2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识提升训练试卷B卷附答案.docx

2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识提升训练试卷B卷附答案

单选题（共600题）
1、根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（　　）。
A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工
B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员
C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师
D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】 C
2、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》中规定，严格规范劳动用工管理，以下不符合法律规定的是( ）。
A.记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息
B.坚持施工企业与农民工进场施工后签订劳动合同
C.施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查
D.施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理

【答案】 B
3、建设单位因为施工单位违约，暂停了工程的施工，对于暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过（ ）的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年

【答案】 B
4、（2015年真题）施工企业项目经理部经营活动的法律后果由( )。
A.项目经理承担
B.企业法人承担
C.企业法定代表人承担
D.项目经理部与企业法人共同承担

【答案】 B
5、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（　　）。
A.及时检查隐蔽工程
B.提供必要施工条件
C.支付工程价款
D.交付竣工验收合格的建设工程

【答案】 D
6、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（ ）。 
A.相邻权
B.地役权
C.土地出租权
D.建设用地使用权

【答案】 B
7、根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）
A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水
B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置
C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】 C
8、无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（　　）承担责任。
A.被代理人
B.代理人
C.第三人
D.行为人

【答案】 D
9、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司，二天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是( )。
A.合同之债
B.侵权之债
C.不当得利之债
D.无因管理之债

【答案】 C
10、工程建设国家标准的制定、批准发布和编号，下列说法正确的是（　　）。
A.国务院负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报
B.设区的市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议
C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报
D.推荐性国家标准由国务院制定

【答案】 C
11、关于合同解除的说法，正确的是（ ）
A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除
B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不在履行
C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同
D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除

【答案】 B
12、按照《物权法》的规定,建设用地使用权自()时设立。
A.合同签订
B.合同生效
C.登记
D.支付出让金

【答案】 C
13、有权执行仲裁裁决的机构是（　　）。
A.仲裁委员会
B.人民检察院
C.人民法院
D.人民政府

【答案】 C
14、（2019年真题）因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由( )承担。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位
D.分包单位

【答案】 A
15、甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合同,甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务，致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还（ ）。
A.40万元
B.50万元
C.90万元
D.100万元

【答案】 C
16、（2019年真题）建设工程应当自领取施工许可证之日起（　　）个月内开工。
A.1
B.2
C.6
D.3

【答案】 D
17、关于知识产权的期限性的说法，正确的是（　 ）。
A.期限由当事人约定
B.超过期限，权利经注销消灭
C.期限的设定与社会公共利益相关
D.期限的设定与国家之间的利益相关

【答案】 C
18、下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是（　）。
A.自行改变注册商标的
B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的
C.转让注册商标的
D.连续2年停止使用注册商标的

【答案】 A
19、 全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用（ ）。
A.定额计价
B.工程量清单计价
C.市场定价
D.定额计价和工程量清单计价相结合的计价方式

【答案】 B
20、某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在（）。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前

【答案】 B
21、（2021年第2批真题）用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付( )倍的工资。
A.2
B.1
C.3
D.5

【答案】 A
22、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（　　）。
A.未成立
B.补签后成立
C.成立
D.备案登记后成立

【答案】 C
23、下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法，正确的有（　　）。
A.五方责任主体是指建筑工程的建设、设计、施工、监理、供货等五方参与单位
B.五方责任主体项目负责人均应当经过本单位的法定代表人书面授权确认
C.项目负责人质量终身责任是指在建筑工程缺陷责任期内对工程质量承担责任
D.施工单位项目经理应当对全部工程质量事故或质量问题承担责任

【答案】 B
24、关于工程质量检测单位的说法，正确的有（ ）。
A.质量检测业务由施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构
C.检测机构应当对检测结果建立单独的项目台账
D.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

【答案】 B
25、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（　　）。
A.按工程保修合同执行
B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案
C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算
D.采取诉讼的方式解决

【答案】 A
26、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（ ）。
A. 原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B. 有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C. 两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D. 人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

【答案】 C
27、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应（　　）作出裁决。
A.重新组成仲裁庭经评议后
B.请示仲裁委员会主任并按其意见
C.按乙和丙的意见
D.按甲的意见

【答案】 C
28、根据《劳动合同法》，用人单位可以预告解除劳动合同的是（）。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任

【答案】 A
29、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（ ）。
A.招标人应当重新招标
B.招标人可以直接发包
C.招标人可采用邀请招标方式
D.招标人必须终止项目

【答案】 A
30、下列权利中，属于用益物权的是（　）。
A.船舶抵押权
B.房屋租赁权
C.土地所有权
D.建设用地使用权

【答案】 D
31、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（　　）。
A.2013年11月20日
B.2013年12月20日
C.2014年1月20日
D.2014年2月20日

【答案】 C
32、某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用-定比列的 罚款，该比例为()
A.10%以上20%以下
B.20%以上50%以下
C.70%以上90%以下
D.30%以上50%以下

【答案】 B
33、工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（　）。
A.建设价款确定之日
B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日
C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】 C
34、关于建设工程代理的说法，正确的是()。
A.招标活动应当委托代理
B.被代理人可以单方取消委托
C.代理人不可以自行辞去委托
D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】 B
35、建造师（），方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。
A.受聘于某一个单位
B.执业资格考试合格后
C.经注册后
D.经有关部门批准后

【答案】 C
36、（2019年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是( )。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构
B.检测机构不得与建设单位有隶属关系
C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构
D.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

【答案】 D
37、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（　　）。
A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人
B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业
D.不得在一级建筑业企业执业

【答案】 B
38、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以 5000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（ ）。
A.被拘留
B.被罚款 5000 元
C.被质量监督站开除
D.被没收违法所得

【答案】 C
39、关于施工节能的说法，正确的是（　　）
A.严格限制损毁耕地烧砖
B.鼓励使用黏土砖
C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆
D.国家禁止使用散装水泥

【答案】 C
40、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（　　）人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地

【答案】 B
41、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（ ）个月。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 C
42、以下属于行政处分的是（　　）。
A.警告
B.罚款
C.没收违法所得
D.责令停业停产

【答案】 A
43、下列责任承担方式中，属于民事责任承担方式的是（ ）。
A.罚金
B.责令关闭
C.继续履行
D.没收财产

【答案】 C
44、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（　）。
A.企业投资的体育场
B.企业投资的廉租住房
C.企业投资的商品住房
D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

【答案】 D
45、（2021年真题第1批）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（　　）.
A.由行政主管部门主持达成的调解书
B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

【答案】 A
46、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
C.安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书
D.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施全过程监督

【答案】 B
47、关于保险主体的说法，正确的是（　 ）。
A.被保险人负有支付保险费的义务
B.投保人可以与被保险人不一致
C.受益人应当是被保险人
D.被保险人不得为两个以上

【答案】 B
48、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（　　）。
A.自始无法律约束力
B.自撤销后无效
C.申请撤销时无效
D.合同有效

【答案】 A
49、下列关于知识产权保护期限正确的有（ ）。 
A.外观设计专利的保护期限是 20 年，自核准日起算
B.商标的保护期限是 10 年，自申请人起算，到期后不允许续展
C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护
D.申请发明专利要求具备新颖性、富有美感 、创造性和实用性

【答案】 C
50、以下关于无资质承包主体承揽工程的说法中正确的是（　　）。
A.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院不予受理
B.发包人对实际施工人的工程价款承担连带责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人
D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同

【答案】 D
51、关于诉讼时效的说法，正确的是（　　）。
A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定
B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效
C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理
D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】 B
52、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。
A.向批准机关申请延期
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办施工许可证

【答案】 C
53、（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付( )万元。
A.13
B.9
C.8
D.5

【答案】 B
54、自来水厂内的给水处理构筑物不包括（　　）。
A.沉砂池
B.沉淀池
C.过滤池
D.吸滤池

【答案】 A
55、（2020年12月真题）在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是( )。
A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格
D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标

【答案】 A
56、张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于()
A.行政调解
B.法院调解
C.人民调解
D.仲裁调解

【答案】 C
57、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是 ( )
A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名
D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成

【答案】 A
58、按用人单位参保的建筑施工企业应以（　　）为基数依法缴纳工伤保险费。
A.工资总额
B.企业净资产
C.注册资金
D.年收益总额

【答案】 A
59、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（　　）。
A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】 A
60、根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（　　）报告。
A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门
B.现场安全生产管理人员或者项目负责人
C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人
D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

【答案】 C
61、施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。
A.处分权
B.占有权
C.用益物权
D.担保物权

【答案】 C
62、张某与李某于2010年2月15日签订了一份租赁合同，张某交付了2万元定金，并约定在2010年3月1日签订合同。张某按照约定的时间找到李某，但李某在2010年2月25日已经将房屋租给王某。则以下表述正确的是()。
A.张某只能要求李某返回2万元定金
B.张某无权要求返还定金
C.李某应当双倍返回张某的定金共4万元
D.张某可以要求李某和王某共同承担违约责任

【答案】 C
63、某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（　　）。
A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担
B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿
C.将双方所取得的财产收归国家所有
D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有

【答案】 B
64、关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是（　　）。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日
B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的保险责任
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】 D
65、投标有效期应从（　）之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止
B.提交投标文件
C.提交投标保证金
D.确定中标结果

【答案】 A
66、用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（ ）。
A.订立劳动合同之日
B.发出录用通知之日
C.用工之日
D.办理入职手续之日

【答案】 C
67、建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由（ ）签字并加盖执业印章。施工单位 签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。 
A.注册造价工程师
B.注册咨询工程师
C.注册建造师
D.项目经理

【答案】 C
68、关于工程质量检测机构的说法，正确的是（　　）。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检检测机构法定代表人签署
C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】 A
69、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（　　）。
A.返还财产
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.没收违法所得，没收非法财物

【答案】 A
70、下列不属于用益物权的是（）。
A.建设用地使用权
B.地役权
C.财产权
D.土地承包经营权

【答案】 C
71、以下关于无权代理的说法中，正确的是（　　）。
A.被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力
B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起60日内予以追认
C.追认期限内，被代理人未作表示的，视为默认
D.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利

【答案】 A
72、根据《劳动合同法》劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（ ）。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月

【答案】 C
73、下列关于劳务派遣单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是( ）。
A.劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正
B.逾期不改正的，以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款
C.逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证
D.用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任

【答案】 A
74、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以（）。
A.再次发出书面通知
B.停工等待
C.通知建设单位予以验收
D.顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

【答案】 D
75、下列情形中，属于违法分包的是（　　）。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业
C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成
D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】 B
76、劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过 ( )
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 18个月

【答案】 B
77、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（　　）。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人只能通过原审法院提出

【答案】 B
78、某企业的如下安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（　　）。
A.安排怀孕7个月的李某夜班看护仪表
B.对未成年工进行不定期健康检查
C.安排女职工王某从事井下作业
D.安排经期女职工从事热水作业

【答案】 D
79、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此水泥硬化的损失应由（）承担。
A.三方共同
B.水泥厂
C.承包商
D.运输公司

【答案】 C
80、关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（　　）。
A.施工现场的生活垃圾实行散装清运
B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请

【答案】 B
81、女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（ ）。
A.参与高温工作
B.低温、冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业

【答案】 D
82、关于违约责任，下列表述正确的是（）。
A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿
B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任
C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务
D.支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式

【答案】 A
83、下列不属于承担赔偿损失的构成要件的是（　　）。
A.具有违约行为
B.造成损失后果
C.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
D.违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿

【答案】 C
84、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（ ）。
A.配套建设的环境保护设未经验收或者验收不合格的，经上级主管部门同意，可以投入生产或者使用。
B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
C.涉及环境保护的项目，建设单位应当依法向社会公开验收报告
D.由监理单位对环境保护设施进行验收

【答案】 B
85、关于工程质量检测机构的说法，正确的是（　　）。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检检测机构法定代表人签署
C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】 A
86、施工单位与建设单位就某工程签订了三份施工合同，施工结束后，建设工程质量验收合格，但经人民法院判定，三份合同均为无效合同。施工单位可请求法院参照（ ）结算建设工程价款。
A.最先签订的合同
B.实际履行的合同
C.最后签订的合同
D.双方的补充协议

【答案】 B
87、关于保险索赔的说法中，正确的是（　　）。
A.保险事故发生后，索赔时被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料
B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔
C.保险事故发生后，应当及时通知保险人
D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】 C
88、对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方
A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先进行备案后进行消防验收
C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

【答案】 D
89、建筑企业首次申请或增项申请资质， 应当申请 ( ) 。
A.最低等级资质
B.企业自身条件达到法定要求的对应资质
C.专业承包资质
D.施工总承包资质

【答案】 A
90、（）是指权利人在法律规定的期限内，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。
A.专利权
B.商标权
C.著作权
D.发明权

【答案】 A
91、（2020年12月真题）关于劳务派遣的说法，正确的是( )。
A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量
B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助
C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬
D.劳务派遣单位被责关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效

【答案】 C
92、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（ ）。
A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记
B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订
C.不同投标人的投标保函由同一银行开具
D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

【答案】 D
93、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。
A.3
B.6
C.10
D.12

【答案】 D
94、下列关于知识产权属性的表述中，正确的是（）。
A.知识产权都具有绝对的排他性
B.知识产权的期限都是一致的
C.知识产权都具有新颖性
D.知识产权在本质上是一种物权

【答案】 A
95、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘 察、设计，（ ）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
A.单位负责人
B.勘察人、设计人
C.注册执业人员
D.项目负责人

【答案】 C
96、关于民事诉讼中简易程序的说法中，正确的是（　　）。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】 B
97、实用新型专利权的期限是（　　）年，均自申请日起计算。
A.10
B.15
C.20
D.25

【答案】 A
98、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是( )。
A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内
B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉
C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉
D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理

【答案】 B
99、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（　）。
A.效力待定
B.无效
C.经发包人确认有效
D.可撤销

【答案】 B
100、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（　　）。
A.15日
B.20日
C.30日
D.10日

【答案】 D
101、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（　　）。
A.都是强制性险种
B.被保险人都是现场危险作业人员
C.保险期间都是从开工到竣工
D.保费都由企业承担，个人不承担

【答案】 D
102、某项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（ ）万元。
A.24
B.27
C.30
D.42

【答案】 C
103、甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，则关于延期的说法正确的是（）。
A.可以延期，但只能延期一次
B.领取施工许可证延期次数不受限制
C.延期以两次为限，每次不超过两个月
D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】 D
104、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期

【答案】 C
105、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是( )。
A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表
B.未对未成年工进行定期健康检査
C.安排女职工王某从事井下作业
D.安排未成年工进行井下作业

【答案】 A
106、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（　　）。
A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立
B.抵押权可以与债权分离而单独转让
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

【答案】 A
107、合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的（）。
A.90%
B.70%
C.50%
D.30%

【答案】 C
108、（2014年真题）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是( )。
A.丙应向甲承担违约责任
B.甲只能向丁主张损害赔偿
C.丙应向乙承担违约责任
D.乙应自行承担货物损失

【答案】 C
109、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（　　）。
A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任