2025年设备监理师之设备监理合同考试题库.docx

资源描述

2025年设备监理师之设备监理合同考试题库单选题（共600题） 1、根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是( )。 A.锅炉辅机 B.天然气 C.军工产品 D.铁矿石【答案】 A 2、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。 A.2012年3月3日 B.2012年3月16日 C.2012年3月20日 D.2012年6月10日【答案】 B 3、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A.50 B.100 C.200 D.300 【答案】 D 4、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。 A.承包商根据中标合同金额 B.承包商根据投标金额 C.工程师根据合同价格 D.业主根据资金落实情况【答案】 A 5、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。 A.投标保证金不得超过投标总价的2% B.招标人不得挪用投标保证金 C.投标保证金不得以支票形式提交 D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】 B 6、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。 A.基准日期 B.开始现场工作 C.提交履约担保 D.开工日期【答案】 D 7、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 8、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在( )后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。 A.基准日期 B.合同生效 C.工程师通知开工 D.开工日期【答案】 A 9、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是( )。 A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况 B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任 C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任 D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】 C 10、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。 A.物权关系 B.雇佣关系 C.债权关系 D.产权关系【答案】 C 11、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。 A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的 B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的 C.主合同争议未经审判的 D.债务人无偿转让财产的【答案】 C 12、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.承包商【答案】 B 13、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。 A.通过竣工试验后 B.完成缺陷修补工作后 C.缺陷通知期期满后 D.承包商提交最终报表前【答案】 C 14、根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。 A.只能由债务人提供抵押物 B.抵押人转移对抵押物的占有 C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿 D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】 C 15、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.承包商【答案】 D 16、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。 A.刑事责任 B.瑕疵担保责任 C.行政责任 D.产品责任【答案】 D 17、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。 A.丙向甲 B.丙和乙共同向甲 C.乙向甲 D.丙和乙向甲连带【答案】 C 18、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。 A.侵权 B.合同 C.无因管理 D.不当得利【答案】 B 19、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。 A.竣工时间及相关费用 B.相关费用并加合理利润 C.竣工时间、相关费用并加合理利润 D.缺陷通知期及相关费用【答案】 B 20、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。 A.安装拆卸工 B.钢筋工 C.专职安全生产管理人员 D.项目负责人【答案】 B 21、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。 A.民事法律关系 B.民事行为 C.法律责任 D.法律事实【答案】 D 22、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 23、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。 A.英语 B.法语 C.世界语 D.合同规定的交流语言【答案】 D 24、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。 A.同时开工、同时竣工 B.同时设计、同时开工、同时竣工 C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 D.同时设计、同时施工、同时验收【答案】 C 25、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是( )。 A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告 B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼 C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解 D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】 D 26、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是( )。 A.收到违约通知不改正 B.企业破产 C.放弃工程 D.不按合同规定实施工程【答案】 B 27、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。 A.拒绝执行违章指挥 B.拒绝冒险作业 C.检举危害生命安全的行为 D.严格遵守安全操作规程【答案】 D 28、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。 A.招标项目估算价的10% B.中标合同金额的10% C.招标项目估算价的5% D.中标合同金额的2% 【答案】 B 29、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。 A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式 B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成 C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同 D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】 D 30、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在( )前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。 A.重新试验 B.承包商提交试验报告 C.工程师认可试验结果 D.签发接收证书【答案】 D 31、下列单位可以作保证人的是( )。 A.教育部直属高校 B.医科大学附属医院 C.社会团体 D.企业法人的子公司【答案】 D 32、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。 A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤销权 C.追认权或者撤销权 D.同意权或者拒绝权【答案】 A 33、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。 A.国务院建设行政主管部门 B.国务院负责安全生产监督管理的部门 C.天津市人民政府建设行政主管部门 D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】 C 34、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得( )同意。 A.业主 B.工程师 C.工程师代表 D.政府主管部门【答案】 B 35、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是( )。 A.工程师向助手签发授权委托书时 B.业主和承包商收到授权委托书副本时 C.工程师向助手签发授权委托书后第14天 D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】 B 36、根据《合同法》规定，招标公告属于( )。 A.要约邀请 B.要约 C.再要约 D.承诺【答案】 A 37、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为( )。 A.设计文件规定的合理使用年限 B.5年 C.两个采暖期、供冷期 D.2年【答案】 C 38、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。 A.全部使用国有资金投资的项目 B.部分使用国有资金投资的项目 C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目 D.使用外国政府贷款的项目【答案】 C 39、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。 A.9月10日 B.9月20日 C.9月25日 D.9月30日【答案】 B 40、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。 A.一般保证 B.保证人要求的方式 C.债权人要求的方式 D.连带责任保证【答案】 D 41、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。 A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.抵押人的宅基地使用权 C.抵押人拥有的股票 D.学校设施【答案】 A 42、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。 A.驳回上诉，维持原判决 B.撤销原判决，发回重审 C.裁定一审人民法院再审 D.依法改判【答案】 A 43、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。 A.技术资料 B.商务资料 C.合同专用条件 D.合同补遗【答案】 D 44、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。 A.工程师签发接收证书后的14 B.业主接收工程后的21 C.缺陷通知期届满后的14 D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21 【答案】 D 45、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。 A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的 B.交由承运人运输的在途标的物 C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的 D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】 C 46、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是( )。 A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底 B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》 D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】 B 47、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于( )。 A.避免风险事件的发生 B.避免风险事件对保险标的的损害 C.发生风险事件后得到经济补偿 D.发生风险事件后转移责任【答案】 C 48、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。 A.资格预审 B.资格后审 C.特别审查 D.现场踏勘【答案】 A 49、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。 A.提出索赔事由 B.核定实际损失 C.提出索赔依据 D.提出赔偿金额【答案】 B 50、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。 A.工程师 B.工程师的助理 C.承包商 D.分包商【答案】 C 51、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照( )履行。 A.地方标准 B.乙方企业标准 C.国家标准 D.甲方企业标准【答案】 C 52、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 53、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。 A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理 B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月 C.向工地派驻1名建设单位的代表 D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】 B 54、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 55、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于( )。 A.缔约过失责任 B.违约责任 C.行政责任 D.经济责任【答案】 A 56、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。 A.工期、费用和利润 B.费用和利润 C.工期和费用 D.工期和利润【答案】 C 57、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。 A.农产品质量 B.建筑工程质量 C.建筑材料质量 D.军工产品质量【答案】 C 58、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。 A.14 B.28 C.42 D.56 【答案】 B 59、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元。 A.100 B.150 C.200 D.400 【答案】 C 60、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。 A.安全设施 B.安全警示标志 C.安全疏散标志 D.安全报警装置【答案】 B 61、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在( )天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。 A.14 B.28 C.56 D.84 【答案】 B 62、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是( )。 A.农产品质量 B.建筑工程质量 C.建筑材料质量 D.军工产品质量【答案】 C 63、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。 A.不可抗力 B.索赔 C.风险与保险 D.竣工结算【答案】 A 64、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。 A.扣押权 B.留置权 C.处置权 D.抵押权【答案】 B 65、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。 A.地方标准 B.国家标准 C.乙方要求 D.甲方企业标准【答案】 B 66、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为( )年。 A.l B.2 C.4 D.10 【答案】 A 67、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A.50 B.100 C.200 D.300 【答案】 D 68、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。 A.14天 B.21天 C.28天 D.35天【答案】 B 69、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。 A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价 B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价 C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价 D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】 B 70、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。 A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式 B.投标人须知、招标资料表和投标保函 C.投标人须知、业主要求和设计文件 D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】 A 71、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。 A.撤销案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席判决【答案】 D 72、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。 A.视为数量和质量符合约定 B.视为数量和质量不符合约定 C.卖方可以行使催告权 D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A 73、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在( )发布招标公告。 A.国务院发展改革部门依法指定的媒介 B.全国发行量最大的报纸、杂志 C.全国影响最大的门户网站 D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】 A 74、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。 A.低于当地同行业的标准 B.高于当地同行业的标准 C.低于本国同行业的标准 D.高于本国同行业的标准【答案】 A 75、下列关于分包商的说法，正确的是( )。 A.承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意 B.承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师 C.承包商应当对指定分包商的行为负责 D.承包商可将整个工程分包给他人【答案】 C 76、资金安排证明的应当由( )出具。 A.工程师 B.业主 C.业主开户银行 D.保险公司【答案】 C 77、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。 A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用 B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担 C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用 D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担【答案】 B 78、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。 A.意思表示真实 B.行为不得违反法律 C.行为人具有相应的行为能力 D.行为不得违反社会公共利益【答案】 A 79、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。 A.按变更的内容确定 B.由仲裁机构裁决决定合同内容 C.推定为未变更 D.重新确定合同内容【答案】 C 80、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。 A.追认权或者拒绝权 B.催告权或者撤销权 C.追认权或者撤销权 D.同意权或者拒绝权【答案】 A 81、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。 A.法律 B.代理 C.行政 D.执法【答案】 A 82、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是( )。 A.工程师 B.业主 C.承包商 D.分包商【答案】 C 83、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。 A.评标委员会未组建 B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为 C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持 D.投标人对开标时间有异议【答案】 B 84、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。 A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可 B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价 D.初评阶段予以淘汰【答案】 B 85、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。 A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额 B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额 C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费 D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】 C 86、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是( )。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁【答案】 B 87、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是( )。 A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果 B.设备承揽合同是要式合同 C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同 D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】 A 88、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。 A.3 B.5 C.7 D.9 【答案】 A 89、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。 A.已经察觉索赔事由后28天 B.理应察觉索赔事由后28天 C.取得现场资料后28天 D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D 90、行政纠纷的处理方式不包括( )。 A.听证 B.复议 C.和解 D.诉讼【答案】 C 91、设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，( )。 A.不能出自于业主的要求 B.不能出自于承包商的建议 C.只能出自于监理工程师的建议 D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D 92、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。 A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记 B.采购方收到设备 C.采购方在承运部门签收设备单上签收 D.供货方将设备交到承运部门【答案】 A 93、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。 A.工程师收到最终报表 B.业主收到结清证明 C.工程师收到结清证明 D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】 D 94、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。 A.法律规定 B.合同约定 C.买受人要求 D.出卖人接受【答案】 B 95、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是( )。 A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件 B.降低条件，宣布综合得分最高者中标 C.否决所有投标 D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】 C 96、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。 A.业主发出中标函的28 B.承包商收到中标函的28 C.承包商提交履约保证的14 D.业主退还投标保证的14 【答案】 B 97、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。 A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.抵押人的宅基地使用权 C.抵押人拥有的股票 D.学校设施【答案】 A 98、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。 A.工期、费用和利润 B.费用和利润 C.工期和费用 D.工期和利润【答案】 C 99、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。 A.10 B.14 C.20 D.28 【答案】 B 100、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。 A.由出卖人负责 B.由买受人承担 C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担 D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D 101、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。 A.驳回上诉，维持原判决 B.撤销原判决，发回重审 C.裁定一审人民法院再审 D.依法改判【答案】 A 102、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。 A.工程师 B.监理公司 C.业主 D.安全生产主管部门【答案】 A 103、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。 A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作 B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用 C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿 D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】 A 104、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以( )。 A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件 B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标 C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定 D.否决所有投标【答案】 D 105、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。 A.已经察觉索赔事由后28天 B.理应察觉索赔事由后28天 C.取得现场资料后28天 D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】 D 106、法定代理终止条件是( ) A.代理期限届满 B.被代理人取消委托 C.代理人辞去委托 D.代理人丧失行为能力【答案】 D 107、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。 A.承包人行使优先权的期限为1年 B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失 C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者 D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】 C 108、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定( )裁决。 A.执行 B.撤销 C.中止执行 D.不予执行【答案】 C 109、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前( )天通知承包商进行竣工试验的日期。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】 B 110、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。 A.目视检查 B.化学试验 C.物理实验 D.性能检查【答案】 A 111、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。 A.货币 B.计算机软件 C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务 D.专利权【答案】 C 112、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。 A.工程师 B.争端评判委员会(DAB) C.仲裁机构 D.人民法院【答案】 B 113、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。 A.撤销案件 B.中止审理 C.终结审理 D.缺席判决【答案】 D 114、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是( )天内。 A.业主发出中标函的28 B.承包商收到中标函的28 C.承包商提交履约保证的14 D.业主退还投标保证的14 【答案】 B 115、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。 A.2月5日 B.2月7日 C.2月9日 D.2月10日【答案】 C 116、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。 A.增加人员投入 B.变更工程设计 C.加大资金收入 D.调整合同计划【答案】 B 117、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。 A.合同价格 B.最终付款证书中确认的金额 C.竣工结算总额 D.中标合同金额【答案】 D 118、根据《专利法》，发明专利权的期限为( )年。 A.10 B.15 C.20 D.50 【答案】 C 119、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。 A.有关行政监督部门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.行业协会【答案】 A 120、行政纠纷的处理方式不包括( )。 A.听证 B.复议 C.和解 D.诉讼【答案】 C 121、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。 A.工期延长 B.相应费用 C.合理利润 D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D 122、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。 A.纠纷解决方式 B.免除保险人责任 C.保险费用收取 D.免除投保人责任【答案】 B 123、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。 A.采取补救措施 B.赔偿损失 C.继续履行 D.违约金规则【答案】 C 124、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。 A.合同价格 B.最终付款证书中确认的金额 C.竣工结算总额 D.中标合同金额【答案】 D 125、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工 B.业主接收工程 C.签发工程接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 126、在( )后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。 A.工程竣工 B.业主接收工程 C.签发工程接收证书 D.签发履约证书【答案】 C 127、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在( )仔细审查雇主要求。 A.基准日期前 B.基准日期后 C.

展开阅读全文