2025年监理工程师之合同管理真题附答案.docx

2025年监理工程师之合同管理真题精选附答案

单选题（共800题）
1、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（ ）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.勘察人

【答案】 B
2、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
3、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
4、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。
A.联合体参加方又以自己的名义单独投标
B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级
C.联合体参加方又参加其他联合体投标
D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

【答案】 B
5、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
6、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置

【答案】 D
7、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
8、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效

【答案】 A
9、 收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（　　）。
A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验
B.承包人将记录送交监理人后可继续施工
C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D.监理人应签字确认

【答案】 C
10、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（ ）。
A.组建评标委员会
B.投标文件的编制与提交
C.开标
D.踏勘现场

【答案】 B
11、适用于进行资格预审的公开招标的是（　）。
A.招标公告
B.投标邀请书
C.工程量清单
D.内部招标通告

【答案】 A
12、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（ ）。
A.有效合同
B.无效合同
C.可变更合同
D.效力待定合同

【答案】 B
13、关于抵押的说法，正确的是（　）。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有

【答案】 B
14、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（　）。
A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】 A
15、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
16、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。
A.专用条款和普通条款
B.专用条款和基本条款
C.通用条款和基本条款
D.通用条款和专用条款

【答案】 D
17、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为 600 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 16 万元，某投标人只提交投标保证金 14 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。
A.16
B.14
C.12
D.10

【答案】 D
18、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（　）。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
19、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复
C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担
D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期

【答案】 A
20、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（　　）应承担承包人由此增加的保管费用。
A.发包人
B.承包人
C.供货商
D.监理人

【答案】 A
21、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
22、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（　）。
A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认
B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.由造价管理部门确定

【答案】 B
23、某项目承包人经发包人同意于7 月10 日进场施工后，监理人于7 月20 日发出开工通知，承包人于7 月21 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月10 日，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月20日
C.7月21日
D.8月10日

【答案】 A
24、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（　）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】 D
25、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（　），订立书面合同。
A.7 日内
B.10 日内
C.15 日内
D.30 日内

【答案】 D
26、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（　　）承担。
A.分包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
27、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（　　）时间期限。
A.合同工期
B.缺陷责任期
C.质保期
D.施工期

【答案】 D
28、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。
A.协调工程项目的外部关系
B.报送监理人员情况
C.保守工程秘密
D.协调合同管理工作

【答案】 A
29、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
30、在工程建设的过程中，履约保证有效期（ ）。
A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14天止

【答案】 D
31、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（　）负责投保，并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人

【答案】 B
32、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()
A.以投标截止日期作为风险划分时间点
B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿
C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处
D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】 A
33、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（　　）后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工验收合格
D.工程最终结算

【答案】 B
34、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是( )。
A.发包人未履行合同规定的义务
B.不可抗力
C.协调管理原因
D.季节性大雨引起的停工

【答案】 D
35、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天
C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
36、下列合同中，属于可撤销合同的是()
A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
B.以虚假资质签订的合同
C.通过串通投标订立的合同
D.在订立时显失公平的合同

【答案】 D
37、由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（　　）。
A.原约定竣工日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者

【答案】 C
38、设计施工总承包合同的订立中，（　　）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 B
39、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（ ）。
A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可
B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围
C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围
D.不得转入最高额抵押担保的债权范围

【答案】 B
40、关于评标专家的说法，正确的是（　　）。
A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家
B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家
C.评标专家必须从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称
D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表

【答案】 D
41、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
42、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁

【答案】 C
43、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（　　）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
44、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（ ）。
A.资格审查分为资格预审和资格后审两种
B.对于公开招标的项目，实行资格预审
C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】 D
45、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
46、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（　）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
47、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价

【答案】 D
48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
49、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】 B
50、设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验

【答案】 C
51、根据 NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
52、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。
A.提交工程师决定
B.提交争端裁决委员会决定
C.诉讼
D.仲裁

【答案】 D
53、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。
A.由抵押人清偿
B.由债务人清偿
C.由抵押人和债务人共同清偿
D.不再清偿

【答案】 B
54、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
55、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（　　）。
A.《合同条款及格式》
B.《施工合同条件》
C.《简明合同格式》
D.《简明合同条款》

【答案】 A
56、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日

【答案】 C
57、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()
A.试验室只接受发包人指示的试验项目
B.试验室应完成承包人要求的试验项目
C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责
D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

【答案】 C
58、 关于委托代理关系的说法，正确的是（ ）。
A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的
B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担
C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任
D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

【答案】 B
59、下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（ ）。
A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况
B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险
C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目
D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制

【答案】 C
60、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（　）。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期不易把控
C.设计和施工责任划分不清
D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】 D
61、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
62、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（ ）。
A.甲，3100万元
B.甲，3090万元
C.乙，2930万元
D.乙，3100万元

【答案】 A
63、关于合同变更，说法正确的是（ ）。
A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见
B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见
C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议
D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

【答案】 C
64、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（　）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】 D
65、通用条款规定的费用是指（ ）
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
66、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
67、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（　）。
A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验
B.出具交货前检验记录
C.承担交货前检验的相关费用
D.承担买方的往返交通费

【答案】 D
68、 设计施工阶段的总承包合同规定，（ ）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
69、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。
A.最低投标价法
B.综合评估法
C.评标价法
D.合格制法

【答案】 A
70、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（　　）。
A.使之升高
B.使之降低
C.无变化
D.先升高，后降低

【答案】 B
71、 FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》

【答案】 B
72、采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（ ）
A.衡量法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.物理试验

【答案】 A
73、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
74、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金

【答案】 D
75、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。
A.提前工期1个月给予承包人奖励
B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】 B
76、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

【答案】 D
77、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效

【答案】 D
78、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（ ）。
A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家
B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标
C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案
D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用

【答案】 D
79、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
80、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（ ）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
81、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（ ）计算。
A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价
B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价
C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价
D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

【答案】 B
82、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
83、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（　）。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.实践性合同
D.单务合同

【答案】 A
84、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（ ）。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

【答案】 D
85、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是( )。
A.发出开始勘察通知
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.支付合同价款
D.提供勘察资料

【答案】 B
86、应由（　　）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
A.资质审查委员会
B.评标委员会
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
87、承包商应从（　）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（　）止，这时工程照管责任应移交给业主。
A.开工日期，颁发工程接收证书之日
B.开工日期，工程竣工结算之日
C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日
D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

【答案】 A
88、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（　）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金

【答案】 A
89、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
90、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（ ）。
A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身
B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运
C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”
D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定

【答案】 D
91、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（　）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.勘察费用清单
D.通用合同条款

【答案】 A
92、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（ ）批准后执行。
A.监理人
B.发包人
C.发包人与监理人
D.发包人与分包人

【答案】 B
93、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
94、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作

【答案】 B
95、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。
A.10
B.20
C.30
D.40

【答案】 C
96、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（　）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.由发包人和承包人分担
D.发包人和承包人均不承担

【答案】 C
97、 依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】 C
98、在设备采购招标中，基准评价值为（　）。
A.最优的评价因素
B.最差的评价因素
C.居于中位的评价因素
D.评价因素的平均值

【答案】 A
99、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。
A.12个月
B.14个月
C.24个月
D.36个月

【答案】 A
100、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
101、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
102、下列文件中，（ ）是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书。
A.履约保函
B.预付款保函
C.合同协议书
D.投标保证金

【答案】 C
103、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（　）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
104、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（　）。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.监理有权确定，无权决定

【答案】 C
105、履约保证的有效期限从（）起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。
A.提交履约保证
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投标有效期

【答案】 A
106、美国AIA合同文本中，B系列代表（ ）。
A.业主与建筑师之间合同的文本
B.建筑师行业的有关文件
C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

【答案】 A
107、《合同法》规定，要约生效条件为()
A.要约人向受要约人发出要约
B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C.受要约人作出有效承诺
D.要约以任何形式到达受要约人

【答案】 D
108、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
109、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（　）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
110、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
111、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（　　）。
A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

【答案】 A
112、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
113、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　　）组织，应在试验日期提前（　　）通知对方。
A.承包人，14天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人或发包人，21天

【答案】 D
114、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（　　）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
115、（2