弱电施工工程清包协议模板.doc

弱电工程施工清包协议
委托方 (以下简称甲方): 联络电话:
　　施工方 (以下简称乙方): 联络电话:
　　甲乙双方本着友好合作态度, 根据《协议法》等相关法律, 在平等公正情况下签定以下协议
　　一、 工程概况
　　工程地址:
　　二、 价格
　　清包工费: ￥ 元, 大写:
具体价格金额以下:
序号
项目
数量
单价
金额
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　　　三、 付款方法
　　1、 施工队进场, 预支开工费: 元
　　2、 线缆拉线架设完成, 付 元
　　3、 线路测试调试完工, 付 元
　　4、 弱电设备安装完工, 付 元
　　5、 保修金 元, 从完工之日起1年后支付
　　四、 设计
　　1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套, 并负责交底工作.
　　2、 甲方若无图纸, 须向乙方交代清楚要求, 乙方施工前须画草图让甲方认可.
　　五、 材料
　　1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单, 甲方应在4天内立刻采购材料供施工队使用, 双方应各自负担各自拖延工期责任和经济损失.
　　2、 未经甲方同意, 乙方不得自行采购材料, 若已采购, 甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料费用.
　　3、 乙方应在甲方指定建材供给点购置材料, 并开具正式发票.
　　4、 乙方应验收甲方所购建材质量, 发觉质量问题应向甲方立刻提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用, 应书面要求乙方, 并负担因材料质量引发损失.
　　5、 乙方应帮甲方收货, 查对数量和配件正确性.
　　6、 乙方应做好材料保管工作, 严禁闲杂人等进入工地现场.
　　7、 乙方应确保在本工程区域内没有双包和半包工程.
　　8、 乙方应做好对施工完成成品保护工作.
　　9、 未经甲方许可, 乙方不得携带任何布线材料出门, 若发觉这类现象, 按材料价格加倍从人工费中扣除。
　　六、 工期
　　从 20 年 月 日起至 20 年 月 日止, 工期为 天, 因甲方原因拖延, 工期顺延, 乙方能够想甲方提出延误人工费赔偿, 因乙方原因拖延工期, 甲方可扣除乙方人工费50元/天
　　七、 材料搬运
　　甲方材料送至工程所在地, 乙方任何施工人员应无条件搬运。
　　八、 垃圾清运
　　1、 垃圾袋装化
　　2、 垃圾应日日清
　　3、 垃圾应由乙方清运至物业指定垃圾堆放场所
　　九、 劳动力管理
　　1、 开工前乙方应向甲方提供全部施工人员身份证复印件。
　　2、 未经甲方许可, 非工地施工人员不得在工地过夜。
　　3、 甲方应立刻替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。
　　4、 乙方应含有在 暂住一切证件, 因证件不全引发相关损失由乙方自行负担。
　　5、 乙方指定由 为工地现场责任人, 为替补责任人。
　　6、 在协议价内, 乙方有义务提供 人次跟随甲方挑选材料。
　　7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员, 天天工地现场必需保持2(1人)人以上施工人员。
　　8、 未经甲方同意, 任何情况下乙方不得停工或殆工。
　　十、 施工机具
　　1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器, 并确保工具和测试仪器安全性和良好使用性, 乙方自行负担工具维修费。
　　2、 因工具和测试仪器所产生易耗品(如接头、 小型设备器材等)由甲乙双方各自负担二分之一, 甲方代购, 在工程完工后结算。
　　十一、 工地现场管理
　　1、 现场严禁使用明火。
　　2、 现场严禁吸烟。
　　十二、 维修
　　1、 因乙方施工原因造成质量问题, 乙方应在两年内无偿维修。
　　2、 一般维修乙方应在甲方通知乙方后三天内立刻维修, 特殊情况(断电, 掉落, 主干断网等问题)乙方必需在二十四小时内赶到并维修。
　　　十三、 协议附件
　　1、 施工项目清单。
　　2、 双方认可工程施工报价单。
　　3、 乙方开出辅助材料采购清单。
　　十四、 协议争议
　　1、 出现争议甲乙双方先协商。
　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
　　十五、 装修要求
　　A.工程施工方案工艺
弱电线路安装工艺要求:
弱电设备安装工艺要求:
　　1、 弱电线路安装时, 必需用有合格证书布线产品材料。
　　2、 弱电线路按国际通行方法 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。 电源采取三线制安装必需用三种不一样色标。标准上, 红色、 黄色、 绿色、 为火线色标。兰色、 白色为零线色标。黑色、 黄绿彩线为接地色标。
　　3、 全部线缆安装时, 必需用对应pvc管和钢管穿起来, 埋在事先凿好深宽为4×3cm槽子里, 如遇并排线路槽子凿宽时, 不能影响其她工种施工, 必需时可和其她装修, 土建工协商处理施工中难题, 不得有只顾自己, 而不顾大局施工作风。
　　4、 全部线路必需按横平竖直方向分布, 严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右, 然后沿墙壁, 顺地面 垂直分布, 转弯处用90度弯头或软管联接好, 并用管卡固定好。全部线缆在pvc管和钢管里不能有接头。
　　5、 预埋线缆管道直径大小是按线缆外经功率和穿过电缆数量来测算, 必需确保管道内有30%空间预留。
　　6、 须隐蔽管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业, 完工交验前应向业主提供室内管线完工图。
　　5、 施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-
进行施工。
　　6、 业主委托施工承包人购置材料, 施工承包人在购置和运抵施工现场前其制造厂商、 品牌、 规格、 单价等须取得业主认可, 应有品质确保书和有效发票, 不然业主有权拒绝验收或提出退货、 返工及赔偿损失。
　　7、 确保表现原先约定好弱点布线施工设计思想, 不能私自改动。如有改变, 必需取得业主同意。
　　8、 业主购置由生产商、 供给商、 销售商负责上门安装设备(如网络设备、 电脑设备、 监控设备等), 在上门安装时, 施工承包人应主动作好相关辅助配合工作(包含所购材料、 设备等帮助搬运至现场)。
　　9、 除上述布线要求外, 如有增加工作, 不超出工程5%, 不增加工资。
　　10、 工程为清包, 业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
　　11、 施工单位必需确保施工质量, 发生施工质量问题, 施工单位应立刻给予更正。如完工验收时如发觉质量问题, 施工单位应立刻给予更正, 在未达成业主整改要求前业主有权拒付人工费。
　　12、 施工人员要文明施工, 严禁野蛮施工。如: 要珍惜室内原有设施, 业主全部物品未经许可, 不得私自处理等。业主对表现不好施工人员有权要求掉换, 承包人不得拖延。
　　15、 施工单位负责立刻清理建筑垃圾至要求位置, 工程施工结束后, 施工人员负责场内建筑垃圾清运, 完成后方可立离场。
　　16、 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育, 施工人员不得在施工现场违法乱纪, 一旦发生问题, 后果自负。
　　十六、 附加条款
　　甲 方: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙 方:
　　签 章: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 签 章:
　　签约日期: 　　　　　　　　　　　　　　　　   签约日期: