钢结构合同范本模板.doc

钢结构施工协议

发包人（全称） : （以下简称甲方）
承包人（全称） : （以下简称甲方）
协议签署地点:
协议签署时间:
依据《中国协议法》 、 《中国建筑法》及其她
关法律、 行政法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方
本建设工程具体事项协商一致, 签订本协议。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容:
4、 工程立项同意文号:
5、 资金起源:
6、 工程总体设计规格及要求:
（1）甲方提供图纸, 按图纸要求。 （ ）
（2）甲方委托乙方设计图纸, 具体规格及要求见附表 I。
二、 工程承包范围
承包范围:
三、 协议工期
开工日期:
完工日期:
协议工期总: 工作日, 其中安装工期 个工作日。
四、 质量标准
本工程质量标准: 。
五、 协议价格
金额（人民币, 以下同） : （大写）
（小写）
其中, 制作费（大写）
（小写）
安装费（大写）
（小写）
六、 付款约定
1、 本协议签署后 日内, 甲方向乙方支付协议总价 %, 计
币 元, 做为定金。
2、 工程进度款支付:

3、 其她约定:

4、 若因甲方拖欠乙方工程款, 影响工程进度, 造成乙方停工、 窝工而带来多种损失, 应由甲方负担。
七、 双方工地代表责任和权利
（一）甲方工地代表
1、 甲方派驻施工现场代表称为工程师或甲方代表, 为甲方推行本协议代表人。甲方代表应由含有对应专业知识人员担任。
2、 双方往来工程联络单、 通知书、 验收单、 结算单、 确定书等函件及会议纪要等, 一经甲方代表签字即对甲方含有法律约束力。
3、 甲方代表签发前述函件及指令, 一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4、 乙方对甲方代表（或监理）发出指令、 通知等有异议时, 应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采取在回执上签署异议意见方法, 也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出回复, 逾期则视为同意乙方异议。
5、 特殊情况时, 甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令, 并应在 48小时内再予书面确定。乙方认为指令不合理, 可于24 小时内提出异议, 甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令决定, 并书面通知乙方。
6、 甲方更换驻工地代表, 应提前 7 天书面通知乙方。
7、 甲方代表（工程师）权力自协议生效时产生, 至协议终止时终止。
8、 甲方派驻工地甲方代表（工程师）为 名, 姓名为: 、 、 。以上人员含有相同地位和权力。
（二）乙方工地代表
1、 乙方派驻工地代表称为项目经理（或施工员） 。项目经理是乙方组织现场安装施工代表。项目经理应含有相关专业知识, 其权力限于现场安装施工指挥和协调, 无缔约权。
2、 项目经理依据协议签发工程联络单、 通知单、 申请单、 开工汇报、 验收汇报等函件一经书面送达甲方代表即发生法律约束力, 但与本协议相悖签单无效, 除非经乙方追认。
3、 项目经理代表乙方发往甲方多种书面函件, 经甲方代表在回执上署名后即对双方发生法律效力。
4、 乙方更换项目经理, 须提前 7 天书面通知甲方。
5、 项目经理权力在本协议生效时产生, 协议全部推行完成时终止。
6、 乙方派驻工地项目经理姓名: 。
（三）工程监理
1、 监理工程师代表甲方对乙方施工质量、 建设工期、 现场施工和安全生产等进行检验、 监督。
2、 监理工程师权力与甲方代表相同, 其签发指令、 确定书等多种函件, 其效力与甲方代表相同, 除非甲方有尤其限制, 同时应书面通知乙方。
八、 设计与施工
（一）设计
1、 正式、 完整设计施工图纸、 说明和相关技术资料, 是工程有效依据。
2、 甲方委托乙方对本工程进行图纸设计。甲方应在本协议签署 日向乙方提供与本工程相关设计依据、 地质资料、 水准坐标控制点、 工程范围内空中高低压力网线和地下管线等资料, 并确保资料数据真实正确。具体规格及要求见附表 1。
3、 图纸设计费用, 经甲乙双方协商
4、 乙方在甲方提供上述资料后 日内, 按现行国家钢结构建筑相关规范完成图纸设计; 并将正式完整图纸（ 套）提供给甲方。
5、 甲方接到图纸后 7 天内, 应组织设计交底和图纸会审并作出会议纪要, 作为施工补充依据; 甲乙双方均不得私自修改图纸等技术文件。若甲方在接到图纸 7天后, 既没有组织图纸会审, 也没有提出任何疑议, 视同甲方认可; 乙方可按图纸组织制造、 施工。
（二）施工
1、 施工准备
（1） 甲方应在本协议签署后 日内办妥本工程开工所需正当手续, 如建筑施工许可证等。如因无建筑施工许可证等手续而引发相关责任由甲方负担, 包含行政处罚及勒令停工损失等。
（2）甲方负责组织督促土建方在乙方进场前, 做好符合本工程钢结构安装要求混凝土基础、 混凝土地坪并埋设好预埋螺栓; 如无法先做混凝土地坪必需做好石渣地坪, 最少要确保乙方安装机械能正常施工。
（3）甲方负责确保本工程施工区域“三通一平” （水通、 电通、 路通、 场地平整） , 道路必需满足可承载汽吊车辆通行, 地坪平整压实, 有足够钢结构堆放场地, 施工区域地面和空中无障碍物。
（4）甲方在乙方进场时, 负责签发“工地晴雨表”给乙方, 由乙方负责对工地气候改变情况进行记载。
（5）乙方按图纸组织原、 辅材料进行加工制作。
（6）乙方在进场前负责对安装场地进行勘察; 对不含有条件向甲方提出整改意见, 对含有条件则给予确定。
（7）乙方负责编制施工组织设计和工程进度计划, 并在进场时报给甲方驻工地工程师及监理工程师。
（8）乙方负责组织项目管理人员、 施工工作人员并落实好相关机械及运输设备。
2、 开工及延期开工
（1）乙方应按协议约定工期开工。乙方不能按时开工, 应不迟于协议约定开工日期前七天, 以书面形式向甲方提出延期开工理由和要求。甲方应在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式回复乙方; 若在 48 小时内不回复, 视为同意乙方要求, 工期对应顺延。甲方不一样意延期要求或乙方未在要求时间内提出延期开工要求, 工期不予顺延。
（2）因甲方原因造成不能按协议约定工期开工, 甲方应在协议约定开工日期前七天, 以书面形式通知乙方, 推迟开工日期; 并对应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方, 给乙方造成开工损失由甲方负担。
3、 进度计划
（1）乙方在进场前, 应将施工组织设计和工程进度计划提交甲方驻工地工程师（甲方代表）和监理工程师, 甲方代表应在三天内予确定或提出修改意见, 逾期不确定也不提出书面意见, 视为同意。
（2）乙方必需按甲方代表确定进度计划组织施工, 接收监理工程师对进度检验、 监督。工程实际进度与经确定进度计划不符时, 乙方应按甲方代表要求提出改善方法, 经甲方代表确定后实施。因乙方原因造成实际进度与进度计划不符, 乙方无权就改善方法提出追加协议价款。因甲方原因造成实际进度与进度计划不符, 乙方有权就改善方法提出追加协议价款。
4、 暂停施工
甲方代表或监理工程师若发觉乙方施工行为违反技术要求和国家相关建筑规范, 认为确有必需暂停施工时, 应以书面形式要求乙方暂停施工, 并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。乙方应按甲方代表要求停止施工, 并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出处理意见后, 能够书面形式提出复工要求, 甲方代表应在 24 小时内给予回复。甲方代表未在要求时间内提出处理意见, 或收到乙方复工要求后24 小时内未予回复, 乙方可自行复工。甲方原因造成停工, 甲方应负担由此给乙方造成损失, 并对应顺延工期; 乙方原因造成停工, 由乙方负担发生费用, 工期不予顺延。
5、 工期延误
（1）因以下原因造成工期延误, 经甲方代表或监理工程师确定, 工期对应顺延;
a、 甲方未按约定条款提供开工条件; 如未按期提供图纸、 组织图纸会审、 办理施工手续、 场地不含有钢结构安装条件等。
b、 甲方未按约定日期支付工程预付款、 进度款, 致使施工不能正常进行。
c、 甲方代表或监理工程师未按协议约定提供所需指令、 同意等, 致使施工不能正常进行。
d、 设计变更和工程量增加。
e、 一周内非乙方原因停水或停电造成停工累计超出 8小时, 按第8小时顺延一天计。
f、 遇不可抗原因（如地震、 雨、 雪、 台风等）和国家强制性规范要求停止作业, 工期顺延。
g、 协议中约定或甲方代表和监理工程师同意工期顺延其她情况。
（2）乙方在上述情况发生后 7 天内, 就延误工期及原因以书面形式向甲方代表和监理工程师提出汇报。甲方代表和监理工程师在收到汇报后 7天内应给予确定, 逾期不予确定也不提出修改意见, 视为同意顺延工期。
6、 工程完工及验收
（1）工程完工
a、 乙方必需根据协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工。
b、 因乙方原因不能根据协议约定完工日期或甲方同意顺延工期完工, 乙方负担违约责任。
d、 施工中甲方如需提前完工, 双方协商一致后, 签署提前完工协议, 作为协议文本组成部分。提前完工协议应包含乙方为确保工程质量和安全采取方法、 甲方为提前完工提供条件以及提前完工所需追加协议价款等内容。
（2）完工验收
a、 当工程含有完工验收条件后, 乙方按国家工程完工验收相关要求, 向甲方提拱完整完工资料及完工验收汇报。
b、 甲方应在收到完工验收汇报后 7 日内组织相关单位验收, 并在验收后 7日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改, 并负担由本身原因造成修改费用。
e、 甲方收到乙方送交完工验收汇报后 7 日内不组织验收, 或验收后 7 日内没有提出修改意见, 视为完工验收汇报已被认可。
d、 工程完工验收经过, 乙方送交完工验收汇报日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后经过完工验收, 实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收日期。
e、 甲方收到乙方完工验收汇报后 7 日内不组织验收, 从第 8 天起负担工程保管及一切意外责任。
f、 因特殊原因, 甲方要求部分单位工程或工程部位甩项完工, 双方另行签署甩项完工协议, 明确双方责任、 甩项造成损失和工程价款支付方法。
g、 工程未经完工验收或完工验收未经过, 甲方不得使用。甲方强行使用时, 视同甲方对工程完工验收已认可, 并负担由此发生质量问题和其她问题。
7、 工程质量
（1）乙方对钢结构工程施工安装质量和其所提供材料、 制作构件质量负责。
（2）乙方必需严格按施工图纸、 说明文件和国家相关规范、 规程、 标准要求制作施工。
（3）乙方在施工中应自觉接收甲方代表或监理工程师质量监督, 随时接收甲方代表或监理工程师检验。发觉工程质量达不到协议约定标准, 应立刻整改, 包含修理或返工, 直至达成约定标准。
（4）甲方代表或监理工程师检验、 检测不应影响施工正常进行。
如影响施工, 检验不合格, 影响施工费用和损失由乙方负担; 检验合格则由甲方负担, 并顺延工期。
（5）乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、 分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时, 应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
（6）自工程 之日起, 乙方对工程负担保修责任, 保修期为 月。
8、 材料供给与检测
（一）材料采购
1、 乙方应按协议、 设计要求及相关标准采购材料和配套件, 并应附有产品合格证。属乙方制作构件, 应提交乙方质检部门检验合格汇报。
2、 乙方对由其采购、 制作和提供材料、 构件、 配套件质量负责。
3、 乙方运输材料、 构件等到工地后, 应通知甲方代表或监理工程师清点检验。甲方代表或监理工程师应在收到通知后 12 小时内清点检验, 并在送货清单或检验申请上签字; 逾期不清点检验, 视为认可。
4、 甲方提出材料代用, 应在取得设计单位认可后代用。乙方提出材料代用, 应通知甲方。甲方接到通知后 2 天内作出回复; 逾期则视为同意, 乙方应将代用材料汇报、 设计单位意见及费用书面通知甲方。
5、 由甲方提供材料, 另行约定。
（二）材料检测检验
（1）双方都有权对材料提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求, 费用由提出方负担; 不符合要求, 费用由材料提供方负担。
（2）因检测检验或复验影响施工, 责任属甲方则工期顺延, 责任属乙方则工期不予顺延。
（3）按《建筑法》要求, 甲方不得指定乙方购入用于工程建筑材料、 配套件等, 或者指定生产厂、 供给商。双方有特殊约定除外。
9、 安全
（1）乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准组织施工, 并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患。因为乙方安全方法不力造成事故责任和所以发生费用, 由乙方负担。
（2）甲方应对其派驻工地工作人员进行安全教育, 并对她们安全负责。因甲方原因造成安全事故, 由甲方负担责任及发生费用。
（3）在乙方进场施工至交付工程整个期间, 甲方人员除甲方代表或监理工程师和其她指定工作人员外, 未经乙方现场管理人员许可, 不得私自进入施工现场, 不然发生人身事故均由甲方负责并负担费用。
（4）甲方应在其认为必需处所设置警告牌或安全公告栏。
（5）乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全教育培训。未经教育培训, 不得上岗作业。
（6）发生重大伤亡事故及其它安全事故, 乙方应按相关要求立刻汇报相关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按相关部门要求进行处理, 费用由事故责任方负担。
10、 纠纷处理
（一）本协议在推行过程中如发生争议, 双方应协商处理, 协商不成, 可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。
（二）协议推行和纠纷处理依据
在本协议推行中或争议处理时, 按以下标准适用协议或法律。
1、 协议文件组成及优先次序为:
（1）协议条款
（2）协议条件
（3）洽商、 变更等明确双方权利义务纪要、 协议
（4）招标承包工程中标通知书、 投标书和招标文件
（5）工程量清单或确定工程造价工程预算书和图纸
2、 本协议及其组成文件有约定按约定实施; 无约定适用国家法律、 法规、 规章要求。
11、 其她约定

12、 附则
（1）本协议一式 份, 甲乙双方各执 份。本协议自双方代表签字, 加盖双方公章或协议专用章后生效。
（2）本协议附件共 份, 甲乙双方在上盖章后生效。其中:
附件 1 一式 份:

3、 在协议推行中, 甲乙双方如需提出修改时, 经双方协商一致后, 可签署补充协议, 补充协议与本协议含有相同法律效力。
4、 本协议自工程验收合格, 保修期满, 工程款支付完成后终止。
发包方（全称） : 承包方（全称） :
法定代表人（签章） : 法定代表人（签章） :
委托代理人（签章） : 委托代理人（签章）
经 办 人: 经 办 人:
单位地址: 单位地址:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
邮 编: 邮 编:
年 月 日 年 月 日