2022-2025年一级造价师之建设工程计价自我检测试卷A卷附答案.docx

2022-2025年一级造价师之建设工程计价自我检测试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、（2018年真题）国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。
A.2.00
B.2.10
C.2.31
D.2.35

【答案】 D
2、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100㎡瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100㎡瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（　）m3。
A.1.0259
B.1.0263
C.1.0334
D.1.0338

【答案】 C
3、下列关于工程计价的说法中，正确的是（ ）。
A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节
B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价
C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成
D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】 B
4、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（　）。
A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款
B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款
C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用
D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

【答案】 B
5、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（ ）
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內

【答案】 C
6、某进口设备的到岸价为200 万元，银行财务费1 万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。
A.244.0
B.284.8
C.293.2
D.484.0

【答案】 B
7、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。
A.经审批的概算投资总额
B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用
C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资
D.经审批的概算投资中相对应的工程费用

【答案】 C
8、国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（ ）。
A.分包工程费用
B.管理费
C.开办费
D.暂定金额

【答案】 C
9、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。
A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付
B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额
C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工
D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助

【答案】 C
10、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（ ）。
A.现场经费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.固定资产其他费用

【答案】 C
11、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（ ）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（ ）。
A.20日；2次
B.20个工作日；3次
C.30日；2次
D.30个工作日；3次

【答案】 D
12、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（ ）。
A.人工成本信息
B.住宅造价信息
C.建设工程定额共享平台
D.造价编制办法

【答案】 D
13、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。
A.196.2
B.400.0
C.611.8
D.832.0

【答案】 C
14、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。
A.120.0
B.240.0
C.243.6
D.367.2

【答案】 C
15、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，下列不属于投标人须知内容的是（　）。
A.投标邀请书
B.合同授予
C.电子招标投标
D.投标文件

【答案】 A
16、根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。
A.政策法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.政府定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险

【答案】 D
17、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安 产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该 企业冬雨期施工增加费费率应为（ ）。
A. 0. 075%
B. 0.094%
C. 0.1%
D. 0.125%

【答案】 C
18、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（　）。
A.招标人的材料供应商提供的材料单价
B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值
C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价
D.当时当地市场的材料单价

【答案】 C
19、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（　）工日。
A.13.56
B.13.65
C.14.44
D.15.78

【答案】 B
20、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
A.1006.25
B.1525.00
C.1028.28
D.1045.67

【答案】 C
21、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（　　）。
A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1％时才予调整
B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10％时，可调整相应单价
C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款
D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款

【答案】 B
22、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。
A.综合单价调高，措施项目费调增　　
B.综合单价调高，措施项目费调减
C.综合单价调低，措施项目费调增
D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】 C
23、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.一个招标项目只能有一个标底
C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法
D.招标人可以规定最低投标限价

【答案】 D
24、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）元/m2。
A.507
B.608.4
C.635.25
D.657

【答案】 C
25、根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()
A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人
B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人
C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位
D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位

【答案】 D
26、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。
A.工程实施地市场计日工单价
B.工程实施地信息价中的计日工单价
C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价
D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价

【答案】 D
27、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3％、 2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。
A.0.994
B.0.765
C.0.876
D.0.975

【答案】 A
28、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。
A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和
C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

【答案】 A
29、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（ ）为对象的。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.建设项目

【答案】 C
30、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。
A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高
B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高
C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类
D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据

【答案】 C
31、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。
A.359.62
B.525.00
C.543.22
D.719.23

【答案】 C
32、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。
A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用
B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费
C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用
D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

【答案】 B
33、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（　）。
A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费
B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价
C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费
D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算

【答案】 A
34、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。
A.生产能力估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.指标估算法

【答案】 D
35、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（ ）。
A.工程进度计划与措施
B.分包计划
C.投标文件格式符合要求
D.联合体投标人已提交联合体协议书

【答案】 B
36、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。
A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的
B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A
37、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。
A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次　　
B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资
C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性
D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面

【答案】 C
38、分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是()。
A.施工方法变更
B.设计变更
C.合同中的遗漏
D.追加某些工作

【答案】 C
39、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（ 　）。
A.招标公告　　
B.资格预审公告　　
C.招标文件　　
D.投标文件

【答案】 A
40、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3％、 2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。
A.0.994
B.0.765
C.0.876
D.0.975

【答案】 A
41、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（　）。
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30％
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30％以内
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20％以内
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15％以内

【答案】 C
42、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。
A.322
B.378
C.350
D.400

【答案】 B
43、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（ ）。
A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法
B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法
C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法
D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

【答案】 D
44、建设工程评标过程中遇下列情形，评标委员会可直接否决投标文件的是（ ）。
A.投标文件中的大、小写金额不一致
B.未按施工组织设计方案进行报价
C.投标联合体没有提交共同投标协议
D.投标报价中采用了不平衡报价

【答案】 C
45、根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。
A.28
B.30
C.35
D.42

【答案】 A
46、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（ ）。
A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明
B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题
C.澄清和说明不得超出投标文件的范围
D.投标人可主动提出澄清和说明

【答案】 D
47、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。
A.前期研究、勘测费用
B.施工现场监督的费用
C.工厂投料试车必需的材料费用
D.建筑保险和债券

【答案】 D
48、在施工招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标人须知的是（　）。
A.招标文件的获取
B.要求投标人提交的履约担保
C.投标文件编制所应依据的参考格式
D.规定的各项技术标准

【答案】 B
49、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。
A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔
B.工期索赔和费用索赔
C.工期延误索赔和加速施工索赔
D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】 B
50、（2010年真题）根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是（）。
A.废水处理站
B.水塔
C.机修车间
D.职工医院

【答案】 C
51、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。
A.3天，6000元
B.1天，3000元
C.3天，4000元
D.1 天，4000元

【答案】 C
52、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。
A.当事人起诉之日
B.法院做出判决之日
C.仲裁机构做出裁决之日
D.欠款义务产生之日

【答案】 A
53、对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（　）。
A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28 天为基准日
B.一般以建设工程施工合同签订前的第28 天为基准日
C.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28 天为基准日
D.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42 天为基准日

【答案】 C
54、关于财务分析的说法，正确的是()。
A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析
B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析
C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析
D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析

【答案】 D
55、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。
A.359.62
B.525.00
C.543.22
D.719.23

【答案】 C
56、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（ ）。
A.1.93
B.1.60
C.0.63
D.0.52

【答案】 A
57、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（　）元/m2。
A.322
B.378
C.350
D.400

【答案】 B
58、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（ ）日。
A.20，10
B.20，15
C.30，10
D.30，20

【答案】 A
59、某工厂年度承办工程总价为2000 万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25 天，保险天数5 天，则按公式法计算的预付款金额为（　）万元。
A.68.49
B.69.44
C.82.19
D.83.33

【答案】 C
60、建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷（　）。
A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除
B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担
C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付
D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付

【答案】 D
61、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。
A.国际运费
B.国际运输保险费
C.到岸后外埠中转运输费
D.进口环节税费

【答案】 C
62、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（　）。
A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本
B.生产前费用属于直接建设成本
C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出
D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的

【答案】 C
63、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（ ）。
A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B.规费包括住房公积金
C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

【答案】 B
64、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（ ）
A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B.规费包括社会保险费和住房公积金
C.投标人投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D.社会保险费的计算基础为“定额人工费+定额施工机具使用费”

【答案】 B
65、（2018年真题）关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。
A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日
B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整
C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑
D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

【答案】 C
66、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。
A.工器具及生产家具购置费
B.办公和生活用品购置费
C.研究试验费
D.基本预备费

【答案】 A
67、根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（　　）。
A.开办费
B.管理费
C.暂列金额
D.建设工程其他费

【答案】 B
68、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。
A.该项费用属于设备费
B.该项费用属于工程建设其他费用
C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用
D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算

【答案】 D
69、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（　　）。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天

【答案】 B
70、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。
A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率
B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率
C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率
D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率

【答案】 A
71、在确定材料消耗量的基本方法中，（ ）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 C
72、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（ ）。
A.机械台班消耗定额
B.行业通用定额
C.投资估算指标
D.补充定额

【答案】 C
73、非生产性建设项目总投资通常应包括（ ）。
A.固定资产投资和流动资产投资
B.建设投资和建设期利息
C.工程费用、工程建设其他费用和预备费
D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费

【答案】 B
74、下列关于国际性招标的说法错误的是（ ）。
A.如果投标人未经资格预审，则评标的过程中应对所有的投标人进行资格定审
B.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启
C.在谈判过程中，发包人不得要求投标人承担额外的工作
D.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审

【答案】 A
75、下列能够形成无形资产的费用是（　　）。
A.工程费用
B.商誉
C.勘察设计费
D.可行性研究费用

【答案】 B
76、下列选项中，属于清标工作内容的是（ ）
A.项目管理机构评审
B.形式评审
C.错漏项分析
D.资格评审

【答案】 C
77、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法错误的是（　）。
A.工程总承包项目的成本费用由勘察设计费用、采购费用和施工费用构成
B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额
C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成
D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】 C
78、（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。
A.③④②①
B.③④①②
C.④③②①
D.④③①②

【答案】 C
79、关于投标人须知，下列说法中正确的是（ ）。
A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述
B.在正文中的未尽事宜可以通过'投标人须知前附表'进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准
C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单
D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天

【答案】 A
80、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（　）。
A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任
B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

【答案】 B
81、信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。
A.工程项目分类标准代码
B.信息采集及传输标准格式
C.建设工程人、材、机的分类及标准代码
D.信息共享的管理机制和模式

【答案】 D
82、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，下列费用中，属于通用措施项目费的是()。
A.二次搬运费
B.垂直运输机械费
C.脚手架费
D.室内空气污染测试费

【答案】 A
83、某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是（ ）万元。
A.1500.00
B.1454.55
C.1884.96
D.1040.80

【答案】 A
84、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（ )。
A.分项工程
B.结构构件
C.扩大结构构件
D.整个建筑物或构筑物

【答案】 D
85、根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。
A.基准日后法律的变化
B.发包人更换其提供的不合格材料
C.发包人提前向承包人提供工程设备
D.发包人在工程竣工前占用工程

【答案】 D
86、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。
A.由发包人提出适当的措施费变更后调整
B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整
C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整
D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整

【答案】 D
87、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（　）。
A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间
B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额
C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））
D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间

【答案】 C
88、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。
A.2180.0
B.166.5
C.2330.0
D.2016.5

【答案】 D
89、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会发现的投标报价算数错误，应由（）进行修正。
A.评标委员会
B.招标监督机构
C.招标人
D.投标人

【答案】 A
90、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。
A.投资设想
B.工程设计阶段
C.投资机会研究
D.初步可行性研究

【答案】 C
91、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（ ）
A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本
B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本
C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本
D.运输费和保险费属于项目直接建设成本

【答案】 B
92、关于工程定额，下列说法正确的是（ ）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
B.行业统一定额一般是只在本行业范围内使用
C.补充定额只能在指定范围内使用
D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】 C
93、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】 A
94、合同价款纠纷调解过程中，如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后（ ）天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力。
A.20
B.25
C.28
D.30

【答案】 C
95、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。
A.通用合同条款
B.标准合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件

【答案】 B
96、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。
A.6.05
B.5.85
C.7.00
D.7.15

【答案】 D
97、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）
A.人工费
B.燃料费
C.检测软件费
D.校验费

【答案】 D
98、施工投标报价的主要工作有：①取得招标信息，②复核工程量，③编制投标文件，④选择报价策略调整标价。其正确的工作流程是（ ）。
A.①②③④
B.②③①④
C.①②④③
D.②①③④

【答案】 C
99、（2016年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。
A.综合单价调高，措施项目费调增
B.综合单价调高，措施项目费调减
C.综合单价调低，措施项目费调增
D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】 C
100、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（ ）
A.为项目配套的专用送变电站投资
B.非经营性项目转出投资支出
C.非经营性的农村饮水工程
D.项目建设管理费

【答案】 D
101、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。
A.综合指数
B.环比指数
C.定基指数
D.平均数指数

【答案】 B
102、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量
B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定
C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

【答案】 A
103、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公布中标候选人，公示期不得少于（　　）日。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
104、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。
A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的
B.项目决策的内容与工程造价无关
C.项目决策的正确性不影响设备选型
D.工程造价的数额影响项目决策的结果

【答案】 D
105、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。
A.专业工程暂估价
B.暂列金额
C.工程设备暂估价
D.计日工单价

【答案】 D
106、关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。
A.单位工程竣工结算由承包人审核
B.单项工程竣工结算承包人审核
C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】 D
107、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（ ）。
A.组装平台
B.已完工程及设备保护
C.垂直运输机械
D.现场施工围栏

【答案