1、设备安装调试承包协议甲方(制造、 发包方): 上海庆利机械设备有限企业乙方(施工、 承包方): 为明确双方权利义务, 依据中国协议法及相关关法律、 法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 就乙方承包甲方输送线项目设备安装调试工程, 友好协商签署本协议, 并共同遵守。一、 工程名称 二、 工程地点甲方指定安装施工地点三、 施工范围机械设备安装一批。详见附件一: 设备安装清单和场地部署图四、 承包总价此次安装工程总协议价为人民币大写 (小写: ), 本协议价包含增值税专用发票。1、 付款方法: 。2、 费用明细见附件二: 设备安装调试费用清单。3、 甲方支付给乙方协议款中, 已经包含乙方
2、所属人员管理费、 工资、 工具费、 福利费、 差旅费、 教育、 社会保险费以及乙方在此次工程中所发生其她费用。4、 如乙方人员及设备出现了安全事故所产生所用责任和费用均由乙方负担。五、 施工期限协议签定后, 乙方于 12月28日开始进场, 至 2月15日完成安装, 安装完成后乙方需陪同电器调试直至设备正常运行。1、 乙方必需遵照甲方要求时间节点在协议期内完成。如因乙方责任造成中途无故停工、 窝工而影响工期, 工期不顺延。2、 因使用单位原因或政府整改、 自然灾难等不可抗力原因而影响工期, 由双方视情决定是否顺延工期或解除协议。六、 承包方法包工, 不包材料。1、 甲方负责提供设备及其附材, 按
3、时进场。经乙方验收入后, 由乙方负责保管, 剩下主、 附材待工程结束后交由甲方处理。2、 全部甲方进场设备和供材, 乙方不得私自挪用, 如因乙方管理不善而造成材料损坏, 由乙方照价赔偿。七、 质量标准1、 按国家相关标准及设计施工图及本项目所要求标准验收评定, 必需达成合格标准。2、 未经甲方书面同意, 不得私自变更安装标准和质量要求。设备和主附材均由甲方提供, 乙方不得私自调整和更换。八、 甲方权利、 义务1、 对乙方提供安装施工所必需图纸和技术资料, 进行规程、 质量标准和安全、 文明施工等内容交底。2、 为乙方安装施工提供必需技术支持, 需要与业主单位协调事项由甲方现场责任人对接协调、
4、沟通。3、 负责对乙方安装施工质量、 进度、 安全和文明施工进行监督, 检验和验收。(1)对乙方出现违反施工现场安全、 文明及其它要求现象给予阻止或要求乙方进行整改, 有权要求乙方更换一再违规或严重违规施工人员。(2)对乙方安装施工中出现质量问题, 有权要求乙方立刻进行整改, 直至符合安装质量要求。4、 按协议相关条款要求向乙方支付含有条件承包费用。5、 对安装工程或设备设计变更等原因, 经甲方现场责任人书面通知后, 有权要求对已经完成工程进行返工重做。6、 因为甲方原因引发工期延误或开工时间推迟, 对应工期顺延。九、 乙方权利、 义务1、 服从甲方现场责任人指挥和管理, 严格根据甲方提供图纸
5、 设备安装、 调试质量和工期进度要求, 确保按期保质保量完成安装、 调试施工任务。2、 乙方不得私自变更或调整技术要求和工期计划, 若因乙方原因造成工期拖延, 必需负担对应损失。3、 乙方必需实施对其全部参与施工人员进行安全、 文明和操作规程教育, 特殊工种必需持证上岗。4、 乙方必需指定质量、 安全施工管理专职人员, 做好当日施工日志统计。管理所属施工人员安全、 文明施工, 遵守施工现场安全、 文明及其它管理要求, 不得违规施工作业, 天天做好施工现场清理工作, 确保施工现场文明、 整齐和区域卫生。5、 乙方必需为参与安装施工人员购置国家法律要求社会保险, 并为所属施工人员提供人身安全保障
6、1)为现场人员安装施工人员配置安全帽、 劳保鞋、 安全带等必需防护装具。(2)乙方人员如造成人身伤害事故所产生事故责任和经济赔偿均由乙方全部负担。十、 相关安全生产约定1、 甲乙双方另行签署安全施工协议, 作为本协议附件, 与本协议含有相同法律效力。2、 乙方必需须严格遵守安全施工协议中条款以及施工现场所要求其它规章制度。十一、 违约责任(一)甲方违约责任1、 如遇设备安装技术要求变更, 甲方必需书面通知乙方, 并双方签证。如未通知乙方所产生工期延迟由甲方负担责任。2、 如因设备质量或设计问题致使乙方不能根据技术要求进行安装、 调试而造成乙方返工, 并造成工期延误经甲乙双方现场责任人书面签
7、证后甲方负担工程延期责任。3、 协议生效后, 乙方人员准期进场, 如因甲方设备不能准期进场造成乙方停工, 从而造成工期延误, 经甲乙双方现场责任人书面签证后甲方负担工程延期责任。(二)乙方违约责任1、 乙方现场责任人如擅离工作岗位或施工人员严重不足等原所以影响工程进度, 不能准期完成安装工程施工任务。每延迟一天, 按协议总金额5向甲方支付违约金, 延迟10日以上, 甲方有权单方面终止本协议而不负担违约责任, 并由乙方负担甲方对应损失。2、 乙方出现安装、 调试质量问题造成安装不合格或不能经过验收, 其返工费用由乙方负担。造成工期延迟, 每延迟一天按协议总金额5向甲方支付违约金。3、 乙方违反安
8、全、 文明施工要求, 未能在甲方要求时间内完成整改内容, 超期一天按协议总金额2向甲方支付违约金。如在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失, 由乙方负担事故责任和经济赔偿责任。4、 乙方中途放弃承包或将安装工程转包给第三方, 未向甲方书面申请并经甲方书面同意, 甲方可直接终止协议, 乙方应进行赔偿。5、 如因乙方违约原因造成甲方在该项目中其它损失均由乙方负担。因乙方原因产生违约金和各项损失甲方可直接从协议款项中扣除。十二、 争议处理1、 协议生效后, 甲方双方产生争议应本着互谅互让, 友好协商处理。如协商不能处理, 可向甲方所在地仲裁委员和人民法院申请仲裁或提出诉讼。2、 在仲裁或诉讼
9、期间, 除正在进行仲裁或诉讼部分外, 本协议其她部分仍应继续实施。十三、 附则1、 协议推行中, 双方就本协议未尽事宜商洽或变更所签书面补充协议, 视为本协议组成部分。2、 本协议一式贰份, 甲乙双方各执一份, 双方签字后生效, 推行完成后即终止。甲方(盖章): 上海庆利机械设备有限企业 乙方(盖章): 甲方责任人(签字): 乙方责任人(签字): 联络电话: 联络电话: 签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日签署地点: 签署地点: 附件一: 设备安装清单附件二: 设备安装工程费用清单附件 一: 序号设备名称单位数量说 明1234567891011设备安装调试工程清单附件 二: 设备安装调试工程费用明细金额单位: RMB元序号费用项目摘要单位数量单价累计备注一设备安装1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.11二现场设备调试跟线三其它费: 交通、 住宿费、 社保、 劳防费等四税率总 计大写: