智能化设计合同模板.doc

智能化设计协议协议编号: 成本代码: 委托事项名称: 智能化设计发包人: 设计人: 【 】月【 】日 智能化设计协议发包人: （以下简称“甲方”或“发包人”）设计人: （以下简称“乙方”或“设计人”） 发包人委托设计人负担 智能化项目工程设计。双方经协商一致, 签署本协议。1. 本协议依据下列文件签署: 1.1 中国协议法、 中国建筑法、 建设工程勘察设计管理条例。1.2 国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程同意文件。2.本协议设计内容: 方案深化设计、 施工图设计设计阶段, 设计人完成各阶段设计结果应满足附件一设计任务书要求设计深度要求。发包人工程造价控制在_人民币 万元内(不含停车场管理系统、 机房工程、 客流统计系统)。如设计人设计结果不符合上述工程造价控制指标要求, 设计人应按发包人要求无偿进行修改, 直至满足上述造价控制指标要求。不然将对乙方处以不超出设计费总额罚款。3.发包人应向设计人提交相关资料及文件: 序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜1建筑物周围市政管线资料1依据本项目工程进度提供2设计任务书13建筑及其她专业施工图纸14计划设计管控关键点15其她相关附件设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料, 并在领取时确定资料是否符合要求, 逾期领取, 对应后果及责任由设计人负担, 不视为发包人违约, 且设计结果提交时间不予顺延。设计人如发觉发包人提供资料不符合要求, 应于领取资料后【 】日内向发包人提交书面说明, 不然视为设计人领取资料能够满足其推行本协议项下义务要求。4. 设计人应向发包人交付设计资料及文件: 设计阶段资料及文件名称份数提交日期相关事宜方案设计方案设计文件A3黑白文本8套, 设计图电子光盘两套弱电智能化方案在定标后30个日历日施工图设计施工图设计文件施工图图纸累计十二套、 电子光盘三套弱电智能化施工图在定标后200个日历日5 设计服务内容: 设计人设计服务须按项目所在地计划部门和发包人要求完成, 按时提供高质量设计结果, 并无偿提供专业设计咨询。设计人提供设计服务内容包含设计人在投标时提供概念设计方案; 以及在发包人确定建筑设计方案基础上进行方案深化设计、 施工图设计及施工阶段服务工作。5.1设计范围和内容: 设计范围: 红线内智能化管线及其全部施工图设计。设计内容: 安全技术防范系统(数字视频监控系统、 电梯监控及五方对讲系统、 入侵报警系统、 无线对讲系统、 出入口控制系统、 停车场管理系统、 离线巡更系统)、 建筑设备监控系统、 能源管理系统、 智能化照明控制系统、 通信网络系统、 综合布线系统、 移动通信中继覆盖系统、 公共广播系统、 信息公布系统（多媒体查询）、 有线电视系统、 客流统计系统、 程控交换机系统、 慧云智能化集成系统、 智能化系统防雷设计、 智能化设备供电系统设计、 机房工程及线槽路由系统等。5.2 智能化方案确定阶段: 5.2.1 依据经发包人确定建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。5.2.2 提供整个工程智能化实施方案。5.2.3 提供智能化系统及平面部署图。5.2.4 提供智能化设备材料技术参数、 规格选型。5.2.5 在满足限额设计要求情况下完成智能化成本概算, 注明关键材料参考品牌（发包人合格供方库）、 单价, 并进行说明。 5.2.6 依据机电专业楼宇自控节能要求和工艺要求, 确定BA工程方案、 设计要求、 平面部署、 技术参数、 材料规格选型等。5.2.7 提供对其它相关专业（土建及设备等）技术及安装要求和实施界面。5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确定。5.3 施工图设计阶段: 5.3.1 依据经发包人确定智能化设计方案, 进行施工图设计工作。5.3.2 提供智能化全部系统施工图。5.3.3 建筑设备监控系统施工图应包含: 1) 设计说明（包含网络拓扑图、 系统功效说明及性能指标、 系统设备配置和器材线缆等清单）。2) 控制网络连接系统图。3) 建筑设备监控工程监控点表。4) 空调机组及其焓值控制、 冷冻站、 新风机组、 污水泵、 给水泵、 送（排）风、 冷却塔、 冷（热）水、 发电机组、 照明控制等系统及其其它设备控制策略、 控制步骤图、 原理图及电气端子接线图、 电控箱二次原理图。5) 冷却塔接管系统、 全部空调机房局部系统、 冷冻机房及换热站局部系统等控制平面图及电缆表。6) 发包人要求或国家及当地消防局要求监控或只监不控设备系统图及电气端子接线图。7) BA工程全部管线桥架、 设备联线平面图。8) 控制中心和分控制设备平、 立、 剖面安装图。9) DDC、 传感器、 实施机构联线及安装大样图、 平面图等。5.3.4 图纸深度应达成施工招标及施工要求。5.3.5 完成智能化工程成本概算, 注明关键材料品牌（发包人合格供方库）、 单价, 并说明是否满足限额设计要求。5.4 施工配合阶段: 5.4.1 向施工单位进行施工图及技术交底, 并配合发包人在招投标工作中选择所用工程样板。5.4.2 在施工过程中依据发包人需要到派驻设计驻场代表1人, 现场进行指导施工及完善相关变更手续, 具体驻场时间以发包人书面通知为准直至完工验收结束, 相关费用包含在本协议总价内。5.4.3 配合发包人及相关部门进行中期质检及完工验收。5.5 在设计人为发包人提供各阶段设计结果初稿后, 发包人将依据政府或本身需求对设计人设计结果初稿提出修改要求, 设计人应立刻进行调整, 直至发包人书面确定为止。5.6 如在设计人服务过程中, 发包人要求设计人对经发包人确定设计进行颠覆性改变修改, 属于额外服务, 实施本协议第7.2条约定。5.7 设计人应负责审核施工单位深化设计图纸及工程洽商。6 结果交付要求: 6.1 方案深化设计阶段: 6.1.1 弱电智能化各系统功效设计说明及性能指标。6.1.2 弱电智能化各系统网络图、 系统图。6.1.3 监控点表。6.1.4 弱电各点位具体平面部署图。6.1.5 系统设备配置等清单。6.1.6 各系统工程成本概算。6.1.7 A3黑白文本8套, 设计图电子光盘一套。6.2 施工图设计阶段: 设计人交付结果在符合设计任务书结果要求和本招标文件第5条设计服务内容及周期要求外应同时符合: 6.2.1智能化各系统设计说明。6.2.2图纸目录: 标明图纸内容、 图号、 图幅; 6.2.3设计说明及图例: 说明设计依据、 遵照标准, 各子系统功效及配置概况、 各子系统施工要求、 设备材料安装高度、 与各专业配合条件、 各施工需注意关键事项、 接地保护内容, 注明图纸中相关特殊图形、 图例说明, 对非标准设备订货说明; 6.2.4设备材料表: 分系统罗列各系统关键设备材料选型规格、 数量; 6.2.5系统图: 表现系统原理、 系统关键设备配置和组成、 系统设备供电方法、 系统设备分布楼层或区域、 设备间管路和线缆规格、 系统逻辑及连锁关系说明。对于楼宇自控系统, 能表现所监控机电设备工艺步骤及监控点设置、 监控点类型(AI、 AO、 DI、 DO)及供电等级、 控制器划分、 相关机电设备和电气控制箱编号等;6.2.6平面部署图:分层表现该层上弱电相关设备位置、 安装方法, 线槽和管路规格、 走向和敷设方法, 线缆规格、 走向, 弱电井位置及井内设备材料部署示意, 控制室位置。6.2.7详图: 控制室部署平、 剖面图。表现弱电间内设备、 线槽、 管路部署, 控制室内操作台、 显示器、 工作人员衣物柜部署。明确弱电间内电源、 防雷要求、 控制室内装修要求和电源要求。因为弱电间内还有消防系统设备, 弱电间部署时需与甲方相关部门协商确定。6.2.8室外管线图: 标明室外弱电管线敷设方法、 埋设深度、 线路坐标、 架空线路高度、 杆型、 多种管线规格型号, 与其她管线平行和交叉坐标、 标高, 与城市或园区管网衔接位置。6.2.9设备配线连线图: 各系统外接线量复杂设备需提供接线图, 如楼宇自控系统控制器、 门禁管理系统控制器、 停车管理系统、 视频监控系统控制室内设备间连线。背景音乐控制室内设备间连线等等。外接线简单可注明参见设备说明书, 如摄像机、 扬声器等接线。6.2.10 智能化各工程成本概算包含各系统设备配置和器材、 线缆等清单, 弱电智能化各工程成本概算对于以上图纸, 设计人须先提供图纸及光盘各一式二套供发包人审阅及确定, 待取得发包人书面确定及同意后, 设计人即应按发包人要求出具并提供最终施工图图纸累计十二套、 电子光盘三套。7 本协议设计费确定与支付7.1 本协议项下设计费单价为_ _元/平方米, 设计面积为 万平方米, 设计费总金额（即总设计费为_ _元人民币（小写: 元）。7.2 本协议项下设计费采取固定综合单价, 总价包干方法, 碰到下列情况许可调整: 7.2.1 假如经审核后设计面积与前述第5.1条所述设计面积误差在5%以内含5%）, 总设计费不作调整。假如经审核后设计面积与前述第5.1条所述设计面积误差超出5%, 则总设计费设计费单价审核后设计面积。7.2.2 前述总设计费为固定包干总价性质, 已经包含通常性修改费用。除非设计项目发生双方一致确定颠覆性改变造成设计工作量大幅增加, 不然不再增加修改费用。如设计项目发生双方一致确定颠覆性改变造成设计工作量大幅增加, 则双方协商该项修改费用。如在设计过程中, 双方对是否组成颠覆性改变修改了解产生分歧, 设计人应根据发包人要求完成设计工作, 设计费用待设计工作完成后再另行协商确定, 设计人不得以此为由拖延或是拒绝进行后续工作, 不然视为设计人违约, 设计人应负担对应违约责任。但若因设计人所提供概算书、 预算书不正确, 实际实施成本（将）超出发包人所确定成本控制目标, 或者因设计人设计错误等设计人责任, 造成发包人对前一阶段设计进行颠覆性改变修改, 不视为设计人提供额外服务, 设计人不得再另行收取费用。7.2.3发包人、 发包人上级主管部门及设计人依据经三方会签计划设计管控关键点进行审查, 最终由发包人上级主管部门评价设计结果合格率, 以计划设计管控关键点形成设计管控通知, 出具评价结果, 经发包人计划副总签字确定后, 交设计人。该评价结果与总设计费支付百分比挂钩, 具体措施见下表。发包人有权依据上述评价结果及对设计费计算方法, 在应付设计人任何一笔款项中对设计费付款额进行调整, 设计人对此不持任何异议。序号合格率（R）总设计费支付百分比最终总设计费R计算方法190%R100%100%协议要求总设计费数量各专业合格管控关键点量各专业全部管控关键点数=R2R90%R协议要求总设计费R7.3 设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费百分比付费额（万元）付费时间第一次付费20%（定金）本协议签署后10个工作日内第二次付费20%完成方案设计、 经过发包人组织方案评审会审查并报建后10个工作日内, 第三次付费30%完成施工图设计并经过审查（包含发包人审查、 发包人组织评审会评审和审图中心审查（如有）后10个工作日内, 第四次付费10%弱电系统施工完成并经过完工验收后10个工作日内第五次付费剩下设计费最终以经发包人审核确定金额为准本项目工程完工验收合格、 设计人帮助施工单位完成完工图且结算完成及设计遗留问题处理完成后15个工作日内7.4 协议推行后, 定金抵作设计费一部分。7.5 在发包人每次付款前, 设计人应向发包人出具符合发包人要求对应金额正当税务发票, 不然发包人有权顺延付款且不组成违约。8 双方责任8.1 发包人责任: 8.1.1 发包人按本协议第三条要求内容, 在要求时间内向设计人提交资料及文件, 并对其完整性、 真实性立刻限负责, 发包人不得要求设计人违反国家相关强制性规范进行设计。8.1.2 发包人要求设计人比协议要求时间提前交付设计结果（包含全部设计资料和文件等）时, 设计人应全力配合, 并不收取赶工费。8.1.3 发包人应为派赴现场处理相关设计问题工作人员, 提供必需工作生活及交通等方便条件, 其费用由设计人自行负担。8.1.4 发包人拥有设计人提供全部设计结果（包含设计资料和设计文件等）知识产权和相关财产权利。8.1.5 发包人有权为营销需要而使用设计人名称和标志（含设计人设计师姓名）, 包含但不限于经过报纸、 杂志、 广告以及网络媒体等, 且无需另行取得设计人及其设计师同意。同时, 发包人有权公开对设计人设计结果进行介绍和评论。设计人承诺此种形式介绍和评论不组成侵权。8.2 设计人责任: 8.2.1 技术要求: 8.2.1.1 设计人应按国家技术规范、 标准、 规程及发包人提出设计要求, 进行设计, 按协议要求进度要求及份数提交质量合格设计结果, 并对其设计结果质量负责。8.2.1.2 设计人负责 弱电智能化方案深化及施工图设计工作, 并对设计适用性、 正确性、 经济合理性全方面负责。8.2.1.3 设计人采取关键技术标准是: 现行国家及地方标准规范、 规程和要求。8.2.1.4 设计合理使用年限为 50 年, 自本项目整体工程完工验收立案完成之日起开始计算。8.2.1.5 设计人按本协议要求内容、 进度及份数向发包人交付资料及文件。依据发包人办理多种报建手续需要, 设计人须在设计正式施工图之前, 配合发包人要求提供报批用施工图, 时间上需满足发包人办理手续进度要求, 且该费用已包含在协议价款中。8.2.1.6 施工图必需包含具体总图设计, 应含有室外管网综合布线与标高。 8.2.1.7 施工图必需包含关键楼层天花管线综合图, 该图应含有具体布线、 标高。8.2.1.8 设计人应有具体设计进度计划和进度确保方法及质量确保方法。8.2.1.9 设计人负担因其本身设计质量原所以发生设计变更给发包人带来损失, 尽可能降低其她原因造成设计变更。8.2.1.10 施工图设计在符合通常性要求基础上必需满足设计任务书中技术要求和深度要求。8.2.1.11未经发包人事先书面同意, 设计人不得受理施工单位或发包人任何商业合作伙伴提出任何变更要求, 不然设计人应赔偿由此给发包人造成一切经济损失。8.2.2 项目设计服务、 确保方法8.2.2.1 因为设计分为方案设计阶段和施工图设计阶段前后两个阶段, 设计人应对计划至方案设计阶段设计提供必需技术支持, 主动参与与各阶段相关技术论证、 图纸审核及阶段技术结果确定, 并依据此结果进行施工图设计, 确保两个阶段设计工作顺利衔接。8.2.2.2 设计人交付设计资料及文件后, 按要求参与相关设计审查, 并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计资料及文件后, 按发包人通知时间抵达发包人指定地点, 负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理相关设计问题和参与法定分项工程验收及完工验收。8.2.2.3 为便于对整个工程项目全程控制, 在施工关键步骤, 设计人应派驻现场代表, 并随工程进度依据专业调整现场代表专业（具体派驻时间由发包人通知确定）。8.2.2.4 为满足本项目进度要求, 设计人承诺可依据发包人需要提供施工设计过程图纸。8.2.2.5 设计人在项目总承包单位编制完工图前一个月, 向发包人移交一份有设计技术责任人签署设计变更补充通知单目录, 施工图纸最终版本及目录。8.2.2.6 因为本项目是订单式项目, 如发包人要求设计人指派人员参与发包人与主力店技术对接, 设计人必需配合; 设计人在本项目施工过程中应全力配合发包人商业合作伙伴提出要求（具体要求由发包人发出）, 立刻处理现场问题并出具对应设计变更。8.2.2.7 设计人应根据发包人要求参与发包人组织各施工阶段验收, 对发觉问题立刻提出处理意见, 并按建设工程完工验收立案制度要求, 配合发包人做好中间验收及完工验收工作, 帮助并配合发包人委托总承包单位完成完工图编制。8.2.2.8 设计人承诺, 在本工程设计及施工过程中, 为了设计优化需要, 设计人应发包人要求, 随时提供本项目计算数据及图形文件电子文档。8.2.2.9 若设计人未能立刻推行本协议项下相关协议义务或推行义务不符合协议约定, 则发包人有权临时不支付当期设计费, 直至设计人推行协议义务符合约定为止。8.2.2.10 设计人应向发包人提供负责本项目设计组组员名单, 并确保按其实施。8.2.2.11 本项目设计深度要求根据国家相关编制深度要求和设计任务书中相关要求。设计文件编制应符合相关中国相关法律、 法规、 规章、 标准、 规程、 管理措施等各类规范（包含但不限于环境保护、 消防、 安全、 节能要求等）和本协议要求。8.2.2.12 设计人必需参与和支持项目工程报建协调, 确保其设计结果符合当地技术要求, 帮助发包人经过政府报批报建相关工作。8.2.2.13 项目实施期间因设计工作和现场施工指导需要而发生差旅费均包含在总设计费内, 不再额外计费。8.2.2.14 设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人错误造成工程质量事故或安全事故损失, 设计人除负责采取补救方法外, 应免收直接收损失部分设计费, 并依据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。8.2.2.15 设计人负责该项目红线范围内全部商业商场建筑物方案和初步设计报批报建出图等配合工作、 智能化施工图设计工作, 并对整个项目工程智能化设计适用性、 正确性、 经济合理性全方面负责。8.22.16 依据发包人办理多种报建手续需要, 设计人须在设计正式施工图之前, 配合发包人要求提供报建用施工图, 时间上需满足招标人办理手续进度要求, 且该费用已包含在总设计费中, 不再额外计费。8.2.2.17 设计人须依据发包人要求帮助完成本项目人防设计, 并帮助发包人完成报审工作。8.2.2.18 设计人负责审核本项目其她专题设计企业专题设计牵涉到智能化部分设计图纸, 并提出审核意见报发包人, 做好协调与综合服务工作。8.2.2.19 假如发包人要求智能化技术方案需要经过教授论证, 设计人必需配合, 教授论证会由发包人组织, 设计人参与, 依据发包人要求, 将论证意见落实到设计图纸中。8.2.2.20 设计图纸及说明应完整、 清楚、 明确、 齐全。设计中选择设备或新材料、 新技术、 新工艺采纳应在满足设计要求同时便于施工且性能稳定。严格控制工程成本投入, 优化设计, 提升工程质量, 合理降低工程消耗。8.2.2.21 因为商业地产开发特殊性, 主力店方二次设计完成后, 设计人需将全部设计整合为一体, 并为其她二次专业设计提供技术支持与服务。8.2.2.22 设计人应与建筑设计单位紧密配合, 在符合规范要求前提下, 尽可能满足发包人系统设计要求, 确保方案设计与施工图设计衔接含有连贯性, 同时对不合理内容提出合理化提议。8.2.2.23 在设计过程中, 发包人有权根据设计全方面质量管理要求抽查设计过程中某一步骤, 对不符合国家及项目当地要求要求而在施工过程中给发包人带来重大经济损失, 发包人将有权酌情扣减设计费。8.2.2.24 设计人关键技术力量要主动参与关键步骤内部技术把关和方案优化。在服务过程中, 设计人总工及教授有义务与项目当地职能部门进行图纸技术方面解释和沟通。8.2.2.25 在设计过程中, 设计人应依据发包人工作需要提供分阶段图纸, 商业建筑部分施工图应包含但不限于以下多个阶段: 隐蔽工程施工图、 安防专业施工图、 完整版施工图（能满足实际机电设备安装图纸）、 最终版施工图（含全部工种及内容图纸）。8.2.2.26 在设计过程中, 设计人设计人员应依据发包人设计指导思想进行优化设计, 当双方设计思绪产生较大分歧时, 在无违反国家及项目当地相关规范前提下, 应无条件地实施发包人意见, 不然发包人将有权酌情扣减设计费。在设计过程中发包人要求关键步骤, 设计人应长久派驻现场设计组, 与发包人亲密配合, 确保方案设计与初步设计、 施工图设计有机衔接, 并确保由一个项目设计组完成施工图设计工作。8.2.2.27 设计人应主动配合现场施工需要, 碰到关键问题, 设计人应在接到发包人通知后二十四小时内委派相关人员到指定地点处了处理施工中技术问题, 并当日即时办理洽商、 纪要或临时设计变更文件, 并在以后48小时之内补交正式文件。确有需要延优点理时间疑难问题 与发包人约定后立刻处理。8.2.2.28 设计人出具全部变更、 洽商等文件必需事先取得发包人确定, 未经发包人确定, 设计人不得受理其她任何单位提出变更请求。8.2.2.29 设计人应参与发包人组织必需施工中阶段性验收, 对发觉问题立刻提出处理意见, 并按建设工程完工验收立案制度要求, 配合发包人做好中间验收及完工验收工作, 帮助并配合招标人委托总承包单位完成完工图编制。8.2.2.30 设计人工作包含但不局限于以下内容: 各系统设计说明、 系统图和平面图, 楼控系统点表、 各系统设备材料清单和数量统计表。8.2.2.31 设计人负责完成本项目所在地建设局招标办要求设计招投标工作, 领到中标通知书, 费用（除应由发包人向当地建设局所支付招投标交易费外）由设计人支付。8.2.2.32 设计人应对发包人所需招标项目, 如设备、 内外装及外环境等提供配合服务。8.2.2.33 全部出图费用、 盖章和设计报验需要发生费用均包含在此次报价内。8.2.2.34 设计人负责经过本项目当地市公安局技防办设计评审, 本协议设计费中已包含经过公安局技防设计评审全部费用, 发包人不再负责支出任何评审费用。8.2.3 设计人负责本项目关键设计人员: 序号职务姓名职称联络电话1项目总责任人2设计总监3项目组组员8.2.3.1 设计人确保本身及其上述设计人员在本协议使用期内连续含有承揽本协议所述设计工作对应正当资质。未经发包人事先书面同意, 设计人不得私自更换前述设计人员, 不然发包人有权解除本协议, 设计人应负担违约责任, 并赔偿设计人所以遭受全部损失。8.2.3.2 设计人应自行办理承揽本协议所述设计工作所需全部政府审批（或立案）手续, 并负担费用, 且不得影响本协议实施。9 保密及知识产权9.1 设计人因为推行本协议而取得发包人项目资料, 包含但不限于发包人提供施工图纸等以及设计人依据本协议所完成全部设计结果和资料, 均属于发包人商业机密, 设计人不得随意复制, 不得向与设计人无关人员或第三方展示、 传阅, 也不得非为本协议目进行利用。9.2 设计人及其设计人员应确保其提供给发包人设计结果及相关资料原创性且不存在任何知识产权（包含但不限于著作权、 专利权）纠纷和争议。不然, 设计人应该赔偿发包人所以而蒙受全部损失。设计人及其设计人员依据本协议所完成全部设计结果（包含设计资料和文件等）知识产权和相关财产权利均属于发包人, 设计人除依法保留备份存档外, 不得再留存任何副本。未经发包人事先书面许可, 设计人不得将该设计结果应用于其她项目, 也不得向第三方转让或许可使用, 不得以此进行牟利。9.3 设计人对设计结果进行宣传及出版需事先取得发包人书面同意。9.4 设计人为宣传需要而使用发包人名称和标志, 包含但不限于经过报纸、 杂志、 广告以及网络媒体等, 需事先取得发包人书面同意。95 自设计结果提交发包人之日起, 发包人拥有设计人提供全部设计结果（包含设计资料和设计文件等）知识产权和相关财产权利。设计人及其设计人员在根据协议约定向发包人提交设计结果时, 应该随设计结果同时向发包人提交附件二知识产权权转让承诺函。9.6 本协议终止, 不影响设计人依据本条约定应该负担保密和知识产权责任。9.7 设计人违反上述条款约定, 设计人应该向发包人支付人民币10万元违约金。若该违约金不足以填补发包人所以而蒙受损失, 则发包人有权向设计人追偿。10 违约责任10.1 在协议推行期间, 发包人有权单方终止或解除协议, 且不负担任何违约责任（设计人违约情况除外, 因设计人违约造成协议终止 按本协议另行约定实施）, 设计人未开始设计工作, 不退还发包人已付款项, 同时, 发包人无须向设计人支付任何其她款项; 已开始设计工作, 设计人应将已完成工作结果提交发包人, 发包人依据设计人已完成实际工作量和对设计人已完成工作结果评审结果向设计人支付对应设计费, 设计人不持任何异议。若发包人通知设计人解除协议（书面或传真）, 设计人在收到解除协议通知后应立刻进行确定并与发包人协商善后事宜, 假如设计人在收到解除协议通知后七日内既不确定也不回复, 视为协议自动解除, 协议解除后根据协议相关条款进行结算付款（不解除设计人已设计部分相关义务, 如施工配合等）, 双方互不负担违约责任。10.2 发包人应按本协议要求金额和时间向设计人支付设计费, 如有改变, 发包人需向设计人书面解释。因发包人原因造成设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建, 发包人均按要求支付设计费。10.3 设计人对设计结果（包含设计资料及设计文件等）出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计结果错误或者遗漏造成委托人损失, 设计人除负责采取补救方法外, 应免收直接收损失部分设计费, 并赔偿由此造成甲方损失, 赔偿金为不超出协议总设计费金额; 且发包人有权解除本协议, 发包人据此解除协议, 设计人应向发包人支付协议总价20违约金。10.4 如设计人拖延交付本协议要求设计结果（包含设计资料及设计文件等）或拖延推行施工配合工作, 每拖延一天, 应减收总设计费千分之二及赔偿发包人损失, 拖延超出20天, 除设计人负担前述责任外, 发包人有权解除本协议, 发包人据此解除协议, 有权没收设计人履约确保金并停付设计费, 设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。10.5 因为设计结果严重偏离发包人要求而设计人不愿修改或经2次修改仍达不到发包人提出要求, 发包人能够单方解除协议, 发包人据此解除协议, 有权没收设计人履约确保金并停付设计费, 设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。10.6 协议生效后, 设计人要求终止或解除协议, 设计人应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）, 且发包人有权没收设计人履约确保金。10.7 设计人不得将本协议所述设计工作转让或分包给其她单位, 不然, 发包人有权解除本协议, 发包人据此解除协议, 有权停付设计费, 没收其设计履约确保金, 设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。10.8 若设计人未能办理承揽本协议所述设计工作所需全部政府审批（或立案）手续, 造成其无法按约定推行本协议, 则其责任全部由设计人自行负担, 发包人有权解除本协议, 发包人据此解除协议, 有权停付设计费, 且发包人有权没收设计人履约确保金, 设计人还应返还发包人已付费用（其中预付款应双倍返还）。11其她11.1 在本协议推行期间, 发包人有权根据全方面质量管理要求以及本协议相关条款, 抽查设计过程中某一步骤, 对不符合国家、 项目当地要求以及本协议要求, 发包人有权责令设计人更正, 设计人应予更正。由此产生责任和损失由设计人全部负担。11.2 发包人委托设计人负担本协议内容之外工作服务, 需另行支付费用。11.3 因为不可抗力原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。11.4 凡因实施本协议所发生或本协议相关一切争议, 双方应经过友好协商处理。若协商不成, 本协议任何一方均可向北京仲裁委员会申请根据该委员会到时有效仲裁规则在北京进行仲裁。该仲裁裁决是终局, 对双方均含有最终约束力。11.5 本协议及附件、 中标通知书、 投标文件及附件、 招标文件及答疑以及双方认可来往电报、 传真、 会议纪要, 以及就本协议未定事宜双方签署补充协议等, 均作为本协议组成部分, 与本协议含有相同法律效力, 如相互之间出现矛盾, 以在后签署协议文件为准。11.6 设计人在投标时支付投标确保金（人民币壹万元）在设计人中标后自动转为本协议项下履约确保金, 在设计人完全推行本协议项下全部义务并经发包人确定无任何遗留问题后14个工作日内, 发包人应将剩下履约确保金无息返还给设计人。11.7 发包人与设计人明确, 双方就本项目权利义务关系仅由本协议及双方就本项目签署其她生效协议确定, 设计人与发包人任何关联企业在其她项目上争议和在任何与本项目无关协议上争议 不组成任何一方违反本协议及其她与本项目相关协议理由, 不然, 责任方应负担违约责任, 赔偿对方由此在本项目上造成全部损失11.8 通信联络双方通信联络地址见协议尾页下端。如有变更, 应在三日内书面通知对方。不然, 任何一方向对方该通信联络地址发函后, 不管对方是否收到, 均视为对方收到该信函。11.9 以下附件为本协议有效组成部分, 与本协议正文含有相同法律效力。附件一: 设计任务书附件二: 知识产权转让承诺函（随设计结果附上）附件三: 廉洁合作协议附件四: 收款账户信息11.10 本协议经双方盖章后生效。本协议一式六份, 发包人执四份, 设计人执二份。含有相同法律效力。11.11 本协议生效后, 按要求到项目所在省级建设行政主管部门要求审查部门立案。双方认为必需时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。（以下无正文）发包人名称: （盖章） 设计人名称: （盖章）法定代表人: （签字） 法定代表人: （签字）委托代理人: （签字） 委托代理人: （签字）住所: 住所: 邮政编码: 邮政编码: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 建设行政主管部门立案: （盖章） 鉴证意见: （盖章）立案号: 经办人: 立案日期: 年月日 鉴证日期: 年月日附件一 设计任务书详见【 智能化方案至施工图设计招标文件】附件二 知识产权转让承诺函（随设计结果附上）知识产权转让承诺函有限企业 : 相关【 】年【 】月【 】日 【 】（设计人单位）与贵方签署 智能化设计协议（下称“协议”）项下全部设计结果（下称“作品”）, 我方在此不可撤销地承诺: 第一条 我方对作品拥有充足、 完全、 排她著作权, 且从未授权任何第三方进行任何形式发表、 使用或用于开发。第二条 我方将按协议约定, 一次性将对作品所拥有知识产权全部转让给贵方, 转让费已包含在协议总价中, 贵方无需另行支付。第三条 贵方有权采取书面或电子等任何形式对作品部分或全部再制作或再创作, 包含但不限于采取书面或电子形式等。第四条 除非得到贵方书面同意, 我方将不在任何时间、 任何地点利用作品进行任何形式、 商业性或非商业性市场开发或宣传活动。第五条 贵方有权自行决定对作品进行任何形式使用、 开发、 授权、 许可或保护, 不受我方或任何第三方干涉或限制。上述活动可针对纸张、 电子等任何载体（包含在现在认知领域下不可知载体）进行。我方将不要求享受任何权利或分享贵方因上述活动所获取任何利益。第六条 假如我方违反以上承诺, 且未能在贵方发出要求更正书面通知之日起10日纠正, 贵方有权要求我方赔偿所以造成全部损失。第七条 本承诺函应依据中国（为本协议目, 不含港澳台地域）法律解释。第八条 本承诺函自签署之日起生效。承诺方: 【设计企业名称】（授权代表署名）: 【设计团体人员】（署名）: 身份证件号码: 【设计团体人员】签署日期: 年 月 日附件三 廉洁合作协议廉洁合作协议甲方（“发包人”）: 乙方（“设计人”）: 为加强 智能化工程设计项目实施期间廉洁管理, 确保项目高效优质按期完工, 甲、 乙双方经协商, 就 智能化设计协议（下称“协议”）签定本协议, 并做为双方共同遵守廉洁行为准则。一甲方责任1甲方有责任向乙方介绍本单位相关廉洁管理各项制度和要求。2甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。3甲方人员应严格遵守本单位相关廉洁管理要求, 不得接收乙方宴请, 不得接收任何形式实物、 现金或礼券。4甲方在项目实施期间发觉甲方人员任何形式索贿受贿行为, 均应立刻采取方法给予阻止, 并立刻通报乙方单位领导。5甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议要求, 甲方应视情节轻重、 影响大小给予行政及经济处罚。6对于乙方举报甲方人员违反廉洁要求情况, 甲方应立刻进行调查, 依据调查情况进行处理。二乙方责任1乙方应确保乙方相关人员了解甲方相关廉洁管理各项制度及本协议要求, 并遵照实施。2乙方不得宴请甲方人员, 不得以任何形式赠予实物、 现金或礼券。3乙方在项目实施期间发觉乙方人员任何向甲方人员行贿行为, 均应立刻采取方法给予阻止, 并立刻通报甲方单位领导。4乙方有责任接收甲方对乙方在项目实施期间廉洁管理实施情况监督。5乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式索贿或受贿行为立刻向甲方单位领导举报; 如乙方向甲方人员行贿, 或甲方人员向乙方索贿, 乙方满足其要求且未向甲方举报, 一经查实, 除赔偿由此给甲方造成损失外, 甲方酌情对乙方进行处罚, 乙方自愿