施工企业对内部项目部承包合同模板.doc

施工企业对内部项目部承包协议--第四次修改稿
甲方:      山东xxx建设工程有限企业             
乙方:                           项目部  
第一条 定义
1.1本协议所称甲方是指行使发包权本企业。
1.2本协议所称乙方是指含有项目经理或建造师资格或含有较强经济实力和运作能力, 能组建相对应工程项目规模管理能力自然人, 本协议所称工程项目责任人。且有双方依法签署劳动协议、 明确劳资关系。承包方能够是一个人也能够是多个人委托。承包方是多人委托人, 乙方需要其她投资人委托书。
1.3承包: 本协议所称承包是指甲方与乙方基于企业内部隶属关系, 为了提升经济效益, 落实项目责任人（项目经理）经济责任制, 明确权利义务, 依据国家相关法律法规和甲方相关管理制度建立内部协议关系, 也是甲方将其承揽工程分配给下属项目经理部内部经营管理行为。本协议中乙方, 在组织关系上隶属于甲方, 是甲方下属单位。
     1.4工程: 本协议所称工程是指（根据行业或者一个关联单位比如: 茌平信发集团全部工程项目）界定范围内系统性工程, 该工程项目含有时间长, 有延续性、 和业务开展弹性, 无业务开展终止预期特点。协议中约定系统性工程, 不排斥企业其她人在该系统中业务开展。
1.5 经济法律责任: 甲方为该工程第一责任人, 对外负担着全部经济法律责任, 乙方为该工程内部实际经济责任人, 对该工程盈亏按
本协议约定负担责任, 发生民事责任后负担相同责任。
1.6管理费: 企业作为合作双方载体, 根据企业要求, 本协议约定全部工程收入根据每次实际到位资金1.5%上缴企业管理费, 管理费能够列入工程核实成本;
1.7合作双方在企业内部作为独立经济实体, 负担该协议中所包含全部民事责任。协议终止后, 民事责任不一样时终止。
1.8合作标准: 实施“共同投资, 承包经营, 风险共担, 利润分成”运
作标准, 即以工程先期投入为基数, 甲乙双方共同（或者甲方投资、 乙方投资）投资0000%, 甲方授权乙方经营管理, 根据结算收入情况扣除各项支出后确定盈亏, 每年底根据投资百分比进行盈亏结算分配。
第二条 签订本协议宗旨
确保甲方与建设方签署建设工程施工协议中约定责任和义务全方面推行。甲方依据企业及相关法律法规, 行使作为企业法人各项权利并负担对应责任和义务; 乙方依据法律法规、 企业管理制度和本协议约定条款行使权利、 享受收益并对应负担亏损和风险。甲乙双方在平等、 自愿、 协商一致基础上确定承包方法和权利义务。
第三条 工程概况
3.1系统性工程名称:                                         
3.2系统性工程地址:                                        ;
3.3建设单位:                                  ;
第四条 承包形式
4.1实施以项目部经理为关键全方面承包方法 , 乙方为协议约定项目工
程承包责任人, 对项目实施全过程履约负全部法律和经济责任。
4.2 承包范围: 凡在协议约定系统中, 全部甲方与建设单位签署协议, 以施工协议中约定承包范围为承包内容, 负责按建设工程施工协议约定甲方应推行义务和责任从施工准备、 开工到完工交付使用全过程中工期、 质量、 安全、 消防、 保卫、 文明施工、 成本核实、 工程结算、 工程款回收、 完工验收、 全部收回工程价款全过程管理及完工后回访、 保修工作。
4.3财务管理: 在不脱离企业财务办公室情况下, 企业指定银行专户收支承包协议期间工程款项, 支票票面加盖承包人印鉴; 日常财务或由企业代管, 或者由承包人指定专业财务人员管理; 项目款项支出标准以投标预算为基础确定内部工程款支付预算, 结合建设单位工程款拨付情况和工程进度情况进行审核, 扣除管理费后拨付工程款。其她正常支出甲方不予干涉。
4.4税费管理: 乙方必需根据国家相关法规如实缴纳各项税费。并接收
和配合相关部门检验指导。
第五条 承包关键指标
5.1指标:
1)     安全指标: 安全达标率100%
2)     职业健康指标: 达标率100%
3)    工期指标: 根据协议工期或完工验收单, 无工期延误罚款
4)    质量指标: 达成协议约定标准
5)    进度指标: 达成协议约定标准或要求
5.2工程质量和创优: 根据甲方与建设单位签署建设工程施工协议中质量标准实施。杜绝影响甲方信誉质量投诉。
5.3工期: 乙方必需在根据甲方与建设单位签署建设工程施工协议中约定工期内完工。工期罚款, 由乙方自行负担。
5.4安全、 文明施工: 乙方应严格实施国家和工程所在地相关法律法规以及甲方相关要求, 建立和健全安全施工管理和防范监控体系, 达成甲方与建设单位签订建筑施工协议标准。杜绝重大安全、 设备、 火灾、 工伤死亡事故
第六条: 甲方责任和义务
6.1甲方依据相关施工安全、 工程质量、 消防、 文明施工、 环境、 财务、 材料采购、 协议、 工程结算、 行政公章管理文件, 对乙方工作进行全方面指导、 监督、 检验、 考评和奖惩, 上述管理文件对项目部含有全方面约束力。
6.2提供政府主管部门、 和甲方相关文件等, 举行业务培训、 帮助乙方协调与建设单位业务关系, 立刻反馈对工程管理检验和整改意见。
6.3凡相关与建设单位施工协议、 补充协议及经济承诺等实质性意思表示, 均由甲方签署和表示或者由甲方授权乙方签署。
6.4 审查乙方项目部管理人员配置及持证上岗情况; 帮助乙方对专业人员进行岗位培训。有权对项目部技术人员、 其它工作人员（由企业负担工资人员）进行考评, 经考评不能够胜任对应职务人员将依据企业要求处理。考评培训费用由乙方负担。
6.5甲方有权对本工程项目总体施工进行监督管理; 资金支出使用进行监控; 对不符合质量安全要求工程有权终止工程承包。由此造成工程
损失由乙方全部负担。
6.6负责对工程专业分包、 劳务分包等工作进行审查。对乙方在施工过程中存在违法违规行为拥有处理权。
6.7依据工程进展和乙方申请, 对招投标、 法律事务等工作提供有偿服务, 并向乙方收取对应费用。如发生经济纠纷案件, 由甲方负责参与调解、 仲裁、 诉讼, 在处理施工纠纷过程中发生诉讼费、 仲裁费、 代理费及其她费用计入工程成本。
6.8负责监督乙方就工程过程中多种协议、 协议审定工作并建立起工程文件立案程序; 乙方碰到紧急问题需要协调时, 应立刻以书面或其它能够使甲方知悉方法通报甲方, 甲方接通知后立刻协调处理。
6.9 以工程内控预算成本为依据, 依据工程进展情况, 组织相关部门考察乙方内控预算成本实施情况, 若出现偏差将向乙方提出通知, 情节严重并已出现亏损迹象, 有权利要求乙方限期更正, 和终止项目承包协议。
第七条: 乙方责任和义务
7.1在符合甲方相关管理要求和要求前提下, 乙方含有本工程管理人事权、 劳动指挥权和寻求工程施工队伍进行劳务分包, 项目部内部多种形式承包自主权和经济分配权, 对本工程质量、 安全、 工期、 文明施工、 成本控制等负担全部责任。要果断实施本协议约定事项和甲方各项规章制度, 认真推行项目部门应尽职责。
7.2、 该协议约定工程项目范围中, 项目部标准上自行寻求对应施工队伍参与施工, 但要经过甲方确定并签署劳务分包施工协议方能进场施工。项目部要预先审核施工队伍必需资质及施工经历以及经济实力等, 并汇总成资料报送甲方, 并配合甲方进行复审及签署施工协议。
7.3乙方工程项目部人员配置标准以六个人为限, 在此程度内项目部管理人职员资除承包者本人外, 其她工作人员由企业代为负责发放（包含技术员、 资料员及企业委托特定人员）, 列入该协议项目成本。
7.4乙方项目部必需对施工队伍人员进行登记（要求施工人员提供身份证）, 并编制考勤表, 对年纪和身体条件进行严格审查筛选, 不适合从事对应工作人员严禁招用。项目部应天天核查上工人数, 对在施工过程中加入和降低施工人员立刻作增减统计, 并在考勤表中给予表现。
7.5 项目部必需负责监管施工队伍, 确保施工人员天天立刻进场上工和井然有序退场收工, 在工程施工期间避免出现聚众闹事恶性事件发生; 项目部必需确保施工队伍根据协议要求、 业主或者发包方要求, 按时保量地完成其所承接工程。
7.6乙方必需认真学习和严格实施国家法律法规、 政府相关要求、 和甲方相关文件, 做好计划统计、 技术资料、 质量、 安全、 消防、 治安、 文明施工、 财务、 预结算、 资金、 成本、 劳务分包、 材料采购、 完工资料等工作, 并主动配合建设单位、 工程监理和甲方管理工作, 对不符合上述管理规范要求, 乙方必需限期进行整改。
7.7乙方是工程款回收第一责任人, 每个月须与建设单位落实工程款回收数额, 通知甲方财务人员持票收款, 并按要求立刻向企业缴纳管理费。
7.8协议使用期内全部工程项目, 乙方必需根据协议金额参与建筑保险。发生保险责任时, 要立刻采取方法, 避免事态扩大。并主动帮助有
关部门做好善后处理工作, 负担各项费用以及民事责任。
7.9乙方根据分包协议约定足额支付劳务费用和分包费用。乙方确保按国家、 地方相关法规及企业要求支付农民工工资, 并对此负担全部相关责任。
7.10 乙方应以内控预算成本为基础, 强化施工过程中各步骤管理与控制, 确保内控预算成本实现。必需认真计算核定工程所需要消耗材料用量, 努力争取做到节省;
 第八条 协议变更、 解除、 终止和违约责任
8.1  甲方或乙方未按本协议条款约定内容推行自己各项义务致使协议无法推行, 应负担对应违约责任, 包含支付违约金, 赔偿因其违约给对方造成损失。
8.2 有下例情形能够终止协议:
8.2.1乙方承包工程中, 在质量、 安全、 工期、 劳务分包方面出现重大责任事故或出现对甲方声誉影响较大其她责任事故时, 甲方可终止本协议;
8.2.2向甲方提供不真实资料, 私下承接工程;
8.2.3经查实乙方有隐瞒工程收入、 贪污受贿行为;
8.2.4不接收甲方管理, 拒不更正错误, 在工作中诋毁甲方形象, 造成恶劣后果;
8.3乙方在承包施工期间不准临阵逃脱, 弃权承包; 一经出现此事, 甲方有权追究责任, 造成损失从其股金中扣除。 
8.4协议终止后, 乙方不得再以任何单位名义或者变相以其她单位
名义在本协议界定系统范围内延续从事工程承包业务; 不然视为违约, 违约方愿意支付甲方20万元作为继续使用工程资源经济赔偿;
第九条争议处理
9.1 甲乙双方对本协议推行有争议, 双方协商处理, 协商不成, 双方约定能够向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9.2 甲乙双方因本协议推行发生债权债务纠纷, 双方约定债权人有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 协议生效和终止
10.1本协议自甲乙双方签字盖章且乙方交纳工程投资后生效, 至工程完工交付使用、 完工工程结算完成、 工程款全部收回且乙方已偿还全部债务后终止。
10.2在各项工程完工结算完成之前, 全部财产及项目全部资料属甲方全部, 保修责任完成, 回收保修尾款, 全部财产处理变现。
10.3协议终止后由甲乙双方组成清算小组, 对乙方负责项目进行清算, 清算结果不足以支付债权债务时, 由投资人进行追加深入投资, 直至清偿完成为止。产生利润, 根据最初投资百分比进行分割完成, 协议自行终止。
本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商, 并签署补充协议。
1.3本协议一式 贰 份, 甲乙双方各执 壹 份。
甲方（盖章）:                             乙    方:
负 责 人:                                    身份证号:
联络电话:                                   联络电话:

协议签署日期:      年    月   日