是（　　）。
A.坚果
B.水果
C.淀粉
D.菌藻类
E.谷类

【答案】 B
46、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
47、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）
A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房
B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准
C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担
D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。

【答案】 A
48、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（　）。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】 D
49、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（　）。
A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行
B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行
D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】 C
50、 FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28 天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 B
51、 CM 模式中，当工程实际总费用超过 GMP 时，超过部分由（）承担，体现了 CM 管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师

【答案】 B
52、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（　）。
A.工程本身的损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】 C
53、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确

【答案】 B
54、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月
A.6
B.8
C.9
D.12

【答案】 A
55、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？( )
A.60mm厚条板不得单独用作隔墙
B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚
C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m
D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施

【答案】 C
56、施工合同中的履约担保期限为（ ）。
A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至
B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止
C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止
D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

【答案】 D
57、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。
A.直接按照最新规定完成勘察工作
B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作
C.向发包人提出遵守新规定的建议
D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作

【答案】 C
58、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（　）承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理

【答案】 A
59、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）
A.FO
B.FCA
C.CIP
D.CIP

【答案】 A
60、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。
A.合同价格内的暂列金额
B.预留的部分工程预付款
C.业主的履约保证金
D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】 D
61、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（　）。
A.按抵押合同签订的顺序清偿
B.按债权比例进行清偿
C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿
D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】 B
62、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。
A.对合同设备质量的确认
B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利
C.仅为过程行为
D.卖方不再承担合同设备的任何义务

【答案】 C
63、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。
A.迟延交付违约金以天为单位计算
B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%
C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%
D.支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料

【答案】 A
64、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
65、根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（　　）。
A.管理承包
B.合同承包总价
C.风险型CM模式
D.保证工程最大费用

【答案】 D
66、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（　　）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

【答案】 C
67、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（　）。
A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】 A
68、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（　　）为抵押合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械、车辆

【答案】 D
69、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（　）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
70、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（　）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
71、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（ ） ．
A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求
B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一 投标书
C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书
D.专用合同条件- -通 用合同条件一投标书- -业主要求

【答案】 B
72、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程( )。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
73、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B.合同需要重新登记备案后继续有效
C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D.合同的效力不受影响

【答案】 D
74、工程设计招标通常采用的评标方法是（　　）。
A.最低评标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.设计费比选法

【答案】 C
75、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%
C.建设单位支付合同设计费的50%
D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%

【答案】 C
76、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】 B
77、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（　　）g左右。
A.25
B.35
C.67
D.77

【答案】 C
78、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
79、对于抢险救灾的工程，一般采用（　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
80、监理人征得发包人同意后，应在开工日期(　　)天前向承包人发出开工通知。
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 B
81、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（　）。
A.15日
B.20日
C.30日
D.90日

【答案】 B
82、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是()
A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止
B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止
C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止
D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止

【答案】 D
83、影响人体健康最重要的因素是（　　）。
A.医疗条件
B.遗传因素
C.个人生活方式
D.社会条件

【答案】 C
84、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（ ） ．
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
85、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出
C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】 D
86、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
87、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（ ）办理工程保险和第三者责任保险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.由专用条款约定的一方

【答案】 A
88、关于民事责任的说法错误的是（）
A.民事责任包括合同责任与侵权责任
B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任
C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式
D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定

【答案】 D
89、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
90、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求
B.发包人原因指示的暂停施工
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

【答案】 C
91、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
92、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
93、为了保证实际施工过程中承包人能够按计划施工，( )通过协调保障承包人的施工不受到外部或其他承包人的干扰，对已确定的施工计划要进行动态管理。
A.监理人
B.发包人
C.总包单位
D.设计单位

【答案】 A
94、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
95、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（　）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】 B
96、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（　　）关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务

【答案】 D
97、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外
C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查

【答案】 C
98、承包人按暂停工作的约定暂停施工（　）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.14
B.28
C.30
D.56

【答案】 B
99、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（　）。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
100、 关于无权代理的表述中，不正确的是（ ）。．
A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理
B.代理权终止后的代理行为属于无权代理
C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任
D.未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。

【答案】 D
101、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
102、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（ ）。
A.价格调整评审
B.形式评审
C.资格评审
D.响应性评审

【答案】 A
103、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　　）。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
104、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（　　）直接确定评标专家。
A.招投标监督机构
B.上级主管部门
C.招标代理机构
D.招标人

【答案】 D
105、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（ ）。
A.施工企业一般办理团体意外伤害险
B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5 人

【答案】 C
106、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )天。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
107、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()
A.和解
B.民间调解
C.行政调解
D.诉讼

【答案】 D
108、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10 个月以内每提前1 个月可给建设单位带来收益30 万元。某投标人报价1800 万元，工期9 个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（　）。
A.1800 万元，1800 万元
B.1800 万元，1770 万元
C.1830 万元，1800 万元
D.1830 万元，1770 万元

【答案】 B
109、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（　　）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（　　）内，确定竣工试验的具体时间。
A.28天，28天
B.14天，7天
C.21天，14天
D.28天，21天

【答案】 C
110、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
111、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（ ）
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
112、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
113、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（　）。
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次

【答案】 C
114、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（　）。
A.以评标价的高低比较投标书的优劣
B.中标人一定是报价最低者
C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价
D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】 B
115、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（　　）。
A.电子投标文件上传时间
B.电子投标文件上传完成时间
C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间
D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

【答案】 D
116、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。
A.保证法律关系至少必须有三方参加
B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理
D.国家机关不能作为保证人

【答案】 C
117、 以下( )专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高大模板工程
B.浅基坑工程
C.大爆破工程
D.脚手架工程

【答案】 A
118、