劳务工程挂靠协议书模板.doc

协议书

甲方: xxxx企业
乙方: xxxxxx
此协议本着公平、 公正标准, 双方协商而签订。因乙方承包xxxxxx部分土建、 钢构厂房、 综合楼等项目工程,且乙方对该工程建设所招聘施工人员要求用甲方名义并以劳务分包形式与xxxxx企业签署《建筑工程劳务分包协议书》。为了明确甲、 乙方之间关系和双方权利和义务, 特签订以下条款:
一、 工程概况
1、 工程名称: xxxxx部分土建、 钢构厂房、 综合楼等项目。
2、 工程地点: xxxxx第　　号地块
3、 工程内容: xxxxxxx部分土建、 钢构厂房、 综合楼等项目。
三、 协议价额: xxx万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费xxxx万元
四、 甲方基础权利与义务
权利:
1、 甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费千分之四作为劳务管理费。支付方法: 甲方以xxxxx企业每次拔款为依据拔付, 扣除千分之四管理费剩下款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不负担乙方一切费用如税金及违约金等一切款项。 
2、 假如乙方需要甲方提供发票, 税费由乙方负责缴纳。
3、 甲方有权维护本企业利益和乙方利益不受损害
4、 如乙方做出有损甲方声誉及形象行为, 甲方有权单方面解除本协议, 本工程管理费用不予退还。
义务:
1、 甲方在本协议生效后, 应向乙方提供相关资质及相关手续证件。
2、 如业主不能立刻支付劳务工人工资, 甲方有义务帮助乙方向业主追讨, 乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。
3、 对乙方提出在合理要求, 尽可能提供好服务
4、 不得违反本协议要求, 干涉乙方经营自主权。
五、 乙方权利与义务
权利:
1、 有权决定乙方机构设置, 人事任免和人员在聘用
2、 有权依据相关要求奖惩, 招用职员和解聘违纪人员
4、 实施内部独立核实、 自负盈亏。
5、 一切正常利润归乙方全部, 不受甲方干涉
义务:
1、 在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
2、 乙方农民工工资必需到甲方账户, 并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方
3、 乙方负责处理施工过程中发生事件, 自行处理施工条件及施工设备和乙方工人大小工伤和人身安全, 如发生工人亡及工程施工中其她一切意外事故, 一切赔偿责任由乙方负担, 与甲方无关。
4、 整个工程全部施工人员、 管理人员及与工程项目相关一切人职员资由乙方自行处理, 与甲方无关。
5、 认真负责进行施工项目质量和安全, 对所发生质量问题和事故乙方负完全责任, 甲方不负担一切责任。
6、 乙方必需负责办理本工程工地全部劳务人员意外伤害保险并接收甲方监督; 假如不为工人买保险, 则工人不得上岗, 假如本工程工地上发生一切安全事故, 一切责任与甲方无关。
7、 本工程所产生一切罚款, 全部由乙方负责, 与甲方无关。
8、 乙方按时足额向甲方缴纳管理费, 若乙方需要甲方提供协议约定以外其她服务, 乙方负责甲方工作人职员资、 差旅费用。
9、 甲方在乙方权益受到侵害时, 乙方需要甲方提供帮助时, 乙方应支付相关费用。
乙方责任
1、 乙方同意实施甲方与建设方签署本项目《建设工程施工协议》并自行组织施工人员, 自备施工所需一切机械设备工具、 施工人员安全帽等进场施工, 进场全部施工人员必需根据工程项目部相关要求进行登记造册, 应有身份证、 计生证、 劳务证和专业技术工种岗位证等相关证件, 乙方为进场施工人员购置人身意外保险, 进场人员必需接收甲方创办三级安全教育并经考试合格后持证上岗, 未经登记或安全教育私自上岗者, 每人每次处以500元罚款, 罚款归为甲方。
2、 因工程延误工期, 质量引发工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成一切后果及负担赔偿责任, 全部由乙方负担。
3、 甲方与xxxxxxx签署《建筑工程劳务分包协议书》待定由甲方推行工程施工义务, 应由乙方负责。待定由甲方负担责任由乙方负担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包协议发生纠纷起诉到法院, 法院判决甲方负担赔偿责任, 甲方有权利依据判决赔偿数额向乙方追偿。
4、 乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签署《建筑工程劳务分包协议》, 或中途另找其她劳务企业。
5、 乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算工人工资及机械费用数额。
6、 因施工人员伤亡事故或因欠工人工资, 施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资全部责任由乙方负担。
7、 工程完工、 验收、 结算乙方应通知甲方安排人参与, 工程价格结算资料应提供一份给甲方。
8、 乙方所做工程中途被解除或因其她及因工程无法继续推行, 乙方应该按所做工程量 结算出人工费和机械费数额千分之四给乙方。
9、 乙方必需按甲方支付给其工人工资立刻发给工人。如乙方挪用工人工资造成后果由乙方负担, 甲方不负任何责任。

六、 本协议签字盖章生效, 工程完工后失效, 一式二份, 甲、 乙双方各执一份

甲方: xxxxxxx
法定代表人:

乙方代表人:

签署日期: