新版劳务合同范本模板.doc

劳务承包协议

劳务发包方（以下简称甲方）:
劳务承包方（以下简称乙方）: ___________身份证号码:______________________
身份证住址: ________________________________________________________
现 住 址:_______________________________ 联络电话:________________
依据《中国协议法》和相关法律、 法规要求, 甲乙双方在平等自愿和协商一致基础上, 就以下工程施工劳务人工费事宜, 达成本协议条款以下, 双方共同遵照实施。
第一条: 工程基础概况
工程名称:
工程地点:
第二条: 工程劳务承包范围
乙方承包范围以下:
1、 开槽、 钻孔;
2、 强弱电管线及配件、 桥架、 支架、 主电缆敷设楼层配电箱安装和调试;
3、 给排水、 污水、 热水系统等管道及配件安装试压和调试;
4、 开关、 插座、 配电箱箱体、 灯具、 洁具等设备安装和调试;
5、 其它根据甲方指定工作内容和施工范围;
第三条: 协议价款组成及其支付方法
1、 协议价款组成: 劳务承包单价为 元/平方米（工程量按建筑外墙中轴线计算地面积、 未施工部位需扣除。）, 本工程人工费单价已包含了人工工资、 生活费、 交通费、 赶工费、 窝工费、 保险费、 管理费、 利润, 材料下车费、 材料水平和垂直搬运费, 施工过程中发生全部机具费、 安全文明施工费、 半成品保护费、 成品保护费、 材料看管费、 垃圾清理堆码费、 完工清场费、 工地出入证件费等一系列费用, 甲方不再向乙方支付上述及其它费用。
2、 施工设计变更: 总发包方要求返工部分总包方认可返工项目, 甲方也认可乙方对应返工项目, 由乙方因质量问题未达成甲方及总包方验收要求而造成返工所产生全部费用由乙方自行负担。新增和变更工作内容（完成管理人员签字实施、 附实施影响资料）, 协议内有对应价格则按该价格实施。协议内无对应价格由甲乙双方现场实测共同协商, 如双方价格经协商无法达成一致, 则参摄影应定额子目人工费80%定价。乙方不能以任何理由拒绝或拖延实施新增和变更工作内容, 不然甲方有权安排其它工人施工, 其产生费用在乙方办理进度款和结算时按 扣除。
3、 本工程乙方工费支付方法: 乙方进场后, 甲方按月进度向乙方支付费用。乙方每个月 日按甲方提供进度申报表表格向甲方申报本月所完成检验合格工程量, 同时附上企业验收质量三检表, 由甲方现场工程施工管理人员核准签字确定, 再递交甲方预算部审核无误后, 甲方在次月 号前支付乙方申报当月实际合格工程量 劳务款。工程完工, 经甲方验收合格后支付至乙方完成产值 .工程整体验收合格后乙方向甲方递交结算资料, 经甲方审核后向乙方支付审定结算金额 .
4、 甲乙双方签署协议时, 乙方向甲方缴纳 万元作为履约确保金（履约金在工程款中扣除）, 乙方在施工过程中若发生质量达不到要求返工, 造成对应经济损失从乙方履约确保金中扣除。如造成经济损失过大, 履约确保金不足以抵扣时从乙方每次工程款中扣除, 扣除款项不再返还。如乙方在整个施工过程中没有发生质量和安全事故, 在工程完工验收后 日内退还乙方交纳履约确保金。
第四条: 工程工期
1、 本工程施工工期: 乙方必需无条件确保本工程于 年 月 日前施工完成经过验收, 乙方承包范围内节点工期, 必需达成项目部向企业承诺总施工进度计划。
2、 因为总发包方原因, 使总承包协议工期顺延, 本协议工期顺延; 但因为乙方对工人施工组织不妥等原因造成工期延误, 本协议工期不顺延。
3、 乙方必需在上述要求时间内完成本工程施工任务, 假如乙方人员数量不到位, 无法按甲方要求进度施工, 则甲方可无条件收回以后工作量, 勒令乙方退场, 终止该协议, 按完成合格工程量 支付进度款, 剩下 工程完工验收合格, 甲方向总包方申报结算资料后再作结算, 由乙方负担甲方与业主方签定总承包协议中相关工期延误全部损失。
4、 乙方每拖延工期, 则视为违约, 工期违约金按主协议金额1.5‰/天收取。乙方必需根据甲方每七天, 每个月工作计划进度保质保量施工, 若乙方无辜停工或不听从现场管理人员安排而造成工期、 进度延后, 则视为违约, 工期违约金按主协议金额1.5‰/天收取。
第五条: 甲乙双方工作及责任
（一） 甲方工作及责任
1、 协调本工程相关各单位相关工作关系; 为乙方确保本工程顺利施工推进各工种材料按时到施工现场;
2、 甲方指派本工程工程施工管理人员 入驻现场, 对工程进度, 工程质量及施工步骤科学合理安排, 指导乙方施工, 并对质量安全等工作进行监督检验。
3、 对乙方所组织施工人员进行考察, 同时对不合格人员立刻提出意见和提议。
4、 甲方指派工程施工管理人员对乙方施工人员安全文明施工及现场文明作出要求, 如乙方施工人员未根据甲方要求进行施工, 甲方有权对乙方根据甲方相关要求进行经济处罚。
5、 因为乙方工人技术水平未达成甲方或本工程业主单位要求, 甲方有权要求乙方更换工人, 乙方应主动配合, 如乙方不主动配合或配合不到位所造成损失由乙方全部负担。
6、 进场前甲方必需对施工班组进行书面技术安全交底, 双方签字盖章确定。
（二） 乙方工作及责任
1、 乙方应严格根据国家、 重庆市现行规范以及业主方相关装修装饰工程相关施工质量相关要求对本工程进行施工, 确保工程质量。乙方必需组织含有对应资格证书熟练工人及生产班组投入工作（要求持证上岗率100%）, 如因乙方工人施工技术水平等原因给甲方造成经济或其它损失, 乙方应根据直接损失赔偿甲方。
2、 乙方应严格根据国家、 重庆市现行规范以及业主方相关装修装饰工程相关安全要求相关要求对本工程进行安全施工, 确保工程施工安全, 如因乙方或乙方工人原因所造成安全责任事故, 乙方自行负担, 给甲方造成其它损失, 还应负担其赔偿责任。
3、 乙方在施工过程中所领用材料须自行看管好, 凡丢失, 由乙方负责原价赔偿。乙方在使用材料时应从节省出发, 严禁工人材料浪费或其它损坏。乙方需切实做好成品保护工作, 凡发觉有损坏成品、 浪费和损坏材料, 乙方应根据材料价格双倍赔偿甲方。
4、 乙方应对工人定时作相关企业规章制度安全方面教育工作, 同时教育工人遵纪遵法, 加强工人相关工地现场安全、 防火、 防盗意识, 珍惜工地现场各类材料, 严禁工人偷拿工地现场各方材料、 工具及设备。如发觉乙方工人偷拿上述材料, 将处以10倍赔偿并交送公安机关处理。
5、 乙方应办理工人相关流感人员务工暂住证等相关手续。
6、 乙方工人天天施工完后应该对工地现场进行垃圾清扫, 材料堆放有序, 将垃圾堆放在指定地点, 并做到人走场清。
7、 乙方优异行样板房施工, 若样板房施工未达成甲方及现行建筑装饰装修验收标准, 所产生全部费用均由乙方自行负担, 甲方拒绝支付任何费用。
8、 如乙方未按甲方要求清扫工地现场, 甲方有权另找人员对工地进行清理并由乙方负担全部费用。甲方负责提供材料堆放在每层指定部位交予乙方负责及保管。
9、 乙方必需无条件服从甲方对工程施工进行安排（包含质量、 安全、 工期）, 所用材料施工过程做到有序堆放, 做好文明施工。
10、 乙方应于每个月20日前向甲方提交下月施工过程中所需总材料计划表, 该批材料使用前7个工作日（外加工材料、 设备需依据该材料生产周期提前计划）委托项目部管理人员向甲方提交材料申购单。因为乙方原因造成材料多报、 多领, 乙方需对材料进行看管、 运输（若多申报材料无法退货、 无法在本工程中继续使用, 则多出部分材料费用由乙方按 负担, 材料损耗率许可在 以内）; 因为乙方原因造成材料少报、 少领, 乙方需对零星材料采购负担运费（若造成对施工进度延误, 工期延误造成损失由乙方负担）。由甲方订购需外加工材料、 设备, 乙方应提前30至60天提供现场放线、 排板、 放样、 基层工作面给甲方材料（生产）商, 并配合其完成现场放样、 安装等各项目工作（人力无法抗拒自然灾难除外）。
第六条: 工程施工技术要求
1、 乙方应严格根据企业要求及国家、 重庆市现行规范以及业主方相关装修装饰工程相关施工质量相关要求对本工程进行施工, 确保工程质量。
2、 本工程开工前由甲方工程管理人员向乙方进行技术交底, 乙方或乙方工人应作好书面统计。如乙方未根据上述要求进行施工所造成损失由乙方全部负担。甲方与乙方进场必需签署施工图纸技术交底书和施工规范。
3、 乙方必需指挥工人按技术交底和施工规范进行施工, 工艺复杂或业主方对工艺要求过高, 乙方必需先作样板, 经验收合格后, 才进行大面积施工。如乙方未根据上述要求进行施工, 所造成损失由乙方全部负担。
4、 乙方所做工程质量, 必需达成甲方施工规范或业主方所要求相关要求, 如乙方未达成上述要求, 所造成返工人工费用、 材料费等其它相关费用由乙方全额赔偿。如乙方经数次整改仍不能达成要求, 则甲方有权令施工班组无条件退场, 并按实际完成工程量60%办理结算。
第七条: 工程安全生产
1、 乙方在本工地施工过程中必需认真落实相关安全施工规章制度, 严格遵守安全操作规程。乙方自己提供安全生产设施, 必需符合安全生产相关要求后方可使用。不然乙方发生安全事故, 一律由乙方自行负担。
2、 本工程所需要劳动保护用具及施工中属个人使用带电操作器具, 及其它器具因乙方或乙方工人未根据正确要求操作或因为机械设备发生机械故障等原所以发生伤亡或安全事故, 其一切责任均由乙方自行负担。
3、 乙方工人所需要劳保用具及施工所需防护用具, 乙方应给工人自行配置齐全。如乙方未配置或配置不齐全所造成一切伤亡事故由乙方自行负责。同时, 因为因乙方未配置上述物品而使相关部门处罚甲方, 乙方应赔偿甲方所受处罚 倍 赔偿甲方。
4、 在施工过程中, 乙方因违反消防条例和法律、 法规造成火灾事故等, 完全由乙方自行负责赔偿甲方或发包方。
5、 乙方工人不得酒后上班, 不得酒后进入工地, 凡酒后上班者一律重罚, 当事人罚款500元/次, 乙方代表罚款1000元/次。凡因酒后在工地上发生事故, 所产生一切经济与法律责任等后果均由乙方自行负责, 与甲方无关。施工现场每位工人必需佩带安全帽, 统一工作制服, 严禁随地大小便, 一旦发觉, 当事人罚款500元/次。严禁高空抛物, 一旦发觉, 当事人罚款500元/次。
6、 乙方工人进行高空作业时乙方应配置对应安全器材, 严格对工地现场进行安全施工管理, 确保工程施工安全, 如因乙方或乙方工人原因所造成安全责任事故, 乙方自行负担责任并负担给甲方造成其它损失。
7、 乙方在签署该协议后对进场施工人员购置团体意外保险, 职员方可上岗。
8、 乙方应严格管理施工现场, 确保施工安全, 现场不得进入与工程施工无关人员, 如施工人员家眷、 小孩等, 一经发觉, 相关工人罚款200元/次, 乙方罚款500元/次。乙方必需根据甲方跟总包方签署安全文明规范施工, 如有违反, 由乙方负担一切损失和责任。
第八条: 乙方工人生活管理及工人人工费用支付
1、 乙方工人进场后, 不许可工人在施工现场食宿, 乙方必需严格实施, 如因违反而造成一切损失由乙方完全负责。
2、 乙方工人工资多少由乙方自行决定, 并实施自行负责结算。
3、 施工进场后, 乙方应提供每位施工工人清楚身份证复印件, 每位现场工人年纪不超55岁。并在甲方根据进度支付乙方工程款前提交与身份证件一致工人工资表清单, 根据与工人约定向工人支付进度工资。甲方给乙方进行完工结算前, 乙方必需把前期应给工人工资分发给工人, 若乙方因未付工人工资问题而使工人投诉到企业或其它相关部门, 乙方负担由此所造成一切损失, 同时甲方有权就本协议未结算款项停止结算。甲方停止结算上述款项后, 通知乙方给予工人人工费结算, 如乙方不给工人结算, 视为乙方同意甲方代理工人人工费结算, 乙方对甲方代理完全认同, 同时乙方负担甲方由此所造成全部损失。
第九条: 工程施工机具设备
1、 乙方在施工过程中所使用全部施工工具由乙方自行负责, 施工机具必需符合现阶段国家或本行业技术要求和安全要求。乙方工人在使用施工机具时必需严格根据器具安全要求进行施工, 同时根据机具相关维护要求对机具进行定时维护以免发生机械事故, 如乙方违反上述要求或因发生机械事故而造成一切损失或伤亡事故由乙方自行负担。
2、 因本工程施工特殊需要由甲方负责供给机具或其它设备, 乙方应认真保管珍惜, 同时对机具进行定时维护以免发生机械事故, 如乙方违反上述要求而造成一切损失或伤亡事故由乙方自行负担。上述机械设备如有丢失或损坏, 乙方根据原价赔偿甲方。
3、 如乙方对施工工具需甲方提供帮助, 甲方能够提供对应帮助, 费用由乙方支付。
第十条: 现场管理
1、 乙方来现场一切人员, 必需严格遵守施工现场各项目管理要求, 无条件服从甲方、 业主方、 监理单位等现场管理人员统一指挥, 不许顶撞、 对嘴, 不得骂脏话, 更不得打架、 斗殴, 不然重罚。
2、 乙方工人要保持相对稳定, 如工人不稳定或工种不符合甲方要求时, 甲方有权要求乙方更换工人, 如乙方拒绝更换工人或更换后仍然不符合要求, 甲方有权单方终止本协议。乙方并负担由此所造成一切损失。
3、 乙方必需无条件服从甲方统一管理, 而且配合其她工种施工。
第十一条: 工程验收
1、 乙方在施工过程中每一道工序或每一个步骤, 乙方则先自检, 发觉不合格立刻自行整改。甲方现场管理人员实施全过程监督, 凡甲方、 开发商、 监理单位管理人员发觉不合理或不合格部位, 一旦提出, 乙方需无条件给予立刻整改, 并自行负担因返工产生材料与人工费, 以及甲方所以产生损失。乙方拒不整改或有对立情绪, 甲方将给予重罚, 情况严重者终止协议清理出场, 并追究其对应经济及法律责任。
2、 本工程质量以国家工程质量检验评定标准合格等级和业主单位要求进行验收, 要求以分项工程合格确保分部工程合格, 分部工程确保单位工程合格, 最终达成整个工程合格。后附业主单位提出《质量标准及交房要求》作为本协议附件, 凡业主单位验收不合格分项工程, 均按《质量标准及交房要求》处罚标准进行处罚。
3、 本工程以甲方工程施工人员及业主签字验收为最终依据。
第十二条: 工程质保金及质保期要求
1、 乙方与甲方签定本承包协议后, 在工程完工结算时甲方留结算金额 3% 质保金, 本工程甲方与业主方签定总施工协议质保期满后, 经业主方确定无质量问题后五个工作日内一次性无息支付给乙方。
2、 工程在质保期内若发觉质量问题, 乙方在接到通知 24 小时内必需无条件赶到现场进行处理, 快速提出处理措施, 在业主方或监理相关人员要求时间内完成, 不然甲方有权找其她方进行处理维修并由乙方负担全部费用。
3、 本工程质保期为 年, 具体根据本工程甲方与业主方签定总施工协议质保期。
第十三条: 限制约定条款
1、 任何情况下, 乙方及其施工人员必需实施甲方相关管理要求并接收监督和处罚, 不得顶撞和攻击甲方管理人员。由此引发经济损失由乙方负担。
2、 乙方工程进度拖延和工程质量不能达标, 经甲方警告仍无显著改善时, 甲方有权作以下处理:
1）增加工程施工组织人员, 其人工费及相关附加费由乙方负担, 在该费用未完全支付以前, 停止向乙方支付任何款项;
2）单方终止本协议, 其相关经济损失及其它责任均由乙方负担。
3、 下列情形甲方可对乙方停付工程款, 情节严重时甲方可单方终止本协议追究其它责任:
1）乙方工程款不正当使用或未服务于本工程, 致工程进度严重滞后或不能正常进行时。
2）乙方未能按时支付工程施工人职员资并造成停工闹事, 给工程造成恶劣影响和危害时。
4、 双方发生工程争议时, 任何情况下乙方均不能停工, 不然甲方可直接另行组织施工并不负担对应后果。
5、 乙方不得在施工片区承接其她装饰装修业务, 不然甲方可直接另行组织施工人员施工, 并不负担对应后果。（乙方可介绍用户或装饰业务到企业, 则按工程款1%提取介绍费, 并承接施工）
第十四条: 协议解除
1、 签订本协议所依据客观情况发生重大改变, 至使本协议无法继续推行或无推行必需时, 经甲、 乙双方协商同意, 能够变更对应内容或解除本协议。
2、 乙方不能胜任工作, 经调整后仍不能达成甲方或业主单位施工要求, 甲方有权单独解除本协议。
3、 乙方在实施协议过程, 如达不到甲方管理、 质量等相关要求, 甲方有权单方面解除本协议, 同时由此所造成损失甲方有追溯权。
4、 发生以下情况时甲方有权立刻解除协议并不予结算工程款, 且有权追究乙方经济及法律等责任:
（1）、 乙方在施工过程中偷工减料、 损害用户与企业利益
（2）、 乙方与甲方企业职员勾结、 贿赂, 损害企业利益
（3）、 乙方向业主（或其她第三方）透露本协议信息
5、 甲乙双方经协商同意后, 能够解除或续签本协议。
第十五条: 附则
（一） 本协议经甲乙双方签字盖章之时起生效;
（二） 本协议发生纠纷时, 当事人双方应立刻协商处理, 协商不了向工程当地人民法院起诉;
（三） 本协议一式 份, 甲方执正本 份, 乙方执正本 份。
（四） 双方约定其她条款:
甲方制订现场施工管理条例及步骤为该协议附件, 乙方必需遵守。

甲方（盖章）: 乙方（签字）:

甲方代表（签字）: 乙方开户行信息:

乙方收款账号:

协议签署日期: 年 月 日