绿化景观施工合同模板.doc

协议编号:
项目绿化景观工程协议

本协议由
建设单位: （下称甲方）
办公地址:
和
施工单位: （下称乙方）
办公地址:
[注:请企业从商业角度判定是否需要总承包单位签署。]
签订。
鉴于
甲方拟将 项目 工程（以下简称“本工程”）以指定分包形式发包, 甲方向乙方提供了描述全部工程邀请招标文件。[注: 我们了解, 本协议采取指定分包方法。请贵司留心, 依据中国协议法等法律、 法规相关要求, 发包人不得将应该由一个承包人完成建设工程肢解成若干部分发包给多个发包人。本协议就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。另外, 中国最高人民法院相关审理建设工程施工协议纠纷案件相关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺点, 发包人应该负担过失责任。承包人有过失, 也应该负担对应过失责任。所以在指定分包情况下, 假如发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要负担一定过失责任, 而总包商责任将得以减轻。]
乙方按邀请招标文件进行投标。
兹特此达成协议以下:
1. 乙方同意根据和依据协议文件要求、 相关附加协议条款及招标文件、 招标图纸、 协议图纸和工程要求及技术要求所说明与显示内容进行工程所需设计、 制作、 供给、 施工、 测试、 维修并完成本工程。本工程概况以下:
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 设计单位:
1.4 监理单位:
1.5 工程范围:
2. 协议价款
2.1 协议总价暂定为: 元（大写） （在下文简称“协议总价”）, 其中绿化工程暂定总价, 单价固定,结算时按实计算; 其中方法费、 硬质景观工程、 水电工程、 土方工程除暂定金额外总价闭口包干。除协议约定外, 协议单价及闭口总价不能作任何调整, 协议费用组成详见协议费用工程量清单。
2.2 本协议总价包含但不限于本协议约定承包范围内工作内容及协议费用工程量清单中所列全部工作内容。
2.3 除协议另有约定外, 本协议单价、 闭口总价属闭口包干性质（包深化设计、 包供给、 包施工、 包工期、 包质量、 包测试、 包验收、 包安全、 包工资及材料上涨差价、 施工管理费、 全部间接费、 综合费率、 大型机械进退场费、 赶工费、 保险、 利润和国家要求任何收费、 税金（包含但不限于设备进口关税及增值税等）、 必需加班费、 物价上涨、 费率或汇率变动、 专利费、 包装空运、 国外及当地存仓、 运输、 因材料或设备迟到工地窝工费等等）。协议单价除按本协议要求外, 不得以任何方法调整或变更, 任何计算协议单价（如算术上或数量上）错误皆由本乙方负担并应视为已被双方接收。[注: 闭口包干价关键适适用于工程量小、 易于正确计算、 工期短、 风险低工程。依据中国工程建设协议纠纷相关要求,在约定闭口价情况下, 因情势变更造成建材价格大幅上涨而显著不利于承包人, 承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常市场风险范围, 涨价部分应由承包人负担。假如企业认为施工周期较长、 不确定原因较多, 则对双方均存在风险, 能够材料涨跌幅度、 工程增减数量等作为调整条件进行调整。请企业从商业上判定确定是否需要。]
2.4 深化设计费用、 施工报审费用、 建筑垃圾清理外运费用、 施工期间排水费用、 已完工程成品保护费用、 临时设施费用、 脚手架费用、 水电费用、 分阶段开/完工费用、 维护保养费用（材料更换、 人工、 水电等）、 配合管理费等也已包含在协议单价中。乙方承诺绿化景观质量达成“山前项目一期” 标准, 乙方为达成该质量标准而发生调整、 材料替换等费用均已包含于协议单价中, 甲方不另行赔偿。
2.5 尽管有些部件、 构件、 附件和配件未单独或整体列明, 或在协议费用工程量清单中部分费用项目乙方未列明, 但她们均应被视为包含在协议单价中。
2.6 本协议总价已包含依据协议图纸所显示全部工作范围。
2.7 如苗木品质、 效果、 性能未能符合设计图纸、 苗圃选样、 甲方指定品质、 效果、 性能要求, 甲方/代表有权要求在[ ]日历天内乙方调换、 增加材料、 设备、 附件或其她项目以达成指定要求。所增加费用由乙方自行负担, 工期不予顺延。
2.8 除非另有要求, 乙方价格须包含实施和完成协议文件所描述工作, 不能缺乏全部附带工作及费用, 不管它们是否在协议文件中有所说明, 亦不管它们是否在签署协议时能够预料到, 不然甲方有权不予支付。
2.9 工程量清单中注明为“暂定金额”项目根据实际施工时甲方同意方案和费用进行结算。
2.10 甲方有权降低/取消全部或部分报价项目工作内容, 协议总价同时作对应调减。
2.11 除甲方书面发出工程变更所引发造价增减以及按协议文件要求能够调整费用外,不管在任何情况下, 乙方不得再向甲方提出任何其她费用增加请求。乙方提出任何费用增加必需有甲方代表人书面签字盖章, 不然甲方不予认可。
2.12 甲方有权对协议清单内已明确材料品牌进行更换, 或是对协议清单内未明确材料品牌、 暂定金额材料进行明确, 该项材料协议结算价格均以甲方批价为准。
3. 协议工期
3.1 协议工期 个日历天（包含节假日、 双休日）, 开工日期为 , 具体以甲方确定具体进度计划为准。乙方于此时间内完成协议承包范围内全部工作。完工日期为经过甲方验收日期, 以甲方、 总包单位、 乙方、 监理四方签署完工验收表为准。工期延误时,乙方应负担违约责任。超出协议工期每逾期一天乙方应支付甲方协议总价1%作为违约金, 不可抗力原因及甲方代表人书面签字盖章同意顺延情形除外。
4. 甲方/甲方代表
4.1 本协议协议条款和条件中 “甲方”一词应指 。
4.2 甲方有权在任何时间委托或授权予其她单位或人士负责推行本协议全部权力及责任, 乙方不得有异议。
4.3 甲方代表为 张帆 先生。在本协议范围内, 包含到工期延长、 费用增加、 质量标准改变全部指示、 指令、 信函、 联络单、 变更单等文件、 资料须经甲方代表签字认可并加盖甲方公章后方确定为有效。
5. 乙方项目经理
5.1 经甲方同意, 乙方任命 先生为项目经理,行使协议约定权力,推行协议约定职责; 项目经理为乙方实施本工程关键责任人, 应长驻现场, 并实施甲方现场项目部管理要求、 条例, 不然视为乙方单方面更换项目经理。
5.2 乙方要求、 请求和通知应事先以书面形式, 并由乙方项目经理签字后送交甲方代表, 在情况紧急且无法与甲方代表取得联络情况下, 乙方可采取保护工程和人员生命、 财产安全紧急方法,并在以后二十四小时内向甲方代表送交汇报;
5.3 未经甲方事先书面同意, 项目经理不可易人。如遇特殊情况, 乙方应最少提前7天通知甲方, 同时提供在经验、 能力、 资历、 项目经理等级方面不低于 先生1-2位项目经理供甲方选择, 在取得甲方书面同意后方可易人, 不然乙方应向甲方支付人民币10万元/每人次作为违约金。
5.4 乙方项目经理必需天天驻守施工现场, 如私自离开施工现场, 则愿意接收甲方天天人民币[ ]元违约金处罚。乙方项目经理未按时参与协调会等例会, 每缺席一次, 乙方应支付违约金人民币[ ]元。
6. 工程监理
甲方委托 负担工程监理工作,经甲方同意,监理单位任命 先生为总监理工程师,行使协议给予权力,推行协议要求职责。
7. 乙方承包工作范围
如协议图纸所表示, 工程内容包含 (但不限于) 以下内容:
7.1 接收工程现场（本施工现场标准上不提供乙方住宿）。
7.2 本工程承包范围为协议图纸所表示本工程深化设计、 供给、 施工、 运输、 测试、 维护保养工作, 并设计及提供承包范围内工程所需预埋件、 接缝处理、 基层处理等。
7.3 提供完整绿化景观工程所包含全部工作, 包含预算报价、 施工协调、 构件加工图、 构件生产、 工程计划管理、 产品保护、 送样选样、 样品和样板、 工程保修、 维护保养等。
7.4 负责与绿化景观工程相关单位施工和进度协调。完成绿化景观工程后清理工作。
7.5 全部本工程与整体项目内其她工程之间一切配合、 衔接、 返工和修复等工作。在完工验收前成品保护工作由乙方负全责, 除非乙方有书面资料或影像资料证实另有其她人对成品给予损坏并确定外, 其它成品损坏均由乙方进行修复直至调换。
7.6 于协议签署后3日内提供施工进度计划、 生产加工计划、 施工组织设计, 经甲方审核同意后实施。
7.7 应提供深化设计施工图8套及电子文档, 完工图6套。
7.8 完工验收时, 按要求交齐设备、 材料质保书等完工验收资料一式八份给甲方。
7.9 与总承包及其她全部相邻接或相关联之工程间联络协调工作。
7.10 除上述所列, 此工程范围还包含全部必需之消耗性及非消耗性物料、 机械、 设备、 运输器械工具、 附件等及全部正常台班和超时加班技术性或非技术性劳动力须按甲方及总承包单位提出工程整体或分期完工工程进度。
7.11 进行及完成全部甲方、 总承包单位及相关部门或单位要求之试验包含提供相关之汇报, 直至同意满意为止。
7.12 须严格根据设计单位技术要求及工程范围技术要求实施, 如设计单位技术要求与工程规范要求产生矛盾, 以较高要求为准。
7.13 招标文件、 招标图纸、 协议图纸等所表示任何其她内容。
8. 协议价款支付
8.1 协议签署后14个日历天内, 甲方支付协议总价10%作为工程预付款。
8.2 本工程进度付款由乙方每个月向甲方、 监理单位申请付款, 经甲方、 监理单位同意,并由甲方复核计算后按每个月实际完成进度工程量60％进行支付。
8.3 工程完工, 经甲方、 监理单位确定后14个工作日, 甲方支付至已完工程总价80％。
8.4 工程经过完工验收及完成完工资料立案, 及完工结算完成后14个日历天内, 甲方支付至工程结算价95%;
8.5 工程保修期满一年, 且本工程无任何质量问题, 甲方发出书面工程保修期结束证实后14天内, 支付工程结算价2%。工程保修期满二年, 且本工程无任何质量问题, 甲方发出书面工程保修期结束证实后14天内, 支付工程结算价3%。甲方在支付完成该笔工程结算价3%后, 不再负担向乙方任何其她付款义务。
8.6 乙方提交付款申请书是甲方支付给乙方每笔款项前提, 如乙方未提交对应付款申请书而造成甲方未付款或付款推迟, 由乙方负担责任。
8.7 本协议约定各项款项付款支付期限是指达成付款条件且甲方收到乙方付款申请书并经甲方确定后起算, 至甲方发出现金、 支票、 本票、 汇票、 或银行划账发出之日。
9. 工程材料供给
9.1 工程所需材料设备由乙方供给, 安装用辅助材料由乙方供给。甲方保留对关键材料甲供及甲定乙供权利, 乙方对应采保费等已含在协议总价中。
9.2 凡工程中所需多种材料品种、 质量等级均应满足国家规范及协议要求, 并按甲方要求、 图纸、 样品、 协议费用工程量清单书上所列规格提供, 未明确材料均应选择国家标准产品。全部关键材料在定货及施工前均需报甲方认可,并封存相关样板、 样品, 不然由此造成损失、 后果由乙方负责。
9.3 全部乙方提供材料, 均为合格、 符合国家标准和甲方要求产品。若使用不合格、 不符合要求或劣质材料, 由此造成损失、 后果由乙方负责。全部石材均为A级板, 同时需满足甲方封样样品要求。
9.4 乙方必需根据设计和规范要求采购工程所需设备、 材料, 其中关键材料设备由乙方报甲方、 监理认可。所购设备及材料到货后, 乙方应通知监理及甲方验收, 提供产品合格证实和质量确保书和检测证书。监理及甲方需抽样, 乙方应予配合。乙方所购材料、 设备如不符合设计、 规范和经试验结果为不合格, 由乙方立刻搬离现场, 重新采购, 并负担发生费用, 工期不予顺延。
10. 工程质量及验收约定:
10.1 本工程以施工图纸、 设计说明、 协议技术要求、 图纸交底统计、 国家和 市制订施工及验收规范作为质量验收标准。乙方承诺绿化景观质量达成“ ”标准。
10.2 甲、 乙双方应立刻办理隐蔽工程和中间工程检验与验收手续。甲方不按时参与隐蔽工程和中间工程验收, 乙方可自行验收, 甲方应给予认可。若甲方要求复验时, 乙方应按要求办理复验。若复验合格, 甲方应负担复验费用, 因为复验造成停工, 工期顺延。若复验不合格, 其复验及返工费用由乙方负担, 且工期不予顺延。
10.3因为乙方原因造成质量事故, 其返工费用、 赔偿费用、 行政部门罚款(如有)等由乙方负担, 工期不顺延。
10.4工程验收根据国家、 建设部、 地方施工技术（验收）规范要求实施。甲方组织验收, 并在验收后5日内提出整改意见, 乙方根据要求负担本身原因造成修改费用。如甲方在要求时间内未能组织验收, 需立刻通知乙方, 另定验收日期。
11. 协议价款变更
11.1工程变更时,乙方应在变更后14个日历天内且不得晚于隐蔽工程覆盖前14个日历天内编制增减工程变更预算,经甲方代表人书面签字盖章审核确定后,在对应工程进度款付款时给予调整。逾期不报,对于甲方要求增加项目将被视为乙方对此项工程变更不增加任何费用,乙方不得再以任何理由要求增加费用。
11.2编制增减工程变更预算时, 造价按协议费用工程量清单（详见附件）内适用单价计算, 如清单内没有对应之单价,则由乙方提出对应报价, 甲方可依据市场价格,作合理定价。协议承包范围内所列项目如乙方实际施工未做或甲方发出指令取消现场某处部位或报价项目施工, 结算时费用应做对应扣除。
11.3对工程变更预算,如双方产生分歧,应协商处理; 协商不成, 乙方应临时接收甲方审定工程造价,同时乙方可向甲方提交备忘录以保留对上述有分歧工程造价进行复审权利。
11.4乙方不得以甲方未同意预算造价为由而停止施工或拒不实施甲方指令,不然按乙方违约论处。由此造成一切经济损失均由乙方负担,并向甲方作出赔偿, 且工期不得顺延。
11.5因实施甲方要求工程变更而引发乙方直接损失或开支,包含材料积压, 成品或半成品加工改制或报废或引发工期延误等,乙方必需在工程变更实施前书面向甲方提出,并提供具体证据经甲方代表人书面签字盖章同意后,调整协议总价并对应延长工期。
11.6如甲方向乙方发出书面工程变更后又决定停止实施此项变更,则乙方有权要求甲方偿付收到甲方指示后,乙方为实施此项变更己发生费用。但乙方须在收到甲方决定停止实施此项变更指令后二十四小时内向甲方书面汇报实施此项变更已发生费用具体情况,并按甲方要求提供相关资料。
12. 工期及延期赔偿
12.1 本工程应在协议约定时间内完成。
12.2 假如乙方施工工期未符合本协议相关工期约定, 甲方可向乙方强制实施延迟违约金。延迟违约金为每日历天为协议总价1%, 不足一天亦按一日历天计。
13. 完工验收
13.1 完工验收
13.1.1 工程含有完工验收条件, 乙方按国家工程完工验收相关要求, 提前10天向甲方提供完整完工资料、 完工验收汇报及质量保修书。甲方认为符合验收条件后组织总包、 监理、 物业管理企业初步验收。
13.1.2 初验合格后, 甲方与相关部门联络, 确定验收日期, 组织有设计单位、 监理、 政府相关部门、 乙方参与完工验收。甲方应在完工验收后 5 天内提出整改意见, 乙方按意见整改。
13.1.3 政府相关部门经过完工验收立案仅代表工程符合了国家和____市最低质量要求, 并不代表工程质量已经实际达成协议约定符合协议文件要求质量完工要求, 也不代表在协议工期方面能够视为工程已完工。质监站参与完工验收不视为最终验收, 该验收时间不能作为立案完工验收时间。只有在乙方完成整改工作后, 方可提交正式内部《完工验收申请汇报》、 《完工结算申请汇报》、 报甲方法人代表或授权代表, 双方确定完工验收经过后10日内由甲方发出实际完工证书, 此时间作为完工时间, 方可进入结算审批程序（验收后在协议要求时间内乙方提交结算资料）, 开始起算维护保养期、 质量确保期。
13.1.4 乙方在完工验收后15天内向甲方移交完整完工资料及完工图纸及对应光盘资料（含完工图, 完工资料及完工图纸必需正确真实反应实际施工情况）。完工资料编制根据____市建设委员会和市档案馆相关文件和甲方相关要求办理。
13.2 工程移交
13.2.1 依据工程需要, 完成某阶段工作时, 应向下一工序施工单位办理工序移交手续。
13.2.2 乙方应在完工验收后30天内撤出全部临建、 施工人员、 机械设备和剩下材料（除收尾工程所需以外）, 并将全部承包范围内工程清理洁净,如乙方不能立刻拆除或清理, 对于占用甲方将收取天天1500元租金, 并有权派人强行拆除并清理, 造成费用及责任均由乙方负担。
13.2.3 乙方应填写工程移交书, 经甲方及总承包验收经过后, 视为工程移交完成; 乙方逾期未向甲方移交, 造成甲方向业主交付时间延误, 造成费用和责任均由乙方负担。
13.2.4 工程在未移交甲方之前, 乙方负责维护; 如甲方提前使用, 因使用损坏发生修理费用由甲方负担。
13.2.5 工程完工验收并达成协议验收要求, 乙方不得因任何争议或纠纷而拒绝交付工程。
14. 违约责任
14.1 除协议协议终止以外,违约方负担违约责任后仍应继续推行协议。
14.2 一方违约使协议不能推行,另一方欲终止协议,应提前十天书面通知违约方,方可终止协议,由违约方负担违约责任。
14.3 甲方不能按协议要求推行义务时,甲方应负担违约责任,造成工期拖延, 对应顺延工期。
14.4 工期延误时,乙方应负担对应违约责任。假如延误工期超出1个月, 除实施12条违约金外, 乙方还应负担完全责任, 并赔偿甲方由此遭受全部直接和间接损失。
14.5 乙方应对在图纸设计、 产品制造、 安装上任何错误和质量问题负担责任, 如乙方违反本协议相关第10条工程质量及验收约定, 乙方须向甲方支付协议工程款20％违约金, 并赔偿甲方由此遭受直接和间接损失。即使甲方接收乙方有质量缺点工程, 并不能免去乙方按协议约定相关赔偿责任。
14.6 本工程不得转包或分包, 不然甲方有权立刻解除协议, 且乙方除退还甲方已支付全部款项外还须向甲方支付协议工程款20％违约金。
14.7 如绿化景观工程最终效果未达成“ ”绿化景观质量, 乙方除负担协议约定违约责任外, 协议结算单价根据甲方核定市场价格80%结算。
14.7 本协议所谓“不可抗力原因”, 是指受影响方所不能合理预见、 不能控制及不能克服, 并直接妨碍或阻止本协议合适推行以下事件: （1）火灾、 爆炸、 台风、 洪水、 地震、 流行病全方面爆发等重大自然灾难; （2）内乱、 暴乱、 入侵、 战争、 战争威胁或准备、 恐怖活动等重大社会现象。
15. 协议结算
15.1在工程实际完工后28天内, 提交完整结算书, 并由监理单位签字盖章认可, 不然甲方可不进行结算审核。同时乙方须按本协议文件进行项目工程量及造价计算一切文件（交任何物料或分包费用发票、 收据等正本及副本一份, 正本在查对副本后可获发还）交给甲方。
15.2在完工验收前, 甲方认为一切不符合规范及图纸要求工程及不符合协议要求工程在工程结算时均不得计入工程结算造价内。而这些费用将由乙方自行负责。
15.3 完工结算时工程量清单内乙方未施工项目不得计入工程结算造价内。
16. 保修责任
16.1 本工程项目维护保养期为二年, 自甲、 乙双方在完工验收单签字盖章之日起计算。
16.2 在维护保养期内所发生工程维护保养等一切费用均已包含在协议费用工程量清单内。
16.3工程项目在维护保养期内非人为原因损坏所产生一切维修材料、 人工及相关费用等均由乙方负责。
16.4 如本工程有质量问题（非人为破坏原因）, 甲方有权向乙方提出索赔和更换或修复要求。乙方应在收到甲方（或物业）通知后按甲方所指定时限更换或维修, 如乙方未按甲方所指定时限更换或维修, 则甲方有权另行委托她人完成维修更换, 由此而发生相关费用, 乙方应予支付。
17. 安全责任
17.1 乙方在进场施工前必需与总包签署安全协议, 并接收总承包单位对本工程总包管理[注: 请企业确定是否需要总包单位对本工程进行总包管理。]。
17.2乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、 《建筑安装工人安全操作规程》和其它相关法规、 规范, 采取确保安全施工技术方法。
17.3因为乙方在施工生产过程中违反相关安全操作规程造成一切法律后果, 应由乙方独自负担。
17.4 本工程施工前, 部份预埋件工作已由其她企业完成, 乙方应进行现场查勘。乙方确定后等同于乙方自己预埋工程验收合格。
17.5 本工程在施工期间, 其她工程可能也在同时施工中, 所以乙方在编制施工组织设计时应充足考虑到以上原因。对在本工程施工过程中出现与其她工程项目存在施工交叉时, 则应服从总包、 甲方、 监理单位统一协调和安排。
18. 保险责任
18.1乙方应为现场全部为本工程服务人员、 材料及设备安全购置所需保险, 其保险费用由乙方负担, 并确保甲方免负该等责任。
18.2乙方必需购置以下保险:
18.2.1乙方职员人身意外保险及外来人员综合险
乙方应在工程施工开始直至维护保养期完成期间对全部其雇用工人进行这类保险并连续这种保险。在工程开工前、 并在保单生效后七个日历天内, 乙方应向甲方提交相关保险单复印件及本期保险金支付收据。一旦发生人员伤亡事故, 乙方须立刻通知甲方, 并以书面形式提供具体经过。
18.2.2乙方施工机械及设备保险
乙方应对由其带进现场属于乙方施工机械及设备等, 进行保险。
乙方在施工现场以外场地、 运输、 仓贮等所需要保险由乙方负责, 并负担全部费用。
18.2.3建筑工程一切险及第三者责任险
[注: 请企业从商业上判定是否需要由乙方购置。]
18.3乙方应为本工程自费购置其认为所需其她保险。乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向其保险企业收回金额向甲方提出索赔。
18.4乙方不得在其投保协议条款中加入“其保险人有权或能够向甲方保险人提出索赔”条款。
19. 争议与处理
本协议未尽事项由双方本着实事求是标准协商处理。双方因不推行协议发生争议, 由双方协商处理, 如协商不成, 任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
20. 协议终止及中止
20.1若乙方犯有以下违约事项:
20.1.1乙方无理停止供给、 安装、 测试及维修; 或
20.1.2乙方未能在协定时间或按协议约定所延长时间之内进行工程供给、 安装、 测试及维修; 或
20.1.3未能遵从甲方/总承包单位要求移走及更换不合规格材料、 设备等之书面指令, 而项目总体工程受到实质之影响; 或
20.1.4未能遵守工期之要求, 而且, 乙方在收到甲方用挂号邮件或登记传送相关列明违约书面通知10天后, 仍继续该等违约行为, 则甲方不放弃其本身之其她权益条件下, 可用挂号邮件或登记传送方法, 书面通知乙方终止本分包协议; 惟要求在实施该项条款通知书时, 须是非有意为难或不合理, 同时如甲方在发通知时已违反本分包协议, 则该等通知应属无效。
20.2若乙方破产、 或与其债权人作安排、 或收到清盘命令、 或经过自动清盘决定(为重组而清盘除外)、 或委派了接管人或管理人、 或浮动抵押物业已由接收抵押人或其代表接管, 则乙方按本分包协议雇佣将自动停止, 惟若甲方与乙方或其破产托管人、 清盘人、 接管人或管理人达成协议则乙方雇佣能够恢复及继续。
20.3若乙方已经按本条款1或2被终止协议关系, 则乙方应被视为已违反本分包协议, 甲方只须支付至协议终止日任何已实际并正确完成而还未支付工程费用。甲方还有权索回, 或从上述任何款项内扣除或抵销因终止与乙方协议关系而令甲方所遭损害、 支出和费用价款。
20.4乙方在接到甲方终止协议通知后, 7日内无条件退场, 但须保留现场已经有材料、 和已施工部分工程。
20.5 甲方有权暂停本工程实施,或是停工缓建,乙方应于收到甲方书面停工通知后3天内停止一切本协议范围工作内容, 并妥善保护已完工程。甲方需要复工前, 以书面形式提出复工要求, 乙方应该在48小时内给予实施。因甲方原因造成停工, 甲方不负担乙方由此造成损失, 对应顺延工期; 因乙方原因造成停工, 由乙方负担发生费用, 工期不予顺延。
21. 协议文件
21.1协议文件应能相互解释、 互为说明, 其组成及解释次序以下:
1. 协议实施期间双方达成补充协议及双方确定明确双方权利、 义务会议纪要。
2. 本协议书。
3. 协议费用工程量清单及关键材料清单。
4. 施工图纸及经甲方审核经过深化设计图。
5. 投标文件
6. 招标文件
21.2本协议所列条款如与中国新颁法规（或工程所在地地方法规）相抵触时, 按新颁法规实施。
21.3本协议共七份,含有相同效力, 甲方五份, 乙方一份, 交总承包单位一份[注:请企业从商业角度确定是否需要。], 自双方签字并加盖公章后生效。
（本页无正文）
双方签署以下:
甲方:
盖章
法人代表或获授权代表签署

姓名

职位

日期

乙方:
盖章
法人代表或获授权代表签署

姓名

职位

日期

联络人: 联络电话:
附件一 协议费用工程量清单