电力施工合同确定稿模板.doc

协议编号BXYT-YCTJ-QT--001

******************YCTJ3协议段

电力施工协议

甲方: ******************
乙方: ******************

03月
电力施工协议
甲方（全称）: ****************** (以下简称: 甲方)
乙方（全称）: ******************（以下简称: 乙方）
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理要求》、 《建设工程质量管理条例》、 《建设工程勘察设计管理条例》及其她相关法律、 法规和规章, 双方本着平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 就乙方承包甲方用电工程施工等相关事宜, 经双方协调一致, 签署本协议。
第一条、 工程范围、 工程内容
1、 工程名称: ******************临时用电施工工程
2、 工程地点: 重庆市渝北区五宝镇
3、 工程内容:
（1）、 勘察设计、 架设10KV 高压线路搭火点至3台变压器;
（2）、 勘察设计、 安装2台1000KVA及1台800KVA箱式变压器;
4、 资金起源: 项目自有资金。
5、 承包范围: 对实施范围内（以高压线路搭火点至低压计量柜出电口工作范围为界）工程设计、 设备材料供货、 施工、 第三方监理、 调试、 电网并网手续办理、 通电、 运行全过程总承包。
第二条、 工程造价、 工程承包方法及付款方法
1、 工程总造价￥1380000.00（大写人民币: 壹佰叁拾捌万元整）。
2、 该工程采取工程总造价包干（除本工程项目建设施工过程中包含土地征用、 青苗赔偿费、 包含第三方权益协调与赔偿等费用。供电部门收取预存电费相关要求费用外）一包到底, 即: 实施和完成协议工程所需勘察设计费、 第三方监理费、 设备材料采供、 运输费、 机械设备使用费, 人工费, 质检（自检）、 缺点修复、 调试费、 电网并网接入费、 施工安全方法费、 现场安全文明施工、 临时工程费、 环境保护费、 停工、 窝工及误工损失费、 检测试验费、 现场施工环境原因增加费, 供电局及相关部门协调费、 手续费用, 档案资料费。向供电局交纳各项费用、 管理、 保险、 税费、 利润等费用, 以及协议明示或暗示全部责任、 义务和风险费。
3、 乙方提供本协议总价预算清单, 作为协议附件（以供电部门同意《用电方案复函》及《电气施工设计图》为准; 假如变压器原定位置发生改变造成线路长度发生改变, 其工程费用另计）。
4、 协议签署后甲方5日内预付工程协议总价款 20 % 计276000.00 元, 作为工程预付款; 电气设备运至现场安装、 调试完成, 并经甲方工程技术人员验收后5日内支付协议总价款 50 %计690000.00 元; 本工程全部施工以及用电相关手续办理完成, 满足甲方现场用电后5日内, 支付协议总价款 25 %计 345000.00 元; 剩下协议总价5%计69000.00 元, 作为质量确保金, 支付根据本协议第八条实施。
5、 在支付时, 由乙方向甲方通常纳税人税率为11%增值税专用发票。
第三条、 工程质量标准: 国家及行业现行质量验收检验评定标准
第四条、 工程工期及工程验收
1、 协议工期: 签署协议之日起暂定于 5月底完成（不可抗拒自然原因造成工期延误除外; 其工程具体实际工期以含有施工进场条件, 接甲方书面通知书之日起30个日历天内完成并确保供电。
2、 乙方为甲方实施范围内全部电气材料设备符合国家验收标准和重庆市供电局要求, 若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电施工不符合重庆市及当地政府电力主管机构程序要求, 由此产生经济损失及法律责任均由乙方负担。
第五条、 设备、 材料供给要求
本工程所需电气设备、 材料包含在工程总造价里, 均由乙方提供, 所以乙方提供设备、 材料应符合以下要求:
1、 含有国家建设部电气设备生产许可证。
2、 设备生产厂家经过IS9001质量管理体系认证、 含有生产许可证。
3、 含有重庆市以及江北区供电局电气设备入网证。
4、 乙方负责提供工程范围内全部电气设备、 高压电缆和材料。
5、 乙方提供工程所需电气设备、 材料清单作为本协议附件。
第六条、 甲、 乙双方权利义务
甲方权利义务:
1、 立刻协调办理土地征用、 青苗赔偿、 包含第三方权益协调与赔偿, 供电部门收取预存电费、 临时接电费缴纳等, 为乙方施工提供施工用地。
2、 立刻支付工程款。
乙方权利义务:
1、 乙方须确保其有资质承揽该工程, 且应提供本企业生产许可证、 营业执照、 税务登记证。
2、 遵照国家供电行业规范要求、 建筑电气设备安装工程施工验收规范、 配电房施工验收规范严格、 认真进行施工, 若乙方在施工中对甲方财产造成破坏、 损失, 乙方应向甲方赔偿。
3、 负责用电工程施工报建、 验收及供电等一切相关手续;
4、 乙方现场施工人员必需持有上岗证, 乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏, 施工人员安全问题, 均由乙方负责。
5、 按本协议约定收取工程款。
第七条、 违约责任及调解方法
1、 甲方未按协议约定时间支付工程款, 每逾期一天按协议剩下工程款1‰向乙方支付违约金。
2、 乙方若未按协议约定时间完工, 每逾期一天按协议约定工程总款1‰向甲方支付违约金, 并负担由此造成甲方经济损失以及业主处罚。
3、 若乙方将变压器安装完后不能立刻供电或因乙方安装变压器及其辅助设施不符合国家相关要求或省、 市电力部门对变压器及其辅助设施要求遭到查封停用, 乙方应赔偿对甲方造成经济损失。
第八条、 质保金及质保期
1、 自工程完工验收合格之日起壹年, 质保金为协议总额5%, 质量保修期内出现任何质量问题, 乙方应在接到甲方返修通知书之日起2个工作日内无条件返修合格, 并负担人工及其她各项返修费用。乙方期限内未推行返修义务, 甲方有权自行返修或委托其她施工队返修, 乙方同意相关返修费用按甲方核定金额自乙方质量保修金内直接扣除（不足部分乙方负有支付义务）。
2、 质量保修期期满经甲方验收返还保留金后, 甲方视乙方对交工验收提出遗留问题处理情况, 扣除缺点责任内发生修复费用后, 全部返还剩下质保金。
第九条: 履约确保金: 履约确保金: 乙方在协议签署前必需向工程承包人提交 协议总额5%现金履约确保金陆万陆仟元整（￥ 66000）元 （不计息）, 协议履约完成后30日内退还履约确保金。
第十条、 协议解除
1、 甲乙双方协商一致, 能够解除本协议。
（1） 发生下列情况之一, 协议应该解除, 因协议解除而给各方造成损失由各方自行负担, 甲乙双方互不追索:
a、 因不可抗力造成协议无法推行;
b、 甲方原因造成工程停建或缓建造成协议无法推行;
c、 总包协议解除;
d、 法律、 行政法规要求应该解除其它情形。
（2）、 发生下列情况之一, 甲方有权解除协议并要求乙方负担违约责任:
a、 乙方在推行本协议过程中发生质量或者安全事故, 拒绝整改或整改后仍不符合相关要求;
b、 乙方在推行本协议过程中发生重大质量或者安全事故, 影响恶劣;
c、 因乙方其它违约行为严重影响到甲方实现协议目;
d、 法律、 行政法规要求依法能够解除协议其她情形;
2、 解除协议通知一旦送达成乙方即发生解除协议效力, 乙方应该在协议解除后5日将已完工程交付给甲方并撤出工地。乙方拒不撤出工地给甲方造成损失, 应该向甲方负担赔偿责任。
3、 本协议解除后, 不影响双方在本协议中约定结算条款以及争议处理条款效力。
第十一条、 其她条款
1、 甲、 乙双方就推行本协议发生纠纷应协商处理; 协商不成, 可依法向协议推行地人民法院起诉。
2、 本协议未尽事宜, 由甲、 乙双方协约定补充协议; 协议附件及补充协议为本协议不分割组成部分。
3、 本协议一式肆份, 双方各持两份, 含有相同法律效力。
甲方盖章: 乙方盖章:
甲方代表: 乙方代表:
联络电话: 联络电话:
签署日期: 签署日期: