总包工程分包施工合同协议书模板.doc

总包工程分包施工协议协议书

总包方:
分包方:
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》、 《中国安全生产法》以及其她相关法律、 行政法规, 依据总包方《工程项目管理实施细则》、 《施工现场管理标准》、 《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》以及其她各项管理制度要求, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方就本项目工程和劳务分包施工相关事项协商一致, 签订本总包工程分包施工协议。
一、 分包项目概况
1、 分包项目名称:
2、 分包项目地址:
3、 分包项目施工组织形式:
4、 分包项目施工内容及范围: 详建设工程施工协议
二、 分包项目工期
1、 分包项目开工日期: 年 月 日
2、 分包项目完工日期: 年 月 日
3、 分包项目工期总日历天数:
三、 价款
1、 工程分包和劳务分包:
金额暂订（大写）: 元（人民币）
其中: 工程分包: 元（人民币）
劳务分包: 元（人民币）
2、 主体工程甲供（或委托乙方购置）钢材、 砼等关键材料、 设备小计
元（人民币）。
四、 质量标准: 合格
五、 甲乙双方责任与义务
1、 甲方责任与义务
（1）具体负责协调或组织该项目投标与协议洽谈工作。
（2）做好开工前各项准备工作、 组建工程项目部。
（3）甲方派驻该项目项目经理: 、 项目技术责任人: 、 财务责任人: 、 质量员: 、 安全员: 。
（4）帮助乙方做好工程预（结）算工作。
（5）帮助乙方回收工程款。若建设方未能按协议要求立刻拨付工程款, 甲方不负担代垫资金义务, 且乙方不得以此追究甲方责任, 但甲方可帮助乙方追收欠款。
（6）代乙方缴纳多种税费（含个人所得税等）。
（7）管理好项目公章。
2、 乙方职责与义务
（1）组建施工队伍, 派出乙方项目责任人、 物资供给、 施工机械管理人员和兼职安全员等, 负责完成本联合承建协议承包范围全部工程内容, 负责工程项目部日常管理工作, 乙方项目责任人: 。
（2）接收甲方对工程质量、 安全进度监督, 并接收甲方在主协议中对业主全部承诺, 接收甲方对工程进度款控制, 以确保工程顺利实施。
（3）该项目基层管理人员和作业人员由乙方聘用, 其人员必需按国家要求持证上岗。
（4）该项目全部材料、 设备, 甲方可委托乙方采购和租赁, 乙方所购（租）材料、 设备及其她物资等必需确保产品质检汇报时间有效性及检验单位必需含有法定检验资格, 并确保材料设备规格、 质量符合标准和含有出厂证实, 做好材料设备检验试验, 确保材料设备性能符合工程要求。
（5）乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必需担负起本身债务责任, 当甲方发觉乙方有拖欠管理人职员资以及材料供给商货款等不良行为发生时, 甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人, 而不需经乙方同意, 且乙方不得有任何异议。由乙方引发经济纠纷造成甲方被告上法庭声誉受损, 甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%违约金。
（6）乙方必需根据国家要求办理工程责任保险, 并按保险条例实施, 在工程施工全过程中人身、 设备、 安全事故责任由乙方负担关键法律责任和经济赔偿。
（7）本工程严禁乙方对外分包和转包。
（8）乙方应立刻做好完工资料, 工程预结算、 决算资料。
（9）政府相关部门、 建设方及甲方相关部门发出包含工程方面书面整改通知, 如工程质量、 进度、 安全、 文明施工、 环境保护等, 乙方必需在整改期限内按规范要求整改完成, 并书面给予回复, 不然, 甲方有权作出对应处罚或拒绝支付工程款。
（10）乙方负担甲方机构人员现场办公场所及费用。
（11）乙方必需遵纪遵法, 不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、 签署经济协议、 骗取钱财、 拖欠债务、 从事违法等活动, 由此造成一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发觉乙方有违法活动, 有权终止本协议, 追究乙方违约责任并向司法部门报案。
六、 工程项目部印章保管与使用
1、 项目部印章由甲方项目经理负责保管使用。
2、 项目部印章只能用于对业主财务往来以及完工资料、 预结算、 决算资料。
七、 甲方人员费用和管理费用收取管理
1、 甲方派出人员每个月工资性收入根据甲方制度实施, 其中项目经理
元; 技术责任人 元; 财务责任人 元; 施工员 元; 质量员 元; 安全员 元。累计: 元, 乙方按月支付, 由甲方统一收取, 统一考评后再计发。
2、 甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价 %管理费用, 管理费用不因本项目施工组织形式改变而降低。
八、 资金管理
1、 由甲方统一进行资金回收, 扣除税金, 人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章, 对资金使用和流向实施监控。乙方应将工程款使用在本工程中, 不能挪作它用, 乙方同意甲方在确保工程正常施工需要前提下分期支付。
2、 甲方管理等费用收取: 乙方按每次工程进度款回收基数, 按在建百分比同时支付, 在工程完工验收次月甲方收取费用到位率100%。
九、 履约确保
1、 乙方同意根据以下三种（选择一个）向甲方提交履约确保金或履约确保。
（1）若本工程对业主协议采取履约保函, 乙方同意根据甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函条件, 同时此资金做为乙方对甲方履约确保金。
（2）若本工程对业主协议采取履约确保金, 乙方同意将自有资金划入甲方计财处, 由甲方计财处支付给业主, 甲方开据收据给乙方; 业主给甲方开据履约确保金收据由甲方项目部财务责任人保留, 同时业主开据给甲方履约确保金收据同时转为乙方对甲方履约确保。
（3）若本工程业主协议无履约保函或履约确保金要求, 乙方必需向甲方交纳5-10%履约确保金, 即 元, 做为工程履约确保。
2、 确保金在协议期内不退, 协议期满后如数退还, 不计利息。如因乙方原因造成全部损失, 甲方有权在确保金中赔付。
十、 奖罚要求: 对工期、 质量、 安全、 文明施工等奖罚一律实施对业主承包协议之要求; 乙方在施工过程中发生质量事故, 延误工期事件等所造成一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责; 乙方在施工过程中发生安全检验事故, 由乙方负担关键法律责任和经济赔偿。
十一、 该工程实施过程中, 当乙方无力推行甲方与建设方签署施工总承包协议及补充协议条款（因不支付农民工工资、 材料款、 租金等造成相关人员闹事或影响恶劣行为均视为无力推行协议）, 甲方有权收回该工程经营管理权, 乙方必需无条件在限定时间内, 自动退出并赔偿对应损失。
十二、 工程质保金管理: 实施总包协议全部约定。
十三、 工程完工后, 乙方应立刻将一套完整完工资料交回甲方。
十四、 本协议未尽事宜, 在实施中双方协商处理, 签署补充协议作为本协议附件, 含有相同法律效力。
十五、 本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院, 任何一方违反本协议约定条款, 经双方协商不能处理争议, 另一方有权向本协议约定诉讼管辖地人民法院提起诉讼。
十六、 本协议属（重大、 关键）经济协议, 需要签署廉洁共建协议作为本协议附件（为标准附件, 视为签署）。
十七、 本协议一式贰份, 甲、 乙双方各执壹份。

甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日

本协议附件:
1、 乙方营业执照、 施工资质证书、 安全生产许可证、 税务登记证复印件以及法人授权委托书加盖鲜章。
2、 廉洁协议。