勘察合同示范文本模板.doc

证书号B

上海市建设工程勘察协议

项目名称:

项目建设地点:

协议编号:

委托方:

承接方:

签署日期: 月 日

说 明

一、 凡在上海地域负担建设工程勘察任务单位, 统一使用本协议。
二、 填写本协议时, 必需使用正楷, 字迹工整清楚, 填写内容正确齐
全。
三、 本协议由上海市建设和管理委员会、 上海市工商行政管理局共同
制订, 上海市建筑业管理办公室印制, 任何单位不得翻印。

委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方负担 工程勘察,
经双方协商一致签署本协议。

第一条 本协议依据下列文件签署:
1．1《中国协议法》。
1．2国家及上海市相关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程同意文件。
第二条 本协议工程项目名称、 地点、 规模、 勘察内容及阶段:
2．1工程项目名称:
2．2工程项目地点:
2．3工程项目规模:

2．4工程特征及附注说明: /

2. 5工程项目勘察内容: 详见本协议第五条和附件
《工程勘察委托书》
2．6工程项目勘察阶段:
(1)初 勘
(2)详 勘 ✔
第三条 甲方向乙方提交相关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交时间
备注
1
地形图
1

2
总平面图
1

第四条 乙方向甲方提交勘察文件
序号
资料及文件名称
阶段
份数
提交时间
备注
1
岩土工程勘察汇报
具体勘察
4

第五条 勘察试验项目及预估工作量
勘探
室内试验
钻

探
项目
深度
数量
常
规
试
验
内容
数量
取土孔
30.0
11
物理性
587

35.0
7
力学性
466
小螺纹
4.0
71

现
场
测
试
静力触探
30.0
23
特
殊
试
验
qu

35.0
12
UU、 CU

标准贯入

Pc、 Cc、 Cs

十字板

其她勘察项目:

备注:
第六条 勘察费用及支付程序
6．1 甲方应支付本协议项目估算勘察费 元(大写: )。
6．2 支付程序为:
6．2．1自本协议签署生效后七日内甲方应向乙方予付定金 / 元
(按估算勘察费30％计取), 本协议推行后抵作勘察费;
6．2．2乙方提交勘察汇报后七日内, 甲方应向乙方按实际完成工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明:
6．3．1取货标准: 依据国家物价局、 建设部颁发《工程勘察收费标准》及上海市颁发相关要求计取。
6．3．2甲方在勘察过程中任何变更, 经办理正式变更手续后, 甲方应按实际发生工作量支付勘察费。
第七条 双方责任
7．1 甲方责任
7．1．1在勘察队伍进场前应负责发明和提供必需作业条件, 处理好三通一平(电源、 水源、 道路、 场地平整), 其费用由甲方 负担。甲方应提供正确地下管线位置图, 如在指定钻入位 置碰去地下管线, 发生损坏时, 其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时, 甲方应提供勘察工作必需船只及开展水上作业必需其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方 负担。
7．1．3指定专员配合乙方现场工作, 便于立刻处理勘察工作中相关问题, 以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必需工作, 生活及交通条件并负担应有费用。
7．1．5甲方应按本协议第六条要求金额和时间向乙方支付勘察费用, 每逾期支付一天, 应负担该支付金额千分之五逾期 违约金。
7．1．6在协议推行期间, 甲方单方提出解除协议, 乙方未开始勘察工作, 不退还甲方已付定金, 已开始勘察工作, 甲方应依据乙方已进行实际工作量支付勘察费用 不足二分之一时, 按二分之一支付, 超出二分之一时, 按全部支付。如本协议项目停缓建, 甲方均应支付应付勘察费。
7．1．7因为变更计划, 提供资料不正确, 未按期提供勘察必需资料或工作条件而造成勘察工作返工、 停工、 窝工, 甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供勘察成品资料版权全部, 不得私自修改、 复制提供第三方使用, 也不可作为非本工程范围使用。如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任:
7．2．1乙方按本协议第四条要求内容、 时间及份数向甲方交付勘察文件; 因为乙方本身原因, 延误了交付时间, 每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费千分之五。
7．2．2协议生效后, 乙方单方提出解除协议, 乙方应双倍返还定金; 还应该根据相关要求赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供基础资料负责保密、 不得私自向第三方扩散、 转让或失落, 如发生上述情况, 甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中, 如遇地质情况复杂时, 乙方有权会同甲方与设计单位商议增加或降低钻探工作量, 对应增加或降低勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量, 必需符合国家或地方现行技术规范, 规程要求, 因乙方勘察质量低劣, 而不能满足勘察任务委托技术要求时, 乙方返工设法填补, 由此发生一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故, 乙方除免收勘察费外, 并依据损失程度向甲方偿付赔偿金, 赔偿金最多不超出全部勘察费用。
第八条 其 它
8．1 甲方要求超出本协议第四条要求乙方交付勘察文件份数时, 乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方负担本协议内容之外工作服务, 另行支付费用。
8．3因为不可抗拒原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。
8．4本协议在推行过程中发生纠纷、 双方应立刻协商处理, 协商不成时, 双方同意由 仲裁机构仲裁。(双方不在本协议中约定什裁机构, 事后又没有达成书面仲裁协议, 可向人民法院起诉。)
8．5本协议未尽事宜, 双方可签署补充协议作为附件, 补充协议与本协议含有相同效力。
8．6本协议双方签章后, 在30日内报项目所在地建设行政主管部门立案, 双方认为必需时, 到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本协议要求勘察文件经甲方验收并全部结清协议要求一切费用后, 本协议即行终止。
8．8其她约定事项
A、 勘察施工期间, 如破坏管线自行负责。
B、 汇报提交后, 勘察费一次性付清。

8.9 本协议经甲、 乙双方盖章签字后自 年 月 日起生效。
8.10 本协议一式 肆 份, 甲、 乙双方各执 贰 份。
(以下无正文)

委托方单位名称: 承接方单位名称:
计研究院有限企业(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
单位地址: 单位地址:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
电 传: 电 传:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
签署协议代表(签字) : 签署协议代表(签字):
本协议于 年 月 日签署于 上海 市。
建设工程资质和资格管理部门意见 市工商行政管理部门意见

(盖章) (盖章)

立案日期: 鉴订日期:
年 月 日 年 月 日

工程勘察设计廉政责任书
工程项目名称:
工程项目地址:
建设单位(甲方):
勘察设计单位(乙方):
为加强工程建设中廉政建设, 规范工程建设勘察设计委托 与被委托双方各项活动, 预防发生多种谋取不正当利益, 违法 违纪行为, 保护国家、 集体和当事人正当权益, 依据国家相关工 程建设法律法规和廉政建设责任制要求, 特签订本廉政责任书。
第一条 甲乙双方责任
(一)应严格遵守国家相关市场准入、 项目招标投标、 工程建设、 勘察设计和市场活动相关法律、 法规, 相关政策, 以及廉政建设各项要求。
(二)严格实施建设工程勘察设计协议文件, 自觉按协议办事。
(三)业务活动必需坚持公开、 公平、 公正、 诚信、 透明标准 (除法律法规另有要求者外), 不得为获取不正当利益, 损害国家、 集体和对方利益, 不得违反工程建设管理、 勘察设计规章制度。
(四)发觉对方在业务活动中有违规、 违纪、 违法行为, 应及 时提醒对方, 情节严重, 应向其上。级主管部门或纪检监察、 司法 等相关机关举报。
第二条 甲方责任
甲方领导和从事该建设工程项目工作人员, 在工程建设事前、 事中、 事后应遵守以下要求:
(一)不准向乙方和相关单位索要或接收回扣、 礼金、 有价证券、 珍贵物品和好处费、 感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付 费用。
(三)不准要求、 暗示或接收乙方和相关单位为个人装修住房、 婚丧嫁娶、 配偶儿女工作安排以及出国(境)、 旅游等提供方便。
(四)不准参与有可能影响公正实施公务乙方和相关单位宴请、 健身、 娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、 儿女、 亲属参与同 甲方项目工程勘察设计协议相关勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、 材料和设备。
第三条 乙方责任
应与甲方保持正常业务交往, 根据相关法律法规和程序开展业务工作, 严格实施工程建设相关方针、 政策, 尤其是相关勘察设计强制性标准和规范, 并遵守以下要求:
(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、 接收或赠予 礼金、 有价证券、 珍贵物品及回扣、 好处费、 感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人 支付费用。
(三)不准接收或暗示为甲方、 相关单位或个人装修住房、 婚丧 嫁娶、 配偶儿女工作安排以及出国(境)、 旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、 相关单位或个人组织有可能影响公正实施公务宴请、 健身、 娱乐等活动。
第四条 违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、 二条责任行为, 根据管理权限, 依据相关法律法规和要求给予党纪、 政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪, 移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失, 应给予赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、 三条责任行为, 根据管理权限, 依据相关法律法规和要求给予党纪、 政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪, 移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失, 应给予赔偿。
第五条 本责任书作为工程勘察设计协议附件, 与工程勘察设计协议含有相同法律效力。经双方签署后立刻生效。
第六条 本责任书使用期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。
第七条 本责任书一式四份, 由甲乙双方各执一份, 送交甲乙双方监督单位各一份。

甲方单位: (盖章) 乙方单位: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日

甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章)
年 月 日 年 月 日