物资采购合同中国建筑股份有限公司模板.doc

中国建筑股份有限企业

物资采购协议

（示范文本）

工程
采购协议

工程承包人:
供给商:
签约地点:
签约时间:
工程承包人: （以下简称甲方）
住 所:

供给商: （以下简称乙方）
住 所:

依据《中国协议法》及相关法律法规, 为明确承包人与供给商权利义务, 经双方协商一致, 就____________工程____________采购事宜, 签署本协议, 双方共同遵守。
1 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程业主:
1.4 设计单位:
1.5 监理单位:
2 货物及数量
2.1 本协议所称“货物”是指供给商按本协议要求及承包人通知要求, 向承包人提供________________材料及全部相关技术资料和证实文件。
2.2 货物名称、 数量、 品牌商标、 规格型号、 生产厂家详见下表。
序
物资名称
品牌商标
规格型号
计量单位
数量
生产厂家
技术质量要求

2.3 除技术规范中另有要求外, 计量单位均使用中国法定公制计量单位。
2.4 第2.2款表格中要求货物数量是暂估数量, 是依据工程图纸和工程业主书面指令要求计算材料需用量, 以承包人、 供给商、 （如有工程监理、 工程业主）共同验收实际合格量为准。如货物数量和运抵现场数量超出工程实际需要数量, 则由承包人退还给供给商, 并以实际收货数量结算。如货物数量不足工程实际需要数量, 则由承包人提前通知供给商, 具体事宜由双方另行约定。
3 质量要求
3.1 本协议项下供给材料均应符合中国国家标准_________________（编号）及行业标准____________________（编号）。
3.2 本协议项下全部材料均应符合设计规范_________________以及图纸_________________要求。
3.3 供给商产品应符合国家相关环境保护法律法规要求以及承包人ISO14000环境体系要求, 不能对施工环境造成污染; 同时, 该货物还应该符合承包人OHSMS18000职业安全健康管理体系标准要求, 不能对接触货物相关人员及完工后使用人员健康造成危害。
4 质量确保期
4.1 本协议项下货物质量确保期自工程业主完工验收合格之日（以工程业主颁发完工证书所载日期为准）起计算_____。
4.2 质量确保期内供给商无偿提供质量缺点货物维修、 更换等服务。供给商必需在接荻承包人提出书面要求后______日内给予书面回复。如有必需, 供给商在_____日内应指派人员到现场, 将有质量缺点货物进行维修、 更换, 一切费用由供给商负担。
4.3 供给商借故推脱或无理由拒绝承包人提出维修、 更换服务要求, 承包人或工程业主能够自行处理, 并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价（以较高者为准）从承包人应支付给供给商协议款项中扣除得到赔偿。承包人依据协议要求对供给商行使其她权利不受影响, 并保留深入索赔权利。维修或更换后货物质量确保期对应延长6个月。
4.4 质量确保期后仍应负担售后服务。供给商必需在接荻承包人或工程业主提出书面要求后______日内给予书面回复, 并提供对应服务, 以达成本工程项目业主满意。
4.5 供给商须向承包人提供制造商出具书面质量确保书。
5 价格
5.1 本协议计价货币、 结算货币和支付货币均为人民币。
5.2 本协议货物单价固定, 具体单价细目详见下表。
序号
物资名称
牌号商标
规格型号
计量单位
数量
单价
合价

合 计

5.3 协议总金额: 暂估总价____________元（大写: 人民币 ）。上述协议总金额是依据承包人在5.2款表格中明确暂估数量计算得出暂估总价。协议最终止算总价以承包人、 供给商依据本协议约定质量、 技术标准等条件共同验收实际合格供给量乘以本协议单价为准。
5.4 上述单价、 协议总金额以及最终止算总价都已包含货物价款、 税金、 包装费、 保险费、 运输费、 装卸费、 过江过途经桥费、 以及其她运抵至承包人指定交货地点一切费用; 包含货物被许可用于工程前所需进行试验、 检验费用; 包含售后服务以及市场价格涨幅等各类风险费用; 以及其她全部相关服务费用。需要经安装、 测试、 调试才能满足本协议质量标准、 技术标准要求, 该单价、 协议总金额以及最终止算总价已包含了安装、 测试、 调试直至满足其质量标准、 技术标准要求所需一切工作内容及其费用支出。
6 支付（依据一次性/分批次选择适用付款条件）
6.1 本协议签署后______日内, 供给商向承包人提交协议暂估总价______%预付款保函, 保函格式应满足承包人要求, 保函期限为_______。承包人向供给商支付对应金额预付款。承包人收到预付款保函后______日内向供给商支付预付款。预付款在支付货款时一次性全额抵扣。（仅适适用于需要提供预付款情形）
6.2 每个月______日供给商应针对上月运抵工地现场并经承包人签字确定收到货物向承包人提交付款申请, 承包人在收到工程业主对应付款后_____日内, 向供给商支付该笔货款______%。
6.3 待本项目工程完工验收合格, 双方完成本协议结算且承包人收到工程业主对应付款后_____日内, 承包人向供给商支付结算总价______%。
6.4 协议结算总价______ %作为质量确保金, 在本协议质量确保期终止后10日内支付。
6.5 若工程业主资金调配原因, 造成承包人延误支付本协议约定应付款项, 供给商给予承包人 30个工作日延期付款宽限期, 宽限期内不视为承包人违约。
7 供货时间
7.1 供给商应______________（一次性／分期分批）将本协议要求之货物运至工程现场, 供货时间为______________________________（期间）。
7.2 上款要求之进场时间为确定供货时间, 供给商同意承包人在施工期间依据施工实际进展及现场情况提出“进场计划”确定正确进场时间。
8 交货地点
8.1 由供给商自行组织运输工具将货物码堆至 或承包人指定点, 承包人派员与供给商委托交货人共同清点数量（还未开箱清点箱件数）, 由承包人收货员签署暂收货物数收条（此收条不作为验收、 结算依据）后, 由供给商填署《工程物资采购供给验收合格清单》（附件）并提供随件（机）质量证实、 技术说明等文件, 在约定时间内, 由承包人、 供给商、 （如有工程监理、 业主）依据本协议约定质量、 技术标准等条件共同验收, 经验收合格, 四（/双）方人员共同在该表上签署日期及姓名后作为价款结算与支付依据。
8.2 对不符合本协议约定要求货物承包人有权拒绝签收, 供给商应立刻将该货物全部运离现场, 并在供货期限内重新更换符合约定货物, 不然, 供给商除应负担产品丢失、 毁损风险外, 还应向承包人支付场地占用费, 并负担协议违约责任。
9 供货方法
9.1 供给商必需配合全部工程进度计划要求供给协议项下货物。依据本工程施工进度计划及现场存放要求, 供货时间可能在工程进行中合适修订, 承包人应在计划修订后______日内书面通知供给商。供给商应根据修订后计划, 以承包人说明次序方法并在不影响工程进度前提下供给货物, 但承包人应给予供给商合理供货准备时间。
9.2 除9.1款约定情形外, 供给商应严格根据承包人最终确定“进场计划”将货物运抵施工现场指定地点, 并推行本协议项下其它义务。
9.3 本协议推行过程中, 不管供给商因客观阻碍或是其本身原因不能根据协议要求或进度计划要求按时交货时, 供给商均应在相关情况发生后______小时内以传真、 电报、 电传等书面形式将拖延事实、 原因以及可能拖延期限和理由通知承包人。承包人在收到供给商通知后, 有权视具体情况决定采取以下方法之一进行处理:
(1)变更、 修改协议, 酌情延长交货时间;
(2)解除或部分解除协议, 另行采购相关货物。
不管采取何种方法, 除在本协议约定免责情形下, 供给商均应负担对应违约责任, 并赔偿由此给承包人造成损失。在承包人另行采购部分或全部货物情况下, 供给商负担损失赔偿包含但不限于: 承包人由此造成价格差额, 该差额为以下费用之较高者:
(1)目前市场价与对应协议价格之间差额或
(2)承包人在接收货物时发生实际费用与对应协议价格之间差额。
如因供给商未按协议要求或进度计划要求按时交货, 亦未推行立刻通知义务, 供给商还应负担承包人在此情况下遭受误期损失。
9.4 承包人需要货物数量多于上述暂估数量时, 供给商同意主动配合进行生产、 供给以满足工程施工实际需要, 且单价以本协议确定价为准。
9.5 供给商应负担货物运抵指定地点并经承包人检验确定接收前货物毁损灭失风险。
9.6 供给商被认为已经对工地现场交通情况和工程当地政府运输时限及通道限制要求（不管是正常或临时）有充足了解和了解, 不应所以提出索赔或要求延长或不合理地变更交货期限。
9.7 供给商应负担运输和在指定地点负责卸货、 码堆义务, 并负担相关费用。
9.8 供给商装卸、 运输过程中一切人员、 机械、 车辆安全, 应按国家及地方要求办理相关手续、 责任自负。
9.9 供给商装卸、 运输中应做对应环境保护方法, 应符合国家环境保护要求, 因环境保护造成一切罚款由乙方自行负担。
9.10 供给商必需对本身出入工地现场人员进行安全交底, 并应自带安全防护用具, 因供给商原因造成多种人员伤害及经济损失由供给商自行负担, 并赔偿承包人及其它方所以造成一切损失。
9.11 供给商进入工地现场人员必需听从承包人管理人员管理, 进场车辆必需听从调度, 遵守承包人现场文明工地等相关管理制度。对不听从承包人管理人员、 车辆, 承包人有权清理出场。由此影响施工所造成一切损失由供给商负担责任。
10 双方负责代表
10.1 承包人指定____________身份证号 为其现场负责收货及验货代表。供给商须将货物运至工地交承包人现场代表签收确定方为有效。
10.2 供给商指定____________身份证号 为其供给货物及办理相关验货、 支付事项代表。到货数量及质量验收须由供给商代表与承包人代表共同签署确定方为有效。
10.3 协议双方更换各自代表时应立刻书面通知对方, 以确保双方货款顺利交接。
11 包装 （可视情况选择适用）
11.1 除非另有要求和协议要求, 供给商提供全部货物须采取对应国家或企业标准及通例要求保护方法进行包装。这种包装应适于长途及工程所在地短途运输, 并有良好防潮、 防震、 防锈、 防爆炸和利于装卸等保护方法, 以确保货物安全无损运抵施工现场。包装也要符合中国法律要求并满足承包人要求; 供给商应负担因为违反上述要求而引发一切责任和费用。　　　
11.2 供给商应在每一批货物中附最少一份具体装箱单和质量检验合格证书（采取集装箱或中型包装箱装用, 应在每一包装单位中附一具体装箱单和质量检验合格证书）。
11.3 装箱单应注明货物名称、 规格型号、 数量、 质量、 生产商、 供给商、 收货人、 发货地、 交货地、 承运人等。有特殊保护方法要求货物, 应在对应位置标示“向上”、 “向下”、 “易碎”、 “防水”等装卸警示标志, 以确保装运过程符合保护货物质量要求。
12 检验
12.1 产地检验: 除非另有要求和协议要求, 依据本协议所提供货物, 供给商应在生产、 加工或制造地点按制造商标准和本协议要求标准进行质量检验。在发货之前, 制造商应对货物相关内在和外观质量、 规格、 性能、 数量和重量进行正确和全方面检验, 并出具其货物符合协议要求质量检验合格证书附于货物包装。
12.2 现场到货检验: 货物运输到工地现场卸车后, 由承包人会同相关人员（工程业主或监理单位）共同检验, 检验方法为抽样检验或全方面检验。
12.3 过程检验: 在全部货物使用过程中, 承包人有权对分批打开包装货物进行外观、 质量、 性能等检验, 并将检验结果通知供给商, 对于部分或者全部不合格产品处理详见以下第17 条。
13 权利瑕疵担保
13.1 供给商应确保其对货物含有全部权或受委托代理销售权, 并向承包人出具相关凭证。供给商亦确保交付货物不附有任何担保权或其她留置权。如第三方向承包人主张任何权利, 供给商负责与第三方交涉并负担由此引发一切法律责任和费用及赔偿承包人一切损失。
13.2 供给商须保障承包人在工程所在地使用其货物、 服务及其任何部分不受到第三方相关侵犯专利权、 商标权、 工业设计权或其她知识产权指控。任何第三方假如提出侵权指控, 供给商负责与第三方交涉并负担由此而引发一切法律责任和费用及赔偿承包人一切损失。
14 保险（选择适用）
14.1 承包人提议供给商办理货物在运抵项目施工现场途中及卸货至指定地点过程中运输保险, 以确保货物能立刻、 完好地交付。
14.2 为避免本协议所供货物存在严重质量缺点给承包人施工和工程业主使用造成重大损失, 承包人要求供给商投保产品责任险, 投保费用由供给商负责。
15 供给商协议附随义务
15.1 供给商应向承包人提交全部货物技术文件, 包含材质汇报和生产合格检验汇报, 根据工程所在地相关工程完工验收资料要求及承包人要求, 提供全部符合要求相关资料。
15.2 供给商应提供制造商名称、 法定地址、 联络方法等资料。假如供给商是本协议所述货物生产厂商指定代理销售单位, 则供给商应向承包人提供生产厂商销售代理委托书或其她销售证实文件。
15.3 如所供货物为专业性较高产品, 供给商应无偿为承包人或工程业主提供操作及维修人员培训服务, 培训内容应包含: 基础原理、 操作使用、 维修保养等。
15.4 供给商须在样品资料和样品上盖章, 以证实供给商已按协议要求检验并确定该等资料作为货物检验之依据。提交资料与协议其她文件要求可能存在不符时, 应明确说明以其她文件要求为准。供给商应对提交资料中各参数正确性负责。
15.5 供给商需提供货物仓储、 保管及使用有效提议, 确保全部货物在包装、 运输和现场存放过程中不受损坏, 及在使用中功效和外观上达成承包人和工程业主满意。
15.6 承包人/设计/监理单位审核供给商提交资料仅是通常性监督作用, 并不降低供给商与此相关协议责任。
15.7 上述服务被认为供给商在报价时已作充足考虑, 其应取得酬劳及费用已包含在协议总价中。
16 误期违约
16.1 供给商无正当理由拖延交货（本协议中要求不可抗力除外）, 应负担以下违约责任和不利后果: 支付误期违约金, 并负担因货物延误而可能造成工期延误从而给承包人造成对应一切损失; 同时在承包人确定供给商严重违约并造成承包人无法正常推行施工总承包协议情况下, 承包人有权书面通知供给商终止协议。
误期违约金从承包人应向供给商支付协议价款中扣除, 不足部分另行追偿。误期违约金比率为:每迟交______日,按协议总金额______%计算; 误期违约金最高不超出协议总金额______％。假如供给商在达成误期违约金最高限额后仍不能交货, 承包人有权因供给商违约终止协议。
16.2 承包人不按时支付货款,将根据拖延支付货款期间银行同期贷款利率向供给商负担违约责任（以中国人民银行公布贷款利率为准）。
17 缺点索赔
17.1 如承包人在各阶段检验过程中发觉货物不合格现象, 有权邀请当地相关质量监督管理部门或其她判定机构进行检验, 并出具检验证书, 承包人能够据此向供给商提出索赔。
17.2 供给商负担货物在卸至交货地前已存在缺点任何责任。对承包人在要求检验、 安装、 调试和验收测试期限内和质量确保期内发觉缺点提出索赔, 供给商应按承包人同意下述一个或多个方法处理索赔事宜。
17.2.1供给商同意承包人部分或全部退货并把退货部分金额以协议要求同类货币退还给承包人。供给商负担退货过程中发生一切损失和费用, 包含利息、 银行费用、 运输和保险费、 检验费、 仓储和装卸费以及为保管和保护退还货物所发生其它必需费用, 比如工期延误损失造成工程业主向承包人索赔等。
17.2.2依据货物质量缺点和受损程度以及承包人遭受损失程度, 经双方协商同意降低货物价格。同时承包人保留深入索赔权利。
17.2.3更换有缺点部分货物、 零件、 部件和设备, 或修理缺点部分, 以达成协议要求规格、 质量和性能, 供给商负担一切费用和风险并负担承包人遭受一切直接损失。同时供给商应对应延长被更换货物质量确保期。同时承包人保留深入索赔权利。
17.3 假如承包人提出索赔通知后28日内或其她合理时限内供给商未能给予回复, 该索赔应视为已被供给商接收。若供给商未能在承包人提出索赔通知合理时限（28日内）或承包人同意更长部分时间内, 按承包人同意上述任何一个方法处理索赔事宜, 承包人将从应付给供给商款项中扣回索赔金额, 同时保留深入要求赔偿权利。
18 协议变更
18.1 承包人在该单项工程完工验收以前, 能够依据工程施工图纸或者该项目工程总承包协议变更为基础, 向供给商发出书面变更洽商, 以修正、 取消或增添协议任何部分, 所发生额外费用由责任方负担。
18.2 供给商应依据承包人变更要求主动地提出提议方案和经济洽商供承包人评价, 承包人依据这种评价做出是否实施变更书面洽商结果。这种书面洽商结果被认为是经双方协商同意对本协议变更, 组成本协议有效组成部分, 与本协议含有相同效力。
19 协议转让
协议双方、 法定代表人及其委托代理人均应恪守本协议承诺和约定。如需转让本协议项下任何权利、 义务, 必需事先取得对方书面同意。
20 不可抗力
20.1 本协议中不可抗力定义与总包协议定义相同。
20.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后立刻用电报、 传真或电传等书面形式通知对方, 并于事故发生后14日内将相关当局出具证实文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确定; 同时, 受阻方应尽可能继续推行协议义务, 以及寻求采取合理方案推行不受不可抗力影响其她事项。一旦不可抗力事故影响可能造成工期延误或连续______日以上时, 双方可经过友好协商在合理时间内达成终止协议或深入推行协议协议。
21 争议处理
双方约定, 在推行分包协议过程中发生争议, 双方协商处理或者调解不成时, 按下列第 种方法处理争议:
(1)将争议提交 ⅹⅹ 仲裁委员会申请仲裁;
(2)依法向有管辖权 人民法院提起诉讼。
22 协议文件及资料使用和保密
22.1 除了供给商为实施协议所雇人员外, 在未经承包人同意情况下, 供给商不得将协议、 协议中要求、 相关规格、 计划、 图纸、 式样、 样本或承包人为上述内容向供给商提供资料透露给任何人。供给商须在对外保密前提下, 对其雇用人员提供相关情况, 所提供情况仅限于实施协议必需范围内。
22.2 除非实施协议需要, 在未得到承包人同意情况下, 供给商不得使用第22.1款中所列任何文件和资料。除协议本身以外, 第22.1款列明全部资料一直为承包人财产, 若承包人要求, 供给商应于其协议义务推行完成以后将这些资料（包含全部副本）退还承包人。
23 适使用方法律
本协议受中国法律、 法规和规章管辖及解释。
24 其她约定事项
24.1 尤其约定事项: ___ _ ______________
___________________________________________________________
24.2 本协议经双方签字盖章后, 即行生效。
24.3 双方往来均以书面形式（指协议书、 函件、 传真）为准。
24.4 本协议一式______份, 协议双方各执______份。
24.5 附件: 本协议附件______份, 都是本协议组成部分, 与本协议含有相同效力。

（本页无正文）

承包人（盖章）: 供给商（盖章）:

法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:

签署日期: 年 月 日