大棚建设工程施工合同.doc

大棚建设工程施工合同

23
2020年5月29日
文档仅供参考
合同编号:

建设工程施工合同
(副本)

工程名称:查哈阳农场长吉岗管理区浸种催芽车间及智能温室大棚工程
发 包 人: 黑龙江省查哈阳农场
承 包 人: 哈尔滨建工建设有限公司宁波分公司
签定日期: 二0一一年四月一日

黑龙江省工商行政管理局
黑龙江省住房和城乡建设厅
第一部分 协议书
发包人(全称):黑龙江省查哈阳农场
承包人(全称):哈尔滨建工建设有限公司宁波分公司
依照<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国建筑法>及其它有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 查哈阳农场长长吉岗管理区标志牌工程
工程地点: 黑龙江省查哈阳农场长吉岗管理区
工程内容:1、双面喷绘钢结构标志牌1座 2、三面喷绘钢结构标志牌1座 3、白钢喷绘牌2座 4、白钢喷绘牌12座 5、地块白钢牌76座 6、钢网牌匾43面 7、彩旗200套 8、喷绘布450平方米。
投资计划或工程立项批准文号:
资金来源:农场自筹 　　　 　
二、工程承包范围
承包范围: 全包
三、合同工期
开工日期: 年 4月 01日
竣工日期: 年 7 月 25 日
合同工期总日历天数 115 天。
四、质量标准
工程质量标准: 合格
五、合同价款
金额(大写): 陆拾柒万柒仟壹佰壹拾肆元(人民币)
￥: 677.114.00 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分<通用条款>第2．1款的规定一致。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分<通用条款>中分别赋予它们的定义相同。<专用条款>中没有具体约定的事项,均按<通用条款>执行。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
合同订立地点: 查哈阳农场
本合同双方约定 签定盖章 后生效,并报建设行政主管部门备案。
发包人:
住 所:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
账 号:
邮政编码:
电子邮箱:
承包人:
住 所:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
账 号:
邮政编码:
电子邮箱:
建设行政主管部门备案意见:

经办人 备案机关(章)
年 月 日

第二部分 专用条款

一、总则
2、合同文件及解释顺序
2.1(10)组成合同的其它文件: 按通用条款约定顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、法规、规章及有关文件: 中华人民共和国合同法、建筑法、招标法、及建设工程质量管理条件等

3.3 适用标准、规范
约定适用的标准、规范的名称: 执行国家现行施工及验收规范和工程建设强制性条文
发包人提供标准、规范、技术要求的时间:

4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数: 开工前提供施工图5套
发包人对图纸的保密要求:

5、通讯联络
5.2 各方通讯地址、收件人及其它送达方式
(1)各方通讯地址和收件人
发 包 人: 查哈阳农场
通讯地址: 查哈阳农场场直
收 件 人: 姜海龙
邮 编: 162116
承 包 人: 哈尔滨建工建设有限公司宁波分公司
通讯地址:
收 件 人: 陈建华
邮 编:
监理单位
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
造价咨询单位
通讯地址:
收 件 人:
邮 编:
(2)视为送达的其它方式:

6、工程分包
6.1(3)指定分包工程: 无

7、文物和地下障碍物
7.2 发包人指出的地下障碍物: 无

12、财产
12.1 关于施工机械的约定: 无

二、合同主体
13、发包人
13.1 发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地、施工合同备案等工作,使施工场地具备施工条件的时间:

(2)施工所需水、电、通讯线路接通的时间及地点: 无

(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定: 无

(4)
(5)办理有关所需证件的约定: 开工前由甲方完成

(6)组织现场交验的时间:

(7)组织图纸会审和设计交底的约定: 开工前二天

(8)
(9)发包人应做的其它工作及其约定: 无

委托给承包人负责的部分工作有: 无

13.2 支付期及支付方式的约定
(1)工程价款支付期限
□ 按合同支付的有关规定
□ 其它特殊说明:

(2)工程价款支付方式:
□ 按协议书所注明的帐号银行转帐
□ 支票支付
□ 其它方式:
14、承包人
14.1 承包人有关工作的约定
(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求: 无

费用承担: 无

(9)承包人应做的其它工作及要求: 无

14.2承包人负责的设计的约定
(1)合同规定由承包人负责的设计: 无

(2)承包人提供设计的时间: 无

(3)费用承担: 无

16、发包人代表
16.1 发包人代表及其权力的限制
(1)发包人任命的发包人代表是 姜海龙 ,联络通讯地址如下:
通讯地址: 查哈阳农场场直 邮政编码: 162116
联系电话: 传真号码:
(2)发包人对发包人代表权力做如下限制: 对工程进度、质量、投资进行控制,鉴定设计变更及工程价格调整。

17、监理工程师
17.1 负责工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位: 法定代表人 :
(2)任命 为监理工程师,其联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:

联系电话: 传真号码:
17.3(10)需要发包人批准的其它事项: 变更建设单位与施工单位签署的工程合同,审查鉴定设计变更及工程价款调整
18.1负责工程的造价咨询企业及任命的造价工程师
(1)造价咨询企业: 法定代表人:
(2)任命 为造价工程师(或造价员),其联络通讯地址如下:
通讯地址: 邮政编码:

联系电话: 传真号码:
18.3(4)需要发包人批准的其它事项:

19、承包人代表
19.1 承包人任命 陈建华 为承包人代表,其通讯联络地址如下:
通讯地址: 邮政编码:
联系电话: 传真号码:
承包人任命 为技术负责人,其职称
20、指定分包人
20.1 事先指定的分包人及有关规定: 无

三、担保、保险与风险
22、工程担保
22.1 承包人向发包人提供履约担保的约定:
(1)履约担保的金额:
(2)提供履约担保的时间:
□ 签订本合同时。
□ 其它时间,具体为:

(3)出具履约担保的银行:
22.4 发包人向承包人提供支付担保的约定
(1)支付担保的金额:
(2)提供支付担保的时间:
□ 签订本合同时。
□ 其它时间,具体为:
(3)出具支付担保的银行:
22.8 担保内容、方式和责任等事项的约定:

25、不可抗力
25.1 关于不可抗力的约定:
(1) 级以上的地震;
(2) 级以上的持续 天的大风;
(3) mm以上持续 天的大雨;
(4) 年以上未发生过,持续 天的高温天气;
(5) 年以上未发生过,持续 天的严寒天气;
(6) 年以上未发生过的洪水。
(7)其它:

26、保险
26.1 发包人委托承包人办理的保险事项有:
□ 通用条款26.1款的第(1)项;
□ 通用条款26.1款的第(2)项;
□ 通用条款26.1款的第(3)项。
26.8 对保险事项的其它约定:

四、工期
27、进度计划和报告
27.3 对承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求: 年7月1日开工, 3月25日竣工
五、质量和安全
35、质量目标
35.1 (1)评比项目: 无
(2)增加的费用或奖惩办法: 无

35.2 双方共同选定的工程质量检测机构:

40、发包人供应材料设备
40.1 约定发包人是否供应材料设备
□ 发包人不供应材料设备,本条不适用。
□ 发包人供应材料设备,约定”发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。
40.6 发包人供应材料设备的结算方式: 无

44、隐蔽工程和中间验收
44.1 中间验收部位包括:

46、工程试车
46.1 约定是否试车
□ 不需要试车,本条不适用。
□ 需要试车,试车的内容及具体要求如下: 主体及各分部分项工程的验收
48、竣工验收
48.1 中间交工工程的验收
□ 合同工程无中间交工工程,本款不适用。
□ 合同工程有中间交工工程,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:

六、工程造价
50、合同价款的确定方式
50.2 合同价款的确定方式
□ 50.2(1);
□ 50.2(2);
□ 50.2(3);
□ 其它方式:
51、合同价款的调整
51.1 合同价款的调整因素包括:
□ 工程量的偏差;
□ 工程变更;
□ 法律、法规、国家有关政策及物价的变化;
□ 费用索赔事件或发包人负责的其它情况;
□一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
□ 其它调整因素:

51.2(1)合同价款包含的风险范围:

(2)风险费用的计算:
□ 风险系数:
□ 风险金额:
(3)风险范围以外合同价款的调整:
□ 工程变更;
□ 法律、法规和国家有关政策及物价变化;
□ 费用索赔事件或发包人负责的其它情况;
□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
□ 其它调整因素:

51.3(1)材料价差的调整方法:

(2)合同价款的调整因素包括:
□ 工程变更;
□ 法律、法规和国家有关政策变化;
□ 费用索赔事件或发包人负责的其它情况;
□ 工程造价管理机构发布的造价调整;
□ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时;
□ 其它调整因素:

(3)各项费率的具体标准:

53、暂列金额
53.1 本合同暂列金额: 万元。
55、提前竣工奖与误期赔偿费
55.1 提前竣工奖的约定
□ 不设提前竣工奖,本款不适用。
□ 设提前竣工奖,每日历天应奖额度为 元,提前竣工奖的最高限额是 元。
55.2误期赔偿费的约定
(1) 每日历天应赔付额度 元。
(2) 误期赔偿费最高限额 元。
58、法律、法规、国家有关政策及物价的变化
58.1 物价变化引起合同价款的调整
□ 合同价款不因物价涨落而调整,本款不适用。
□ 物价涨落超过通用条款规定的幅度,应调整合同价款,调整方法约定如下:

58.2 投标截止日期: 无

59、支付事项
59.2 约定利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率;
□ 约定为:
60、预付款
60.1 关于预付款的约定:
预付款的金额为3,099,021.00 元或合同价款的 30 ％,支付办法 转帐
60.3 预付款抵扣办法:
□ 预付款按照期中应支付款项的 (百分比)扣回,直到扣完为止;
□ 其它抵扣方式:

61、安全生产措施费
61.1 安全生产措施费的内容、范围和金额的约定:
(1)安全生产措施费的内容及范围:
□ 按通用条款的规定,以黑龙江省现行有关安全文明施工的规定为准;
□ 发包人的其它要求:

(2)安全生产措施费的总额 万元。
61.2(1)安全生产措施费预付、支付办法:
□ 通用条款61.2款的规定;
□ 其它:

(2)安全生产措施费的抵扣方式:

62、进度款
62.1 支付期间:
□ 以月为单位;
□ 以季度为单位;
□ 以形象进度为准,具体为: 工程竣工验收合格后,预留5%工程质量保证金,其它工程款一次性付清,质保期为一个生产周期结束。
64、竣工结算
64.1 结算的程序和时限:
□ 按通用条款64.2款至64.7款的规定办理;
□ 不按通用条款64.2款至64.7款的规定。办理结算程序和时限为:

64.8 发包人对工程竣工结算的特殊要求: 无

65、质量保证金
65.2 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额:
□ 按通用条款的规定,为合同价款的5％。
□ 约定为
(2)质量保证金的扣留:
□ 按照通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为5%;
□ 其它扣留方式:

65.3 质量保证金的利率:
七、合同争议、解除与终止
67、合同争议
67.5 双方同意选择下列一种方式解决争议:
□ 向 齐齐哈尔分局法院 申请仲裁;
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、采用工程量清单计价的工程应特别遵循的约定
72、工程量的偏差
72.2 工程量的偏差,导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:
□ 按通用条款本款的规定进行调整;
□ 按以下约定进行调整: 无