土建合同模板.docx

**********************加油站
********工程

工
程
施
工
合
同

协 议 书目 录
第一条 工程项目 3
一、 工程名称 3
二、 工程地点 3
三、 工程范围和内容 3
四、 工程总价 3
五、 分包、 转包 3
第二条 工程期限 3
第三条 工程款结算 4
一、 全部工程造价结算依据 4
二、 工程款拨付与结算措施 4
第四条 扩充条款及其她条款 4
一、 通常约定 4
二、 发包人 8
三、 承包人 9
四、 工程质量 14
五、 安全文明施工与环境保护 15
六、 工期和进度 15
七、 材料与设备 17
八、 变更 18
九、 价格调整 21
十、 协议价格、 计量与支付 21
十一、 验收和工程试车 21
十二、 完工结算 22
十三、 缺点责任期与保修期 23
十四、 承包人违约 24
十五、 不可抗力 27
十六、 保险 29
十七、 争议处理 29

甲方:
乙方:
　　乙方是经甲方就本协议项下建设工程经过招标程序确定中标单位。依据《中国协议法》和****省相关要求, 经双方协商一致, 签署本协议, 并严厉推行。

第一条 工程项目
　　一、 工程名称:
　　二、 工程地点:
　　三、 工程范围和内容:
　　四、 工程总价: 全部工程预算造价含税价人民币￥*****万元(大写: ****** )
　　五、 分包、 转包: 未经甲方同意, 乙方不得将本工程部分或者全部向第三方转包。
第二条 工程期限
　　开/完工日期: 依据国家颁布工期定额, 经双方约定, 本协议工程开/完工日期以下:
　　全部工程自*****年****月****日开工至*****年****月****日完工, 即有效工期****日。
第三条 工程款结算
一、 全部工程造价结算依据:
　　工程结算采取固定总价(工程中总价)结算方法。
　　其中, 经甲方评审不合格, 乙方应对工程不合格项按甲方要求进行整改, 经过验收后, 再进行决算审计。
二、 工程款拨付与结算措施:
本工程采取乙方（施工单位）全垫支施工方法, 工程完工验收经过后, 支付至决算施工造价95%, 其它5%作为工程质保金, 每次甲方支付工程款时, 乙方必需同时提供工程属地等额正规增值税专用发票（税率11%）。
备注: 工程量变更增加产生费用在总承包款5%以内（即￥****）不再额外增加费用。
第四条 扩充条款及其她条款
一、 通常约定
1、 词语定义
1.1 协议
1.2 其她协议文件包含: 工程施工协议协议书、 工程施工协议补充条款、 设计图纸等 。
1.3 协议当事人及其她相关方
1.4 发包人:
名 称:  ;
资质类别和等级:    ;
联络电话:    ;
电子信箱:  ;
通信地址:  。
1.5 设计人:
名 称:   ;
资质类别和等级:  ;
联络电话:  ;
电子信箱:    ;
通信地址:   。
1.6 承包人:
名 称:   ;
资质类别和等级:  ;
联络电话:  ;
电子信箱:    ;
通信地址:  。
2、 法律
适适用于协议其她规范性文件: 相关补充协议 。
2.1 标准和规范
适适用于工程标准规范包含: 国家要求加油站建设工程相关标准及规范。
2.2 协议文件优先次序
协议文件组成及优先次序为:
（1）协议补充协议
（2）图纸;
（3）已标价工程量清单或预算书;
（4）其她协议文件。
（5）双方相关工程洽商、 变更等书面协议或文件视为施工协议组成部分。
3、 图纸
3.1 图纸提供
发包人向承包人提供图纸数量: 一份 ;
发包人向承包人提供图纸内容: 配套图纸 。
3.2 联络
3.2.1发包人和承包人应该在 3 天内将与协议相关通知、 同意、 证实、 证书、 指示、 指令、 要求、 请求、 同意、 意见、 确定和决定等书面函件送达对方当事人。
3.2.2发包人接收文件地点:  ;
发包人指定接收人为:  。
承包人接收文件地点:  ;
承包人指定接收人为:  。
4、 交通运输
4.1 出入现场权利
相关出入现场权利约定: 除工程施工所需人员及车辆出入施工现场外, 发包人、 承包人不得随意许可或率领闲杂人（车辆）等出入施工现场, 承包人及发包人现场管理人员应合作监管 。
4.2 场内交通
相关场外交通和场内交通边界约定: 以加油站原有围墙及施工围挡为边界, 施工围挡部署必需符合监管部门要求。
4.3 超大件和超重件运输
运输超大件或超重件应注意施工现场环境, 合理安排通行。所以需要改变现场环境（包含拆除障碍及加固路面桥梁等）必需取得发包人同意后方可实施。
5、 知识产权
5.1 相关发包人提供给承包人图纸、 发包人为实施工程自行编制或委托编制技术规范以及反应发包人相关协议要求或其她类似性质文件著作权归属:  。
相关发包人提供上述文件使用限制要求: 仅限本工程使用 。
5.2 承包人在施工过程中所采取专利、 专有技术、 技术秘密使用费负担方法: 由承包人负责 。
5.3 工程量清单错误修正
出现工程量清单错误时, 是否调整协议价格: 未经发包人同意不予调整 。
二、 发包人
1、 发包人代表
发包人代表:
姓 名:       ;
身份证号:  ;
职 务:    ;
联络电话:      。
发包人对发包人代表授权范围以下: 全权负责本工程相关事宜 。
2、 施工现场、 施工条件和基础资料提供
3、 提供施工现场
相关发包人移交施工现场期限要求: 协议签署后3日内发包人移交施工现场, 协议要求工期结束后收回施工现场。（若承包人无法按协议要求工期完工, 需要延期交还施工现场, 产生费用一律由承包人负担） 。
4、 提供施工条件
相关发包人应负责提供施工所需要条件, 包含:
（1）指定施工用水用电;
（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物、 古树名木保护工作 ;
（3）提供施工配套图纸 。
三、 承包人
1、 承包人通常义务
1.1 承包人提交完工资料内容: 根据国家相关要求提供包含综合文件、 完工结算、 完工图表、 施工质量控制文件等 。
承包人需要提交完工资料套数: 4套 。
承包人提交完工资料费用负担: 由承包人负担 。
承包人提交完工资料移交时间: 工程完工后7天内 。
承包人提交完工资料形式要求: 书面及电子文档 。
1.2 承包人应推行其她义务:
（1）开工汇报
（2）施工进度计划表
（3）施工平面部署图
（4）隐蔽工程验收通知
（5）月度施工计划及对应施工进度统计表
（6）工程事故汇报
（7）设备计划和材料收、 登、 存月、 季、 年度统计报表
（8）施工安全方法计划
（9）施工环境方法计划
（10）在现场入口显著位置现场施工总平面图、 总平面管理、 安全生产、 文明施工、 环境保护、 质量控制、 材料管理等规章制度和关键参建单位名称和工程概况等说明图板;
（11）为确保工程安全施工须设置足够标志、 宣传画、 口号、 指示牌、 警告牌、 火警、 匪警和抢救电话提醒牌等;
（12）洞口和临边位置安全防护设施, 包含护身栏杆、 脚手架、 洞口盖板和加筋、 竖井防护栏杆、 防护棚、 防护网、 坡道等等;
（13）安全带、 安全绳、 安全帽、 安全网、 绝缘鞋、 绝缘手套、 防护口罩和防护衣等安全生产用具;
（14）全部机械设备包含各类电动工具安全保护和接地装置和操作说明;
（15）关键作业场所和临时安全疏散通道二十四小时36伏安全照明和必需警示等以预防多种可能事故;
（16）足够数量和合格手提灭火器;
（17）应在施工场地（现场）入口处、 施工起重机械、 临时用电设施、 脚手架、 出入通道口、 楼梯口、 孔洞口、 基坑边缘、 危险品存放处等危险部位设置一切必需安全警示标志, 包含但不限于标准道路标志、 报警标志、 危险标志、 控制标志、 安全标志、 指示标志、 警告标志等, 并配置必需照明、 防护和看管。
（18）全部机械设备应设置安全操作防护罩, 并在醒目位置张挂具体安全操作关键点等。
（19）应成立应抢救援小组, 配置必需应抢救援器材和设备, 制订灾难和生产安全事故应抢救援预案, 并将应抢救援预案报送发包人。
（20）临时供电系统电缆、 电线、 配电箱、 控制柜、 开关箱、 漏电保护器等材料设备均应该含有生产（制造）许可证、 产品合格证并经过检验合格产品。临时用电采取三相五线制、 三级配电和两极漏电保护供电, 三相四线制配电电缆线路必需采取五芯电缆, 按要求设置零线和接地线。电缆和电线铺设要符合安全用电标准要求, 电缆线路应采取埋地或架空敷设, 严禁严地面明设, 并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。多种配电设备均设有预防漏电和防雨防水设施。

2、 项目经理
2.1 项目经理:
姓 名:  ;
身份证号:  ;
建造师执业资格等级:   ;
建造师资格证书编号:     ;
建造师注册编号:    ;
建造师证书编号:     ;
建造师执业印章号:  ;
安全生产考评合格证书号:  ;
联络电话:    ;
承包人对项目经理授权范围以下: 全权负责本工程相关事宜 。
相关项目经理每个月在施工现场时间要求: 工程施工期间必需每日到岗, 施工期间不得远离超出施工现场3小时旅程（即施工期间任意时间段3小时内均能抵达施工现场）。
承包人未提交劳动协议, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证实违约责任: 承包人应在收到发包人提交通知后3天内提交劳动协议及社保缴纳证实, 承包人在限期内不能提交, 项目经理无权推行职责, 发包人有权要求更换项目经理, 由此增加费用和（或）延误工期由承包人负担, 同时承包人还应负担违约金1万元。
项目经理未经同意, 私自离开施工现场违约责任: 期间发生一切事故及费用均由承包人负担, 并处以每日1000元罚款。
2.2 承包人私自更换项目经理违约责任: 所以发生一切事故及费用均由承包人负担, 同时承包人还应负担违约金5万元。
2.3 承包人人员
2.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排汇报期限: 协议签署后3天内 。
2.3.2承包人关键施工管理人员离开施工现场同意要求: 最少提前1天向发包人项目责任人提出书面请求并取得同意 。
2.3.3承包人私自更换关键施工管理人员违约责任: 所以发生一切事故及费用均由承包人负担, 同时承包人还应负担违约金5万元 。
承包人关键施工管理人员私自离开施工现场违约责任: 期间发生一切事故及费用均由承包人负担, 并处以每日1000元罚款 。
2.4 分包与转包
分包约定: 未经发包人同意不许可分包
违约分包责任: 经发包人审核同意后, 承包人方可将承包范围内部分专业工程进行分包, 任何私自分包行为均被视作承包人违约, 发包人有权勒令其暂停其分包行为, 并可处以每次5万元罚款。
2.5 转包
转包约定: 未经发包人同意不许可转包
违约转包责任: 根据《建筑法》第二十八条要求, 凡承包单位在承接工程后, 对该工程不派出项目管理班子, 不进行质量、 安全、 进度等管理, 不依据协议约定推行承包义务, 不管是将承包工程全部转包给她人, 还是以分包名义将工程肢解后分别转包给她人, 均属违法转包行为。严禁承包单位将其承包全部建筑工程转包给她人。严禁承包单位将其承包全部建筑工程肢解以后以分包名义分别转包给她人。
任何私自分包行为均被视作承包人违约。一经查实, 承包人转包协议无效并负担转包期间产生一切损失。发包人有权勒令其立刻停止其转包行为, 并处罚其转包工程50%工程款。
为避免项目出现非法转包行为, 要求承包人提供其关键管理人员劳动协议及不低于6个月社确保明。凡无法提交有效证实文件管理人员, 发包人都有权要求承包人将其调离本项目; 若承包人拒不实施, 发包人可对其处以天天元罚款

2.6 工程照管与成品、 半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关材料、 工程设备起始时间: 本协议签署后开始 。

四、 工程质量
1、 质量要求
严格根据国家颁发加油站施工验收规范和质量检验标准
2、 隐蔽工程检验
3、 承包人提前通知监理人（无监理人通知发包人）隐蔽工程检验期限约定: 隐蔽工程施工应提前3日以书面文件提出, 发包人到场签字后方可施工。
监理人（无监理人通知发包人）不能按时进行检验时, 应提前 12 小时提交书面延期要求。
相关延期最长不得超出: 24 小时。
五、 安全文明施工与环境保护
1、 安全文明施工
1.1 项目安全生产达标目标及对应事项约定: 要求达成****省《建筑施工安全检验标准》 JGJ59 标准 。
1.2 相关治安保卫尤其约定: 承包人必需与发包人签署《治安责任协议书》做好工地治安保卫工作, 服从发包人治安管理, 若违反治安管理出现治安相关一切事故均由承包人负责 。
1.3 文明施工
协议当事人对文明施工要求: 达成《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-) 。
六、 工期和进度
1、 施工组织设计提交和修改
承包人提交具体施工组织设计期限约定: 协议签署后5日内 。
发包人和监理人在收到具体施工组织设计后确定或提出修改意见期限: 收到施工组织设计后7日内 。
2、 施工进度计划修订
发包人和监理人在收到修订施工进度计划后确定或提出修改意见期限: 收到施工进度计划7日内 。
3、 开工准备
相关承包人提交工程开工报审表期限: 协议签署后3日内 。
相关发包人应完成其她开工准备工作及期限: 收到承包人提交工程开工报审表3日内 。
相关承包人应完成其她开工准备工作及期限: 根据工程监管部门要求对工程施工现场边界围挡及部署 。
4、 工期延误
4.1 因发包人原因造成工期延误
因发包人原因造成工期延误其她情形: 无法提供施工必备条件, 如施工用水用电; 不能提供施工蓝图及施工现场地勘汇报; 因甲方变更计划或变更施工图无法继续施工; 因甲方未能按期供料、 供设备或所供材料、 设备不合要求被迫停工或不能顺利施工 。
因发包人原因造成工期延误赔偿: 单次延误超出3天开始计算误工损失, 误工损失费为工人正常工费三分之一。（例: 该工人人工费用为240元/日, 误工费用计80元/日）
4.2 因承包人原因造成工期延误
因承包人原因造成工期延误, 逾期完工违约金计算方法为:
每逾期一天, 应偿付给甲方对应逾期违约金, 逾期3日内每日支付逾期违约金1000元, 逾期4至10日内每日支付逾期违约金5000元, 逾期10日以上每日支付逾期违约金10000元, 违约金额直接从工程款中扣除 。
5、 异常恶劣气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣气候条件:
（1） 风速大于8级 ;
（2） 日气温高于40摄氏度 ;
（3） 日气温低于零下20摄氏度连续3天以上 ;
（4） 造成工程损坏冰雹和大雪灾难（日降雪10mm以上） ;
（5） 日降雨量大于100mm雨日连续1天以上 ;
6、 提前完工奖励
提前完工奖励: 含有完工条件, 每提前1日奖励1000元 。
七、 材料与设备
1、 材料与工程设备保管
工程施工现场材料与工程设备均由承包人负责保管至工程完工验收后按要求交接与转移。
2、 样品
2.1 样品报送与封存
需要承包人报送样品材料或工程设备, 样品种类、 名称、 规格、 数量要求立刻间: 严格根据国家工程建设要求实施。
3、 施工设备和临时设施
3.1 承包人提供施工设备和临时设施
相关修建临时设施费用负担约定: 均由承包人负责 。
4、 施工设备和临时设施
4.1 承包人提供施工设备和临时设施
承包人应按协议进度计划要求, 立刻配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地承包人设备需经监理人或发包人核查后才能投入使用。承包人更换协议约定承包人设备, 应报监理人或发包人同意。
承包人应自行负担修建临时设施费用, 需要临时占地, 应由发包人办理申请手续并负担对应费用。
4.2 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用施工设备不能满足协议进度计划和（或）质量要求时, 监理人或发包人有权要求承包人增加或更换施工设备, 承包人应立刻增加或更换, 由此增加费用和（或）延误工期由承包人负担。
4.3 材料与设备专用要求
承包人运入施工现场材料、 工程设备、 施工设备以及在施工场地建设临时设施, 包含备品备件、 安装工具与资料, 必需专用于工程。未经发包人同意, 承包人不得运出施工现场或挪作她用; 经发包人同意, 承包人能够依据施工进度计划撤走闲置施工设备和其她物品。

八、 变更
1、 工程变更表现形式:
（1）更改工程相关部分标高、 基线、 位置和尺寸;
（2）增减协议中约定工程量;
（3）增减协议中约定工程内容;
（4）改变工程质量、 性质或工程类型;
（5）改变相关工程施工次序和时间安排;
（6）为使工程完工而必需实施任何种类附加工作。
2、 工程变更标准:
（1）设计文件是安排建设项目和组织施工关键依据, 设计一经同意, 不得任意变更。只有当工程变更按本措施审批权限得到同意后, 才可组织施工;
（2）工程变更必需坚持高度负责精神与严格科学态度, 在确保工程质量标准前提下, 对于降低工程造价、 节省用地、 加紧施工进度等方面有显著效益时, 应考虑工程变更;
（3）工程变更, 事先应周密调查, 备有图文资料, 其要求与现设计相同, 以满足施工需要, 并填写“变更设计汇报单”, 具体申述变更设计理由（软基处理类应附土样分析、 弯沉检测或承载力试验数据）、 变更方案（附上简图及现场图片）、 与原设计技术经济比较（无单价填写估算费用）, 根据本措施审批权限, 报请审批, 未经同意不得按变更设计施工;
（4）工程变更图纸设计要求和深度等同原设计文件。

3、 相关变更实施约定: 承包人收到发包人下达变更指示后, 认为不能实施, 应立刻提出不能实施该变更指示理由。承包人认为能够实施变更, 应该书面说明实施该变更指示对协议价格和工期影响, 且协议当事人应该根据第8.4款(变更估价)约定确定变更估价 。
4、 变更估价
相关变更估价约定:
(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目, 按摄影同项目单价认定;
(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目, 但有类似项目, 参考类似项目单价认定;
(3)变更造成实际完成变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明该项目工程量改变幅度超出15%, 或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价, 根据以《广联达》软件定额合理计价（取费参考协议签署金额与承包人报价清单金额百分比）。
5、 承包人合理化提议
发包人审批承包人合理化提议期限: 3天 。
承包人提出合理化提议, 应向监理人提交合理化提议说明, 说明提议内容和理由以及实施该提议对协议价格和工期影响。发包人应在收到承包人提交合理化提议后7天内审批完成, 发觉其中存在技术上缺点应通知承包人修改。发包人审批意见以书面通知承包人。
九、 价格调整
1、 市场价格波动引发调整
市场价格波动是否调整协议价格约定: 不予调整 。
十、 协议价格、 计量与支付
1、 协议价格形式
（1）总价协议。
固定总包价形式（注: 本工程为承包人全垫支施工）
2、 预付款
无预付款
3、 工程进度款支付
无进度款
十一、 验收和工程试车
1、 分部分项工程验收
监理人或发包人不能按时进行验收时, 应提前 12 小时提交书面延期要求。
相关延期最长不得超出: 24 小时。
2、 完工验收
相关完工验收程序约定: 严格根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程完工验收暂行要求》和国家要求加油站建设要求相关内容进行 。
3、 完工退场
承包人完成完工退场期限: 除发包人同意需在缺点责任期内继续工作人员及使用施工设备和配套设施外, 其她人员及设备设施, 在工程完工验收完成后3日内完成完工退场 。
十二、 完工结算
1、 完工结算申请
承包人提交完工结算申请单期限: 工程完工验收完成后3天 。
完工结算申请单应包含内容: 严格根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程完工验收暂行要求》和国家要求加油站建设要求相关内容进行 。
2、 完工结算审核
发包人审批完工付款申请单期限: 收到完工付款申请单15日内 。
发包人完成完工付款期限: 完工付款申请单审批签发后15日内 。
相关完工付款证书异议部分复核方法和程序: 发包人对完工结算申请单有异议, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 承包人应提交修正后完工结算申请单, 再交由发包人重新审核。
3、 最终止清
3.1 最终止清申请单
承包人提交最终止清申请单份数: 4份 。
承包人提交最终止算申请单期限: 缺点期满7天内 。
3.2 最终止清支付
发包人完成支付期限: 最终止清申请单审批签发后15日内 。
十三、 缺点责任期与保修期
1、 缺点责任期
缺点责任期具体期限: 自工程实际完工日期起计算12个月 。
2、 质量确保金
相关是否扣留质量确保金约定: 最终止算工程款总金额5%作为质量确保金, 自工程完工验收完成后开始计算1年。1年期满, 经发包人确定无任何质量问题, 在15日内一次性付清（无利息） 。
2.1 承包人提供质量确保金方法
质量确保金采取以下第 （2） 种方法:
（1）质量确保金保函, 确保金额为: ——
（2） 5 %工程款;
（3）其她方法: ——
2.2 质量确保金扣留
质量确保金扣留采取以下第 （2） 种方法:
（1）在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量确保金计算基数不包含预付款支付、 扣回以及价格调整金额;
（2）工程完工结算时一次性扣留质量确保金;
（3）其她扣留方法:——
相关质量确保金补充约定: 在质保期内因承包人质量问题发生一切事故均由承包人负责, 质量确保金不足以抵扣承包人需在7日内补齐 。
3、 保修
3.1 保修责任
工程保修期为: 严格安照《中国建设部令》第80号要求, 其中没有明确要求默认保修期为（质保期过后, 仅收取成本费用） 。
3.2 修复通知
承包人收到保修通知并抵达工程现场所理时间: 承包人接到发包人通知后3日内必需抵达工程现场 。
十四、 承包人违约
1、 承包人违约情形
承包人违约情形: 在协议推行过程中发生下列情形, 属于承包人违约:
（1）承包人违反协议约定进行转包或违法分包;
（2）承包人违反协议约定采购和使用不合格材料和工程设备;
（3）因承包人原因造成工程质量不符合协议要求;
（4）承包人违反7.3.3条〔材料与设备专用要求〕约定, 未经同意, 私自将已根据协议约定进入施工现场材料或设备撤离施工现场;
（5）承包人未能按施工进度计划立刻完成协议约定工作, 造成工期延误;
（6）承包人在缺点责任期及保修期内, 未能在合理期限对工程缺点进行修复, 或拒绝按发包人要求进行修复;
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不推行协议关键义务;
（8）承包人未能根据协议约定推行其她义务。
承包人发生除本项第（7）目约定以外其她违约情况时, 监理人或发包人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定时限内更正。
2、 承包人违约责任
承包人应负担因其违约行为而增加费用和（或）延误工期。
承包人违约责任负担方法和计算方法:
（1）因承包人违约行为增加费用计算方法: 参考本协议报价清单取费标准, 按实际增加费用计算赔偿额（使用广联达软件计价）, 并处以该费用20%作为罚金。
（2）因承包人违约行为延误工期, 按第协议六条4.2款要求实施。
3、 因承包人违约解除协议
相关承包人违约解除协议约定:
出现第14.1项〔承包人违约情形〕第（7）目约定违约情况时, 或监理人（或发包人）发出整改通知后, 承包人在指定合理期限内仍不纠正违约行为并致使协议目不能实现, 发包人有权解除协议。协议解除后, 因继续完成工程需要, 发包人有权使用承包人在施工现场材料、 设备、 临时工程、 承包人文件和由承包人或以其名义编制其她文件。发包人继续使用行为不免去或减轻承包人应负担违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场材料、 设备、 临时工程、 承包人文件和由承包人或以其名义编制其她文件费用负担方法: 均由承包人负担 。
4、 因承包人违约解除协议后处理
因承包人违约解除协议, 协议解除后, 承包人应支付违约金金额: 本协议总造价20%, 即人民币壹拾贰万肆仟元整。
因承包人原因造成协议解除, 则协议当事人应在协议解除后估价、 付款和清算, 并按以下约定实施:
（1）协议解除后, 约定或确定承包人实际完成工作对应协议价款, 以及承包人已提供材料、 工程设备、 施工设备和临时工程等价值;
（2）协议解除后, 承包人应在7天内向发包人支付违约金;
（3）协议解除后, 应负担解除协议给发包人造成损失;
（4）协议解除后, 承包人应根据发包人要求和监理人指示完成现场清理和撤离;
（5）发包人和承包人应在协议解除后进行清算, 出具最终止清付款证书, 结清全部款项。
因承包人违约解除协议, 发包人有权暂停对承包人付款, 查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就协议解除后清算和款项支付达成一致, 参考协议第十七条款约定处理。
5、 第三人造成违约
在推行协议过程中, 一方当事人因第三人原因造成违约, 应该向对方当事人负担违约责任。一方当事人和第三人之间纠纷, 依据法律要求或者根据约定处理。
十五、 不可抗力
1、 不可抗力确定
不可抗力是指协议当事人在签署协议时不可预见, 在协议推行过程中不可避免且不能克服自然灾难和社会性突发事件, 如地震、 海啸、 瘟疫、 骚乱、 戒严、 暴乱、 战争和协议条款中约定其她情形。
不可抗力发生后, 发包人和承包人应搜集证实不可抗力发生及不可抗力造成损失证据, 并立刻认真统计所造成损失。协议当事人对是否属于不可抗力或其损失意见不一致或发生争议时, 由监理人或公正单位参考17条约定处理。
2、 不可抗力后果负担
2.1 不可抗力引发后果及造成损失由协议当事人根据法律要求及协议约定各自负担。不可抗力发生前已完成工程应该根据协议约定进行计量支付。
2.2 不可抗力造成人员伤亡、 财产损失、 费用增加和（或）工期延误等后果, 由协议当事人按以下标准负担:
（1）承包人施工设备损坏由承包人负担;
（2）发包人和承包人负担各自人员伤亡和财产损失;
（3）因不可抗力影响承包人推行协议约定义务, 已经引发或将引发工期延误, 应该顺延工期, 由此造成承包人停工费用损失由发包人和承包人合理分担, 停工期间必需支付工人工资由发包人负担;
（4）因不可抗力引发或将引发工期延误, 发包人要求赶工, 由此增加赶工费用由发包人负担;
（5）承包人在停工期间根据发包人要求照管、 清理和修复工程费用由发包人负担。
不可抗力发生后, 协议当事人均应采取方法尽可能避免和降低损失扩大, 任何一方当事人没有采取有效方法造成损失扩大, 应对扩大损失负担责任。
因协议一方拖延推行协议义务, 在拖延推行期间遭遇不可抗力, 不免去其违约责任。
十六、 保险
1、 工伤保险
1.1 发包人应依据法律要求参与工伤保险, 并为在施工现场全部职员办理工伤保险, 缴纳工伤保险费, 并要求监理人及由发包人为推行协议聘用第三方依法参与工伤保险。
1.2 承包人应依据法律要求参与工伤保险, 并为其推行协议全部职员办理工伤保险, 缴纳工伤保险费, 并要求分包人及由承包人为推行协议聘用第三方依法参与工伤保险。
1.3 未按约定投保补救
承包人未按协议约定办理保险, 或未能使保险连续有效, 则发包人可代为办理, 所需费用由承包人负担。承包人未按协议约定办理保险, 造成未能得到足额赔偿, 由承包人负责补足。
1.4 通知义务
承包人变更除工伤保险之外保险协议时, 应事先取得发包人同意。
十七、 争议处理
1、 和解
协议当事人能够就争议自行和解, 自行和解达成协议经双方签字并盖章后作为协议补充文件, 双方均应遵照实施。
2、 调解
协议当事人能够就争议请求建设行政主管部门、 行业协会或其她第三方进行调解, 调解达成协议, 经双方签字并盖章后作为协议补充文件, 双方均应遵照实施。
3、 仲裁或诉讼
因协议及协议相关事项产生争议, 协议当事人约定以下一个方法处理争议:
（1）向约定仲裁委员会申请仲裁;
（2）向有管辖权人民法院起诉。
4、 争议处理条款效力
协议相关争议处理条款独立存在, 协议变更、 解除、 终止、 无效或者被撤销均不影响其效力。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

甲方法人或委托人（签字） 乙方法人或委托人（签字）

年 月 日 年 月 日