电力施工合同模板.doc

电力施工协议

发包人:
承包人:
依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律、 法规, 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 就本建设工程协商一致, 签订本协议, 供双方遵照实施。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程范围: 　　　　　　　（详见施工图纸内容）
4、 承包方法:
5、 材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）
二、 协议工期及工期延误　
1、 开工日期: 　　年　月　日, 完工日期: 　年　月　日, 协议工期总天数　　天（以实际进场施工之日算起）
2、 因为承包人责任未按本协议要求日期完工, 每逾期一日, 承包人向发包人支付协议价款万分之　　, 违约金, 算至验收合格之日。
3、 因以下原因造成工期延误、 工期对应顺延:
发包人未能按约定提供（或确定）施工图纸及开工条件;
发包人未能按约定日期支付工程预付款、 进度款;
发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、 同意等, 致使施工不能正常进行;
设计变更或工程量增加;
不可抗力
其她非因承包人原因造成停工累计超出　　小时。
承包人在以上情况发生后　　日内, 就延误工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出汇报; 发包人代表（或监理工程师）在收到汇报后　日内给予确定, 逾期不予确定提出修改意见, 视为同意顺延工期。
三、 质量标准
工程质量标准: 合格、 根据《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、 协议价款
总计协议金额（大写）人民币　　　　　　小写￥　　
五、 工程款结算及支付
1、 工程完工验收合格支付工程款80%;
2、 搭电成功以后付工程款95%;
3、 剩下5%作为保修金, 一年后退还。
六、 施工准备
1、 承包人在协议签定后　　日内无偿完成图纸设计和细化, 完成后由发包人提交给设计院, 承包人协同参与技术交底方便图纸经过。
2、 发包人应办理完备项目报建、 图样签章手续, 协调好周围及相关部门关系;
3、 承包人于接到审查协议图纸　日内完成主构件加工并运抵工地现场;
4、 承包人严格按施工图纸中材料进行采购和加工, 并提供关键钢材, 彩板质量确保书;
七、 安全施工与检验
1、 承包人应遵守工地建设安全生产相关管理要求, 严格按安全标准组织施工, 并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验, 采取必需安全防护方法, 消除事故隐患;
2、 发包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育, 发包人不得要求承包人违反安全管理要求进行施工, 因发包人原因造成安全事故, 由发包人负担对应责任及发生费用;
3、 如发生安全事故, 承包人应按相关要求立刻上报相关部门并通知发包人, 同时按政府相关部门要求处理, 由事故责任方负担发生费用;
4、 当发包人与承包人对事故责任有争议时, 应按政府相关部门认定处理。
八、 工程完工验收及保修
1、 承包人在工程完工前三日内, 应将验收日期以书面形式通知发包人到时验收, 如发包人不能按期参与验收, 须提前通知承包人, 并与承包人另行约定验收日期, 但发包人必需认可承包人完工时间; 发包人推迟验收, 期间所发生管理费和其她损失均由发包人负担;
2、 发包人收到承包人验收通知未提出异议, 但到期又不按期组织验收或发包人提前使用, 视为验收合格;
3、 完工工程经验收合格之日, 办理工程移交, 从验收之日起三日内移交完成, 如发包人不按期接管, 致使工程发生损失, 应由发包人负担;
4、 工程已基础完工, 如遇某种材料或设备双方均无法处理, 致使该工程不能全部按期完工, 可作减项完工, 并对已完成工程进行完工验收和办理移交手续;
5、 自工程完工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责无偿保修, 保修期届满后, 承包人提供终生优惠服务。
九、 现场代表
发包人现场代表　　　　, 承包人场代表
双方代表权利义务按本协议约定, 处理工程中所遇问题协商、 及决议意见签证、 处理; 如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、 违约责任
一方违约时, 除前面条款另有约定外, 违约方支付违约金　　　万元。
十一、 争议处理
双方约定, 在推行协议过程中产生争议时, 双方应立刻协商, 协商不成, 任何一方应向　　　人民法院起诉。
十二、 附则
本协议未尽事宜, 双方可依据具体情况结合相关要求议定附则条款, 作为本协议之附件, 与本协议含有相同效力; 协议以双方签字盖章后生效, 一式二份, 发包人与承包人各执一份, 含有相同法律效力。
组成本协议文件包含:
1、 本协议
2、 标准、 规范及相关技术文件
3、 图纸
4、 双方相关工程洽商、 变更等书面协议或文件
协议签订时间: 　　年　　月　日
协议签订地点: 　　　　　　　　　　　

发包人: 　　　　　　　　　承包人:
住　所: 　　　　　　　　　住　所:
法定代表人: 　　　　　　　法定代表人:
电　话: 　　　　　　　　　电　话:
传　真: 　　　　　　　　　传　真:
开户银行: 　　　　　　　　开户银行:
帐　号: 　　　　　　　　　帐　号:
邮政编码: 　　　　　　　　邮政编码: