2025年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案.docx

2025年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案

单选题（共800题）
1、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（　）。
A.有限数量法
B.最低评标价法
C.综合评估法
D.打分法

【答案】 B
2、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（　　）。
A.实际合同价
B.签约合同价
C.预计合同价
D.约定合同价

【答案】 B
3、下列关于中标通知书的说法，错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

【答案】 D
4、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（　）。
A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书
C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书
D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

【答案】 B
5、工程设计招标采用的开标形式是（　）。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】 C
6、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（　　）。
A.勘察机构设置
B.勘察工作难点分析
C.发包人要求
D.勘察工作具体措施

【答案】 C
7、（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（　）。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备

【答案】 C
8、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。
A.7
B.10
C.14
D.21

【答案】 A
9、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】 D
10、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师
B.监理人
C.发包人
D.总监理工程师代表

【答案】 C
11、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。
A.审查承包人提交的进度计划
B.修改承包人提交的进度计划
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查承包人进度计划的执行情况

【答案】 B
13、保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　　）个月。
A.1
B.3
C.6
D.12

【答案】 C
14、工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内容相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标文件内容不同

【答案】 D
15、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（　）。
A.执行监理人编制的施工安全措施计划
B.要求发包人提供劳动保护用具
C.制定安全操作规程
D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】 C
16、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
17、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应商
D.质量监管部门

【答案】 B
18、 根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标企业定额标准
C.委托监理协议书
D.投标函及投标函附录

【答案】 D
19、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（　）。
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
20、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（　）。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期不易把控
C.设计和施工责任划分不清
D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】 D
21、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
22、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知
B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书
C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工
D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】 C
23、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。
A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标
B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标
C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标
D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

【答案】 C
24、发包人应在合同签订后（　）内确定（　），并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天，发包人代表
B.14天，发包人代表
C.7天，发包人项目负责人
D.14天，发包人项目负责人

【答案】 B
25、投标保证的有效期至（　）。
A.开标
B.定标
C.发出中标通知书
D.由招标文件确定

【答案】 D
26、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（　）。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购

【答案】 A
27、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价格
D.原价和新价的平均价格

【答案】 B
28、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施 工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请 拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（ ）。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
29、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。
A.基准日
B.保修期
C.开工日
D.竣工日

【答案】 A
30、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?
A.变更
B.价款调整
C.索赔
D.暂估价

【答案】 D
31、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
32、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（ ）。
A.迟延发出开工通知
B.合同工期予以顺延
C.提前7 天向承包人发出开工通知
D.以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
33、（2018年真题）根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（　）责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人

【答案】 C
34、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。
A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等
B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%
C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金
D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】 A
35、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（　　）为准。
A.描述更为严格的内容
B.规范标准描述的内容
C.发包人要求所描述的内容
D.行业惯例遵循的内容

【答案】 A
36、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()
A.工期顺延、给予经济补偿
B.工期不予顺延、给予经济补偿
C.工期顺延、不给经济补偿
D.工期不予顺延、不给经济补偿

【答案】 A
37、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（　　）向承包人出具经（　　）签认的单位工程验收证书。
A.监理人、发包人
B.发包人、监理人
C.监理人、工程质量监督机构
D.发包人、工程质量监督机构

【答案】 A
38、根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（　）。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
39、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3 天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（ ）。
A.迟交合同设备价格×0.5%×3
B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7
C.迟交合同设备价格×0.5%
D.合同价格×0.5%

【答案】 C
40、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
41、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（　）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金
C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
42、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书
B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书
C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期
D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

【答案】 A
43、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表

【答案】 C
44、（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 A
45、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（　　）起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日

【答案】 B
46、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（ ）。
A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家
B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标
C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案
D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用

【答案】 D
47、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指（　　）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
48、关于要约撤销的说法，正确的是()
A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人
B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力
C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销
D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】 B
49、根据 FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
50、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）
A.工程量清单
B.承包人的施工方案
C.发包人要求的项目功能文件
D.发包人提供的设计任务书

【答案】 A
51、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（　）。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】 C
52、关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
53、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（　）。
A.分包商可直接向监理人递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告
D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告

【答案】 D
54、根据《招标投标法实施条例》，（　）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。
A.优秀的建设方案
B.最低的报价
C.最好的工作质量
D.最快的工期

【答案】 A
55、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（　　）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
56、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（　　）。
A.设计一定是最优方案
B.工程质量标准一般采用更高的质量标准
C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查
D.质量标准出自发包人

【答案】 C
57、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（　）。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】 B
58、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
59、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。
A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验
D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】 D
60、制定运动处方，需要根据以下因素，除（　　）以外。
A.确定运动目标
B.选择运动方式
C.确定运动速度
D.确定运动时间与频率

【答案】 C
61、关于违约金的说法，正确的是()
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

【答案】 B
62、不能成为合同保证人的是（ ）。
A.水泥厂
B.建筑公司
C.商业银行
D.以公益为目的的学校

【答案】 D
63、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银 行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万 元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。
A.A银行1000万元，B银行2000万元
B.A银行1800万元，B银行1200万元
C.A.B银行各1500万元
D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】 A
64、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
65、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外
C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查

【答案】 C
66、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（　）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
67、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（　）。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 C
68、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。
A.自2月1日始，至12月5日止
B.自2月1日始，至12月20日止
C.自2月5日始，至12月5日止
D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】 A
69、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标保证金额不足，属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题

【答案】 B
70、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（　）。
A.风险和保险
B.早期警告和补偿事件
C.测试和缺陷
D.争端和合同终止

【答案】 B
71、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】 B
72、关于分包的说法错误的是（　）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】 D
73、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
74、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（　　）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同

【答案】 C
75、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（　　）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价

【答案】 A
76、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（　　）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
77、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
78、 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的( )h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 B
79、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议

【答案】 D
80、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（　　）。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%

【答案】 D
81、关于结清单生效的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

【答案】 C
82、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（　　）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】 B
83、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
84、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（ ）。
A.由第三人承担违约责任
B.由发包人承担违约责任
C.由发包人和第三人承担连带责任
D.由发包人和第三人承担按份责任

【答案】 B
85、根据 NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
86、 下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。
A.可以减少设计变更
B.增加承包人的索赔
C.合同责任单一，责任明确
D.固定工期、固定费用

【答案】 B
87、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费
B.保险费
C.2年内易损件费
D.售后服务费

【答案】 B
88、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
89、某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的 贷款额度，下列表述中正确的有（ ）。
A.该抵押属一般房地产抵押
B.该抵押可以不经登记即产生合同效力
C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元
D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元

【答案】 D
90、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为 600 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 16 万元，某投标人只提交投标保证金 14 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。
A.16
B.14
C.12
D.10

【答案】 D
91、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.债务人和债权人的约定
B.保证人和债务人的约定
C.保证人和债权人的约定
D.公证人和债权人的约定

【答案】 C
92、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
93、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】 D
94、（　　）负责支付咨询顾问费用，（　　）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理

【答案】 A
95、关于延长投标有效期的说法，错误的是（　）。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人
B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】 D
96、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。
A.2
B.5
C.7
D.12

【答案】 C
97、关于投标限价的说法，正确的是（ ）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
98、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（ ）承担担保规定的义务不变。
A.发包人
B.设计人
C.监理人
D.担保人

【答案】 D
99、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款
B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】 A
100、签订保证合同的主体是（ ）。
A.保证人与债务人
B.保证人与债权人
C.保证人、债务人与债权人
D.债权人与债务人

【答案】 B
101、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。
A.应当由发包人保管
B.应当由承包人保管
C.应当由监理人保管
D.应当由材料供应商保管

【答案】 B
102、下列情况中，投标保证金予以退还的是（ ）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】 B
103、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
104、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（　）提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

【答案】 A
105、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。
A.要约生效
B.承诺生效
C.附生效条件的合同条件具备
D.附生效期限的合同期限届满

【答案】 B
106、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B
107、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。
A.合同价格内的暂列金额
B.预留的部分工程预付款
C.业主的履约保证金
D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】 D
108、委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案

【答案】 B
109、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()
A.30万元
B.70万元
C.100万元
D.170万元

【答案】 C
110、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（　）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘

【答案】 C
111、关于留置的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案】 D
112、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（　）。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同

【答案】 C
113、下列关于定金的表述中，错误的是（　　）。
A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的 20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】 A
114、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订