2025年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试题.doc

监理工程师《建设工程协议管理》临考冲刺试题(5)
总分：110分 及格：66分 考试时间：120分

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1)根据《建设工程施工协议(示范文本)》的规定，下列有关隐蔽工程检查的说法，对的的是（　　）。
A. 工程师与承包人共同检查
B. 工程师无故不参与验收，视为该隐蔽工程通过检查
C. 工程师未在检查记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽
D. 验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

(2)发包人给设计人就项目设计的规定中不应包括（　　）。
A. 工程范围
B. 工程规模一
C. 限额设计规定
D. 设计方案

(3)某施工协议工期为300天，协议价为1500元，在施工过程中由于进行设计变更，导致增长的工程量价格为10万元，则监理工程师应（　　）。
A. 不一样意顺延工期
B. 应同意顺延工期1天
C. 应同意顺延工期2天
D. 应同意顺延工期3天

(4)对招标文献的响应存在细微偏差的投标书，（　　）。
A. 不予淘汰，在签订协议前予以澄清、补正即可
B. 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C. 不予淘汰，容许投标人重新报价
D. 初评阶段予以淘汰

(5)在设计协议履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人兽求终止或解除协议，则（　　）。
A. 设计人退还发包人已付的定金
B. 设计人不退还发包人已付的定金
C. 发包人支付设计费的二分之一
D. 发包人支付第一阶段的所有设计费

(6)在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（　　）。
A. 业主
B. 承包人
C. 监理人
D. 发包人

(7)施工中假如出现设计变更和工程量增长的状况，按照施工协议示范文本通用条款规定，（　　）。
A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，告知承包人
B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，告知承包人
C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，告知工程师
D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期汇报工程师

(8)某工程施工协议的发包人拖欠工程进度款，承包人按照协议的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，根据《中华人民共和国协议法》的规定，承包人行使的是（　　）。
A. 不安抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 同步履行抗辩权
D. 后履行抗辩权

(9)将施工索赔分为协议中明示的索赔和协议中默示的索赔，是按照（　　）进行的分类。
A. 协议目的
B. 索赔事件的性质
C. 索赔起因
D. 索赔的协议根据

(10)假如施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该索赔事件影响结束后的28日内向工程师递交（　　）。
A. 索赔意向告知
B. 索赔汇报
C. 施工现场的记录
D. 索赔根据

(11)在材料采购协议的履行过程中，因供货方逾期交货，（　　）。
A. 协议约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按协议总价计算
B. 协议约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金
C. 采购方不可以提出解除协议规定
D. 按协议约定根据逾期交货部分货款总价计算违约金

(12)某投标联合体，其投标文献内未附联合体各方的共同投标协议，则（　　）。
A. 投标文献应作为无效投标文献
B. 只好承认联合体中资质最低一家单位
C. 只好承认联合体中资质最高一家单位
D. 只好承认联合体中的牵头单位

(13)施工协议示范文本通用条款规定，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随即又发现材料有质量问题，此时应由（　　）。
A. 承包人承担发生的费用，工期对应顺延
B. 承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C. 发包人承担发生的费用，工期对应顺延
D. 发包人承担发生的费用，工期不予顺延

(14)下列有关代理的表述中，不对的的是（　　）。
A. 无权代理行为的后果由被代理人决定与否有效
B. 无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C. 无权代理的法律后果由被代理人承担
D. 代理人只能在代理权限内实行代理行为

(15)所有的施工协议价款都必须在（　　）中注明。
A. 中标告知书
B. 协议书
C. 投标书
D. 招标书

(16)根据《建设工程委托监理协议(示范文本)》的规定，当委托人认为监理人无合法理由而又未履行管理义务时，委托人可以（　　）。
A. 发出终止协议告知，终止监理协议
B. 发出指明其未履行义务的告知后21天内未收到答复，即可在第一种告知发出后35天内发出终止监理协议的告知，协议即行终止
C. 发出指明其未履行义务的告知后35天内未收到答复，即可在第一种告知发出后35天内发出终止监理协议的告知，协议即行终止
D. 发出指明其未履行义务的告知后42天内未收到答复，即可在第一种告知发出后35天内发出终止监理协议的告知，协议即行终止

(17)在FIDIC《施工协议条件》中，协议协议书应当在（　　）后签订。
A. 开标
B. 发出中标函
C. 提交履约保证
D. 动工

(18)在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（　　）。
A. 承包人必须接受
B. 不具有强制性的约束力
C. 仲裁机构应予以承认
D. 排除了法院的诉讼管辖

(19)设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（　　）组织。
A. 发包人
B. 承包人
C. 设备供应商
D. 质量监督部门

(20)在FIDIC协议条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害与否应予以赔偿，工程师应以（　　）为判定准则。
A. 承包商的报价与否包括对此事件的费用
B. 与否由不可抗力事件导致
C. 作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
D. 与否非承包商原因导致

(21)监理工程师有权告知承包人修改善度计划是在（　　）状况下。
A. 只在实际进度滞后计划进度
B. 只在实际进度超前计划进度
C. 不管在实际进度超前还是滞后进度计划
D. 在实际进行不能保证准时完毕

(22)按照《建设工程设计协议(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不对的的是（　　）。
A. 由于设计人错误导致损失应免收直接受损部分的设计费
B. 损失严重的应向发包人支付赔偿金
C. 合计赔偿总额不得超过设计费用总额
D. 赔偿责任按工程实际损失的百分率计算

(23)某施工协议的履行中，监理工程师于3月1日指令承包商增长某工作的工作量，承包商于4月1日将此工作增长的工程量完毕，并于4月20日向监理工程师递交了索赔意向告知，监理工程师应（　　）。
A. 拒绝接受索赔意向
B. 接受索赔意向
C. 提交发包人审核
D. 与承包产协商索赔事项

(24)《建设工程施工协议(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力（　　）。
A. 是终局性的，对发包人具有强制约束力
B. 不是终局性的，对发包人具有强制约束力
C. 是终局性的，仅对承包人具有强制约束力
D. 不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

(25)在设计协议过程中，设计人未开始设计工作时，发包人规定终止或解除协议，则（　　）。
A. 设计人退还发包人已付的定金
B. 设计人不退还发包人已付的定金
C. 发包人支付设计费的二分之一
D. 发包人支付第一阶段的所有设计费

(26)工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工协议(示范本)》对办理施工环境保护许可的规定是（　　）。
A. 承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B. 承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C. 发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D. 发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

(27)按《中华人民共和国协议法》的规定，协议生效后，当事人就价款或者酬劳没有约定确实定价款或酬劳时应按（　　）的次序履行。
A. 签订协议步履行地的市场价格、协议有关条款、补充协议
B. 协议有关条款、补充协议、签订协议步履行地的市场价格
C. 补充协议、协议有关条款、签订协议步履行地的市场价格
D. 补充协议、签订协议步履行地的市场价格、协议有关条款

(28)原则化的施工协议协议书的重要内容不包括（　　）。
A. 协议工期
B. 工程承包范围
C. 协议生效时间
D. 违约、索赔和争议

(29)按照协议的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收根据的资料是（　　）。
A. 产品合格证、检查单
B. 供货方提供的发货单、计量单、装箱单
C. 供方当事人独自封存的样品
D. 双方签订的采购协议

(30)在评标委员会组员中，不能包括（　　）。
A. 招标人代表
B. 招标人上级主管代表
C. 技术专家
D. 经济专家

(31)勘察投标书重要评审的内容不包括（　　）。
A. 勘察方案的合理性
B. 报价的合理性
C. 勘查技术水平的先进性
D. 对工程项目效果影响的利好性

(32)决定协议法律关系性质的是（　　）。
A. 协议法律关系的主体
B. 协议法律关系的客体
C. 协议法律关系的内容
D. 协议法律关系的责任

(33)下列施工协议文献中存在互相矛盾之处，应当以（　　）为准。
A. 图纸
B. 工程量清单
C. 中标告知书
D. 原则、规范

(34)因勘察人原因导致的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（　　）。
A. 项目的直接损失
B. 项目勘察费的2倍
C. 项目的勘察、设计费
D. 返工项目的费用

(35)下列有关“缔约过错责任”的说法中，对的的是（　　）。
A. 当事人按照协议约定履行义务时，给第三人导致损失的，应承担赔偿责任
B. 当事人履行义务不符合协议约定，给对方当事人导致损失的，应承担赔偿责任
C. 签订协议步，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
D. 签订协议步，一方当事人的不诚信行为给对方导致损失的，应承担赔偿责任

(36)发包人供应的材料未告知承包人验收入库后发生的损坏丢失由（　　）。
A. 承包人负责
B. 发包人负责
C. 由谁承担视详细状况决定
D. 承包人和发包人共同负责

(37)某施工协议，在施工任务完毕后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面协议，应当认定该协议（　　）。
A. 未成立
B. 已经成立
C. 在公证后成立
D. 不具有成立条件

(38)施工协议示范文本规定的工程师索赔处理决定（　　）。
A. 是终局性的
B. 不是终局性的
C. 对发包人具有强制性的约束力
D. 对承包人具有强制性的约束力

(39)《建设工程设计协议(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明（　　）。
A. 施工方案
B. 设计变更的期限
C. 竣工验收的原则
D. 合理使用年限

(40)在施工协议中，项目经理是由（　　）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。
A. 发包人单位法定代表人
B. 承包人单位法定代表人
C. 总监理工程师
D. 发包人代表

(41)在施工协议履行过程中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有合用于变更工作的单价，则计算变更协议的价款应（　　）计算。
A. 按工程师提出的单价
B. 按承包人提出的单价
C. 按设计单位提出的单价
D. 参照报价单内类似工作的单价

(42)在施工过程中，假如发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（　　）天以书面形式告知承包人。
A. 7
B. 14
C. 30
D. 35

(43)在建设工程协议中，协议当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具有对应的资质条件，这是协议生效条件中（　　）的详细体现。
A. 当事人必须是法人组织
B. 意思表达真实
C. 不违反法律或社会公共利益
D. 当事人具有对应民事权利和民事行为能力

(44)按照FIDIC《施工协议条件》规定，假如指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（　　）。
A. 业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B. 应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C. 应由承包商和指定分包商共同承担责任
D. 应由指定分包商直接对业主承担责任

(45)隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合规定，验收（　　）小时后监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。
A. 7
B. 24
C. 48
D. 72

(46)某施工协议约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检查，应由（　　）。
A. 监理工程师负责检查，发包人承担检查费用
B. 监理工程师负责检查，承包人承担检查费用
C. 承包人负责检查，发包人承担检查费用
D. 承包人负责检查，承包人承担检查费用

(47)施工协议文献中出现模糊不清或不一致时，施工协议专用条款的解释次序应在（　　）。
A. 施工协议通用条款之后
B. 中标告知书之前
C. 投标书之前
D. 工程量清单之前

(48)对已完毕施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（　　）协议。
A. 单价
B. 总价
C. 成本加酬金
D. 综合单价

(49)工程竣工前的联动无负荷试车由（　　）组织。
A. 承包人
B. 监理工程师
C. 发包人
D. 设计人

(50)某采用FIDIC《施工协议条件》的协议，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（　　）。
A. 有权规定增长施工设备，增长的费用由承包商承担
B. 有权规定增长施工设备，增长的费用由业主承担
C. 无权规定增长施工设备，但有权规定加紧施工进度
D. 无权规定增长施工设备，也无权规定加紧施工进度

二、多选题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个对的选项得0.5分。)

(1)下列有关设计变更程序的说法，对的的是（　　）。
A. 变更超过原设计原则或同意的建设规模时，发包人应在规划管理部门立案
B. 变更的对应图纸和阐明由原设计单位提供
C. 承包人可以根据施工规定对原工程设计进行变更
D. 承包人在施工中提出的合理化提议被发包人采纳，都必须经工程师同意
E. 工程师同意采用承包人的合理化提议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定

(2)FIDIC《施工协议条件》规定，可予以承包商合适延长工期的状况包括（　　）。
A. 施工中波及公共部门原因引起的延误
B. 业主提前占用工程导致对后续施工的延误
C. 竣工验收不能按计划正常进行
D. 后续法规调整引起的延误
E. 发生不可抗力事件的影响

(3)下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（　　）。
A. 施工现场待安装的设备损坏
B. 承包人的人员伤亡
C. 在现场的第三方人员伤亡
D. 承包人设备的停工损失
E. 停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

(4)根据FIDIC《施工协议条件》的规定，承包商最终止算的协议价款也许与中标函中注明的业主接受的协议款额不一致，原因也许是（　　）。
A. 工程量清单中的工程量不准
B. 采用固定价协议
C. 承包商的报价漏项
D. 协议内列有调价条款
E. 发生承包商应承担质量责任的扣款

(5)建设工程在施工中，假如发包人出于某种考虑规定提前竣工，应与承包人协商。双方达到一致后签订提前竣工协议，作为协议文献的构成部分。提前竣工协议应包括的内容有（　　）。
A. 提前竣工的时问
B. 发包人为赶工应提供的以便条件
C. 提前竣工所需的追加协议价款
D. 提前竣工的奖励措施
E. 承包人在保证工程质量和安全的前提下，也许采用的赶工措施

(6)FIDIC《施工协议条件》规定，承包商提交的施工进度计划应阐明（　　）。
A. 打算采用的施工方案
B. 打算采用的施工组织方案
C. 打算采用的施工计划安排
D. 修改善度计划的时间安排
E. 估计应支付给承包商费用的资金估算表

(7)在建设工程施工协议履行过程中，不应由发包人完毕的工作是（　　）
A. 提供地下管线资料
B. 办理法律、法规规定的同意手续
C. 进行图纸会审
D. 按规定办理安全生产有关手续
E. 协调处理古树、名木的保护工作

(8)FIDIC《土木工程施工分包协议条件》中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括（　　）状况。
A. 监理工程师不承认分包商报表中的某些款项
B. 业主迟延支付给承包商通过监理工程师签证后的应付款
C. 分包商与承包商或与业主之间因波及工程量或报表中某些支付规定发生争议
D. 承包商代表未在规定期间内复核分包商的支付报表
E. 承包商与业主发生协议争议

(9)招标项目开标后发现投标文献存在下列问题，可以继续评标的状况包括（　　）。
A. 没有按照招标文献规定提供担保
B. 报价金额的大小写不一致
C. 总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D. 货物包装方式高于招标文献规定
E. 货物检查原则低于招标文献规定

(10)效力待定协议的情形是（　　）签订的协议。
A. 无民事行为能力人
B. 无权代理人
C. 表见代理人
D. 法定代表人负责越权
E. 无处分权人处分他人财产

(11)根据《中华人民共和国协议法》，下列有关处理协议争议方式的表述中，错误的有（　　）。
A. 当事人双方无法达到仲裁协议的，仲裁机构不能受理
B. 当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审
C. 一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以祈求法院执行
D. 仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力
E. 建设工程协议的纠纷必须由被告所在地法院审理

(12)在下列几种情开形中，（　　）协议是可变更的协议。
A. 损害公共利益的
B. 以合法活动掩盖非法目的的
C. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D. 因重大误解而签订的
E. 在签订协议步显失公平的

(13)监理工程师对承包人提交的索赔汇报的审查重要包括（　　）。
A. 事态调查
B. 实际损失分析
C. 证据资料搜集
D. 损害事件原因分析
E. 索赔理由分析

(14)在建设工程协议中，承诺应具有的条件有（　　）。
A. 只能向要约人作出
B. 必须由受要约人作出
C. 承诺必须在承诺期限内发出
D. 承诺的内容应当与要约的内容一致
E. 表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表达约束

(15)根据FIDIC《施工协议条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有（　　）。
A. 外敌入侵
B. 工程所在地发生的叛乱
C. 超音速飞行物产生的压力波
D. 工地发生放射性污染
E. 不利气候条件对施工的影响

(16)下列对索赔的表述，对的的是（　　）。
A. 索赔规定的提出不需经对方同意
B. 索赔根据应在协议中有明确根据
C. 应在索赔事件发生后的28天内递交索赔汇报
D. 监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人同意
E. 承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定

(17)公开招标和邀请招标的区别包括（　　）。
A. 对投标人资质的规定不一样
B. 竞争程度不一样
C. 招标费用不一样
D. 邀请投标人的方式不一样
E. 评标工作量不一样

(18)在《建设工程委托监理协议(示范文本)》中，监理人的权利有（　　）。
A. 获得监理酬金的权利
B. 对建设工程规模的提议权
C. 选择承包人决定权
D. 对施工进度进行检查监督
E. 建筑材料的检查权

(19)下列选项属于投标文献对招标文献实质性规定和条件的响应存在重大偏差的有（　　）。
A. 明显不符合技术规格
B. 投标附有招标人不能接受的条件
C. 构成联合体投标的，投标文献内未附联合体各方的共同投标协议
D. 投标文献记载的招标项目完毕期限超过招标文献规定的完毕期限
E. 所提供的投标担保有瑕疵

(20)建设工程协议法律关系的内容包括（　　）。
A. 权利
B. 义务
C. 自然人
D. 法人
E. 智力成果

(21)下列有关格式条款的表述，错误的有（　　）。
A. 格式条款是经双方协商采用的原则协议条款
B. 提供格式条款方设置排除对方重要权利的条款无效
C. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D. 假如对争议条款有两种解释时，应做出有助于提供格式条款方的解释
E. 假如对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

(22)采用FIDIC《施工协议条件》的工程，工程师公布变更指令的范围应限于（　　）等方面。
A. 对协议中任何工程量的变化
B. 工程任何部分标高的变化
C. 变化已承认的承包商施工时间和次序安排
D. 删减部分约定的承包工作交给其他人完毕
E. 变化讳约责任的承相方式

(23)在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（　　）。
A. 同类工程施工经历
B. 财务状况
C. 企业信誉
D. 项目经理资质规定
E. 环境管理体系

(24)根据FIDIC《施工协议条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的状况包括（　　）。
A. 承包商的实际施工进度滞后于进度计划
B. 本月应签证的金额不大于协议约定的签证最小金额
C. 承包商本月施工的工程不符合协议规定部分的工程款
D. 承包商无合法理由未支付给指定分包商上月应得的工程款
E. 承包商代表不能胜任工作

(25)材料采购协议签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反协议规定拒绝接货，应承担（　　）。
A. 由此导致的货物损失
B. 运送部门的罚款
C. 按退货部分货款总额计算的违约金
D. 代保管费用
E. 物资保养费用

(26)某设备安装工程，由于设计原因试车达不到协议约定的验收规定，发包人的责任在于（　　）。
A. 规定设计单位修改设计
B. 承担设备拆除的费用
C. 负责设备重新安装
D. 承担重新安装的费用
E. 重新组织单机无负荷试车

(27)在建设工程设计协议的履行中，属于发包人责任的有（　　）。
A. 对勘察资料的对的性负责
B. 提供设计人在现场的工作条件
C. 设计成果完毕后向设计审批部门办理报批手续
D. 完毕施工中出现的设计变更
E. 负责设计人与承包人的工作协调

(28)监理工程师在审查承包商时的索赔汇报中规定顺延的工期时，对的的做法是（　　）。
A. 首先要划清施工进度迟延的责任
B. 被延误的工作处在施工进度计划关键线路上的应同意顺延工期
C. 被延误的工作处在施工进度计划非关键线路上的不应同意顺延工期
D. 监理工程师有审核、同意承包人顺延工期的权力
E. 监理工程师有权指示承包人删减某些协议内规定的工作，同步规定对应缩短协议工期

(29)根据FIDIC《土木工程施工分包协议条件》中有关分包协议管理的规定，下列说法对的的有（　　）。
A. 承包商应对分包协议进行协调管理
B. 承包商代表有权直接向分包商公布指示
C. 工程师拥有对分包工程的同意及对分包商资质审查的权力
D. 工程师有权就分包工程的变更直接向分包商公布指示
E. 无论何种原因导致的损失，分包商都只能向承包商提出索赔规定

(30)在FIDIC《施工协议条件》下，监理工程师指示的内容应包括（　　）。
A. 变更内容
B. 变更工程价款
C. 变更项目的施工技术规定
D. 有关图纸文献
E. 变更处理的原则

答案和解析
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1) :A
(2) :D
(3) :C
(4) :B
(5) :B
(6) :B
(7) :D
(8) :C
(9) :D
(10) :A
(11) :D
(12) :A
(13) :C
(14) :C
(15) :B
(16) :B
(17) :C
(18) :B
(19) :B
(20) :C
(21) :C
(22) :C
(23) :B
(24) :D
(25) :B
(26) :A
(27) :C
(28) :D
(29) :C
(30) :B
(31) :D
(32) :C
(33) :C
(34) :D
(35) :D
(36) :B
(37) :B
(38) :B
(39) :D
(40) :B
(41) :B
(42) :A
(43) :D
(44) :D
(45) :B
(46) :C
(47) :D
(48) :B
(49) :C
(50) :A
二、多选题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个对的选项得0.5分。)
(1) :B, E
(2) :A, B, D, E
(3) :B, D
(4) :A, D, E
(5) :A, B, C, E
(6) :A, B, C, D
(7) :C, D
(8) :A, B, C
(9) :B, C, D
(10) :B, C, D, E
(11) :B, E
(12) :D, E
(13) :A, B, D, E
(14) :A, B, C, D
(15) :A, B, C, D
(16) :A, D
(17) :B, C, D, E
(18) :A, B, D, E
(19) :A, B, D, E
(20) :A, B
(21) :A, D
(22) :A, B, C
(23) :A, D, E
(24) :B, C
(25) :A, C
(26) :A, B, D
(27) :A, B, C
(28) :A, B, D
(29) :A, B, E
(30) :A, C, D, E