2025年监理工程师之合同管理每日一练试卷A卷含答案.docx

2025年监理工程师之合同管理每日一练试卷A卷含答案

单选题（共800题）
1、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是(　)。
A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题
B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面
C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20 min内完成为宜
D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况

【答案】 B
2、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（　），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.必须通过公开招标方式
B.必须通知邀请招标方式
C.可以不通过招标方式
D.只能通过协议方式

【答案】 C
3、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。
A.10
B.11
C.12
D.13

【答案】 B
4、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 D
5、（　　）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。
A.进度管理
B.安全管理
C.质量管理
D.合同管理

【答案】 D
6、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（　　）。
A.PDCAAS=AAS×n%
B.PDCAAS=AAS×真消化率
C.PDCAAS=AAS×表观消化率
D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】 B
7、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A.施工投标保证
B.施工履约保证
C.施工预付款保证
D.质量保证金保证

【答案】 A
8、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。
A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整
B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效
C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据
D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】 C
9、 一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（ ）论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法
D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】 C
10、合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（　　）。
A.效力待定
B.仍然有效
C.可变更、可撤销
D.无效

【答案】 B
11、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认
C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

【答案】 C
12、某项目承包人经发包人同意于7 月10 日进场施工后，监理人于7 月20 日发出开工通知，承包人于7 月21 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月10 日，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月20日
C.7月21日
D.8月10日

【答案】 A
13、一般情况下由（　　）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
14、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（　）。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
15、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（　　）
A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方
C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方
D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换

【答案】 C
16、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
17、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（　　）。
A.项目经理的任职资格
B.施工方案与技术措施的合理性
C.资源配置计划的合理性
D.工程进度计划与措施的科学性和合理性

【答案】 A
18、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
19、因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的()条款仍对双方具有约束力。
A.质量
B.工期
C.解决争议
D.结算

【答案】 D
20、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
21、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金
C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
22、依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。
A.现场地质条件与文件资料说明不一致
B.不利于施工的外界非自然条件
C.不利于施工的气候条件
D.其他承包商对施工的干扰

【答案】 C
23、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（　）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
24、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。
A.发包人承担责任
B.发包人代表承担责任
C.发包人与发包人代表承担连带责任
D.施工企业决定责任承担人

【答案】 A
25、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
26、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（　　）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】 D
27、对某学生的膳食调查表明，全天总蛋白质的摄入量为80 g，其中来源于粮谷类的为42 g，动物性食物为30 g，豆类食物为6 g，其他食物来源为2 g，该学生膳食中优质蛋白质的比例是（　　）。
A.47.5%
B.52.5%
C.45.0%
D.60.0%

【答案】 C
28、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（　　）对血糖的影响。
A.质量
B.数量
C.种类
D.摄取方式

【答案】 B
29、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或承包商

【答案】 B
30、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。
A.7
B.24
C.28
D.56

【答案】 D
31、适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（　　）。
A.询价选择供货商
B.直接向供货商订购
C.招标选择供货商
D.询价与招标相结合

【答案】 B
32、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。
A.可以公开招标
B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包
C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

【答案】 B
33、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天

【答案】 B
34、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（　　）。
A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】 D
35、 按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人使用的宅基地
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
36、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（　　）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】 D
37、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（　）。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】 D
38、 关于保险合同的表述中，不正确的是（ ）。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人

【答案】 A
39、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（　　）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 D
40、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（ ）。
A.提供勘察资料
B.对勘察资料准确性、可靠性负责
C.协调提供位于本工程区域内的临时占地
D.申请市政设施内的临时占地

【答案】 D
41、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（　）。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费

【答案】 A
42、关于合同鉴证的说法，正确的是()
A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证
B.法律规定强制实施合同鉴证
C.合同鉴证的效力不限于我国国内
D.合同鉴证由工商行政管理机关作出

【答案】 D
43、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 A
44、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16～65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
45、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.60
B.75
C.80
D.90

【答案】 D
46、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（　）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
47、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（　　）内请求人民法院撤销该协议。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年

【答案】 B
48、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】 C
49、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（　　）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
50、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】 A
51、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给施工承包人()
A.30万元
B.70万元
C.100万元
D.170万元

【答案】 C
52、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（　）。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实施进度同步
D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

【答案】 D
53、关于评标委员会的说法，正确的是（　）。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】 A
54、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
A.各自承担自己的损失
B.分别赔偿对方的损失
C.供应方赔偿购买方1万元损失
D.供应方赔偿购买方2万元损失

【答案】 C
55、法人是具有（　　），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.民事权利
B.法律权利和民事权利
C.民事行为能力
D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
56、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()
A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延
B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延
C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延
D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

【答案】 A
57、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（ ）。
A.由承包人进行修复，并承担相应的费用
B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用
C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用
D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】 B
58、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（ ）。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书
B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议
C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示
D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励

【答案】 B
59、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况

【答案】 A
60、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
61、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（　　）。
A.对招标文件实质性要求存在偏差
B.对招标文件非实质性要求存在偏差
C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围
D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

【答案】 C
62、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
63、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
64、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（　　）内，应向卖方支付进度款。
A.7天
B.14天
C.28天
D.30天

【答案】 C
65、记账法的优点为（　　）。
A.操作比较简单
B.所需人力多
C.费用高
D.不可分析个体膳食摄入情况

【答案】 A
66、 投标保证金的有效期限从( )之日起计算。
A.招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出

【答案】 C
67、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】 B
68、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（　）。
A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人
B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付
C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付
D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

【答案】 B
69、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（　　）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
A.不批准承包人的索赔要求
B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料
C.将该事件确认为承包人责任
D.认定索赔不成立

【答案】 B
70、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（　　）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
71、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（ ）。
A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段
C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
D.投标人不得低于成本的价格报价

【答案】 B
72、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为( )，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
73、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.发包人
D.发包人代表

【答案】 A
74、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
75、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（　　）天向承包人发出开始工作通知。
A.1
B.3
C.5
D.7

【答案】 D
76、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

【答案】 B
77、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过（ ）天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
78、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见

【答案】 D
79、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（　　）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】 A
80、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（　）。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款
C.中标通知书中的中标价格
D.承包人的投标报价

【答案】 B
81、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 C
82、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。
A.债权人应当通知债务人
B.债权人应当经债务人同意才可转让
C.主权利转让后从权利并不随之转让
D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】 A
83、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是( )。
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】 B
84、以下不符合普通人的运动指南的是（　　）。
A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

【答案】 C
85、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.60
B.75
C.80
D.90

【答案】 D
86、一般情况下由（　）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
87、关于开工通知，说法不正确的是（ ）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】 C
88、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（ ）。
A.暂列金额
B.合同价格
C.估算价
D.质量保证金

【答案】 B
89、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（）
A.20%
B.30%
C.50%
D.60%

【答案】 D
90、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。
A.正常监理工作
B.额外监理工作
C.变更监理工作
D.附加监理工作

【答案】 D
91、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A.法人
B.法定代表人
C.法人或者法定代表人
D.法人和法定代表人

【答案】 A
92、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
93、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（ ）。
A.带有分项工程表的目标合同
B.带有工程量清单的目标合同
C.成本补偿合同
D.管理合同

【答案】 C
94、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（　　）价。
A.FO
B.CIF
C.FCA
D.CIP

【答案】 A
95、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（　）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
96、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是( )。
A.选项A：带有分项工程表的标价合同
B.选项B：带有工程量清单的标价合同
C.选项C：带有分项工程表的标价合同
D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】 C
97、风险型CM的合同计价采用（　）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式

【答案】 A
98、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（　）退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
99、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（ ）。
A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书
C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书

【答案】 C
100、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔( )。
A.工期和费用
B.费用和利润
C.费用
D.工期

【答案】 C
101、以下（　　）不是调查的具体方法。
A.观察法
B.实验法
C.访谈法
D.专题小组讨论法

【答案】 B
102、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
103、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是(　　)。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调施工中的交叉干扰

【答案】 C
104、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
105、保证法律关系至少必须有（ ）方参加。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 B
106、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()
A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B.合同需要重新登记备案后继续有效
C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D.合同的效力不受影响

【答案】 D
107、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】 C
108、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

【答案】 C
109、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（　）承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理

【答案】 A
110、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】 B
111、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（　）天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
112、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。
A.法人应在政府主管部门备案
B.法人应具有规定数额的经费
C.法人应有自己的组织机构
D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】 C
113、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
114、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。
A.建设工程合同当事人违约
B.台风造成停工
C.地下埋藏物造成合同索赔
D.设备所在国罢工造成设备不能交付

【答案】 A
115、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（　　）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
A.联合体牵头人或联合体授权的代表
B.联合体牵头人或联合体的代表
C.联合体牵头人
D.联合体的代表

【答案】 A