2025年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载.docx

2025年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载

单选题（共800题）
1、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（　　）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】 A
2、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（　　）承担。
A.分包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 D
3、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
4、关于投标文件递交与接收说法错误的是（ ）。
A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件
B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证
C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准
D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件

【答案】 C
5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（ ）提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车

【答案】 B
6、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（　）。
A.不承担保证责任
B.对全部债务承担责任
C.由被保证人决定担保范围
D.由保证人承担部分责任

【答案】 B
7、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A.按订购单价计算全部数量的货款
B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款

【答案】 A
8、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。
A.三
B.四
C.五
D.六

【答案】 C
9、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定

【答案】 C
10、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
11、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前

【答案】 B
12、根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（ ）。
A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划
C.承包人投标书内提交的进度计划
D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划

【答案】 B
13、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（ ）。
A.材料和工程设备
B.临时设施
C.施工控制网
D.交通运输

【答案】 C
14、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
15、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
16、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（　）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日

【答案】 A
17、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（　）。
A.由丙承担保证责任
B.处分丁抵押的房产清偿债务
C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任
D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式

【答案】 C
18、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告的要求

【答案】 A
19、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
20、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（　　）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（　　）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。
A.7日，3日
B.28日，3日
C.3个月，7日
D.6个月，7日

【答案】 C
21、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
22、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
23、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
24、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（ ）。
A.工期.费用和利润
B.工期.费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.费用，但不包括工期

【答案】 B
25、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（　　）
A.偏心
B.大纲
C.细则
D.核心

【答案】 D
26、下列关于24 h回顾法说法正确的是（　　）。
A.婴幼儿膳食调查不能用24 h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物
B.3天24 h回顾法不必包括休息日
C.24 h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均
D.24 h回顾法不存在人日数计算的问题

【答案】 C
27、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计方案符合城乡规划、城市设计
C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求
D.项目解读、设计构思

【答案】 D
28、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（　　）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
A.6
B.12
C.18
D.24

【答案】 B
29、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（　　）承担。
A.施工承包人
B.建设单位
C.供货方
D.采购方

【答案】 C
30、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（　　）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止
B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止
C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束
D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

【答案】 A
31、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。
A.索赔意向通知
B.最终索赔通知书
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
32、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 A
33、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（　）。
A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】 A
34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（ ）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
35、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　）。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
36、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于违约责任的说法，正确的是（　）。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

【答案】 A
37、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()
A.施工合同的发包人
B.施工会同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 A
38、 依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】 C
39、以下关于留置担保的说法中，正确的是（ ）
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提

【答案】 B
40、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
41、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
42、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况

【答案】 A
43、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
44、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
45、ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.监理人

【答案】 A
46、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（　）。
A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查
B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致
C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件
D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

【答案】 B
47、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（　　）。
A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B.施工设备或临时设施应当由承包人提供
C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

【答案】 D
48、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()
A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】 B
49、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
51、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 A
52、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（ ）。
A.建设工程监理合同
B.建设工程施工合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程勘察合同

【答案】 D
53、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 B
54、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
55、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
56、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（　　）。
A.全都归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
57、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（ ）。
A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查
B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14 天
C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查
D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算

【答案】 B
58、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费
D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

【答案】 B
59、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔

【答案】 A
60、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（　　）。
A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%
B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量
C.食物搭配要合理
D.各营养素的比例要适宜
E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑

【答案】 B
61、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（ ）承担施工现场内的二次搬运费。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.材料供应商

【答案】 B
62、FIDIC《施工合同条件》是以（　）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见

【答案】 D
63、《合同法》规定，要约生效条件为()
A.要约人向受要约人发出要约
B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字
C.受要约人作出有效承诺
D.要约以任何形式到达受要约人

【答案】 D
64、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 D
65、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
66、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
67、（　　）负责支付咨询顾问费用，（　　）负责支付专业分包商的费用。
A.雇主，承包商
B.雇主，项目经理
C.承包商，雇主
D.承包商，项目经理

【答案】 A
68、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
69、关于技术服务，下列说法错误的是（　）。
A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务
B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理
C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担
D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】 C
70、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
71、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务
D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】 B
72、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。
A.试验前准备
B.对联动试车的要求
C.对投料试车的要求
D.对性能的测试

【答案】 A
73、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（　）。
A.视为合同材料不符合质量标准
B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金
C.质量合格情况待定
D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】 B
74、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至( )止。
A.竣工验收之日
B.提交竣工验收报告之日
C.签发工程移交证书日
D.缺陷责任期止之日

【答案】 C
75、关于定标的说法，正确的是（　）。
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
76、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（　）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
77、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
78、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，实施监理工作过程中的额外工作是指()
A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间
B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务
C.委托人要求增加监理工作范围而增加的监理工作量
D.承包人的原因使监理工作受阻，导致增加的监理工作量

【答案】 B
79、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
80、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（　）之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书

【答案】 C
81、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（　）。
A.质量合格证
B.进度款支付证
C.验收证书
D.验收款支付证

【答案】 C
82、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件

【答案】 A
83、有关保证的表述中，说法不正确的是（ ）。
A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人
B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证
C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务
D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

【答案】 C
84、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
85、 如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则( )。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】 C
86、设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（　　）对承包人提交文件应批准的合理期限。
A.分包人
B.工程师
C.监理人
D.发包人

【答案】 C
87、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　）应将被授权监理人员的（　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
88、不可用于抵押的财产是（　）。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.土地所有权
D.正在使用的交通工具

【答案】 C
89、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（　　）对血糖的影响。
A.质量
B.数量
C.种类
D.摄取方式

【答案】 B
90、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（　）。
A.有限数量限制法
B.合格制法
C.标准化法
D.综合记分法

【答案】 A
91、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。
A.竣工结算日
B.基准日
C.开标日
D.合同签订日

【答案】 B
92、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()
A.继续等待工程师的进一步指示
B.再次书面提出复工申请
C.视为工程师已同意复工
D.向发包人书面申请复工

【答案】 C
93、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（　）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
94、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（　）。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
95、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
96、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（　）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】 A
97、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。
A.联合体全体成员的平均资质
B.联合体各成员的财务状况
C.联合体的业绩
D.联合体的信誉

【答案】 A
98、 按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日
B.承包人实际开工日至实际竣工日
C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日
D.承包人实际开工日至验收合格日

【答案】 A
99、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】 A
100、下列选项中，属于非法人组织的是（ ）
A.合伙企业
B.社会团体
C.事业单位
D.社会服务机构

【答案】 A
101、 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（　　）小时内向总监理工程师提出书面异议。
A.12
B.24
C.36
D.48

【答案】 D
102、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()
A.9月5日
B.10月5日
C.1O月20日
D.11月5日

【答案】 A
103、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（　　）方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法

【答案】 C
104、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（　）。
A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B.业主与建筑师之间的标准合同文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 B
105、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
106、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是( )。
A.事先征得监理人同意，并通知设计人
B.事先征得监理人同意，并通知发包人
C.事先征得设计人同意，并通知监理人
D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】 D
107、对食谱进行调整，是指根据（　　）调整。
A.食谱的设计目标
B.食谱的价格问题
C.食谱的口味
D.食谱评价中发现的营养问题

【答案】 D
108、建设项目设计施工总承包方式的优点是（　）。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度

【答案】 A
109、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押

【答案】 B
110、对于大型项目，竣工后试验由（　）进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人

【答案】 C
111、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　　）。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
112、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（　　）。
A.亚硝酸盐
B.黄曲霉毒素
C.皂苷
D.龙葵素

【答案】 D
113、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。
A.20
B.17
C.16
D.13

【答案】