钢结构施工承包合同样本模板.doc

协议编号: _ _

钢结构施工承包协议

发 包 方:
承 包 方:
工程名称:
签署时间: 11月27日
签署地点:

钢结构施工承包协议

发包方:
承包方:
依据《中国协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》及相关要求, 为明确双方在施工过程中权利、 义务和责任, 经双方协商同意签署本协议。
　　第一条　工程项目
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 承包范围和内容: 基础施工及钢结构制作与安装工程。
　　四、 工程造价: 壹佰零捌万 元整
　　第二条　施工准备
　　一、 发包方:
1、 在开工前（协议签定后2天内）, 接通水源、 电源, 为承包方提供含有施工条件施工场地。
2、 帮助承包方办理所需相关证件, 相关费用按要求各自交纳。
3、 指派现场施工代表, 负责处理施工现场事务, 如监督检验进度、 质量及隐蔽工程验收, 办理中间工程交工签证手续, 处理现场技术问题等。
4、 按协议要求立刻付款。
　　二、 承包方:
1、 负责办理应由承包方办理各项手续。
2、 按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-）及《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-）、 《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-）等现行规范和标准及相关图纸资料组织施工, 按期保质保量完成承包范围内全部工程。
3、 工程完工后向发包人提供两套完工资料(包含调整后施工图、 隐蔽工程统计和工程完工验收立案所需立案材料)。
7、 承包人参与施工人员、 工种应持证上岗。焊工必需含有上岗证（合格证等）。
　　第三条　工程期限
　　一、 本工程自 年 12 月 5 日开工至 年 1 月 15日止, 共 40 天（日历天）。
　　二、 如遇下列情况, 经发包方现场代表签证后, 工期对应顺延:
　　1、 发包方未在协议约定开工日期之前提供含有施工条件（通水、 通电）施工场地, 影响进场施工;
　　2、 凡发包方负责供给材料、 设备、 成品或半成品未能确保施工需要或因交验时发觉缺点需要修、 配、 代、 换而影响进度;
　　3、 发包方提出重大设计变更, 致使设计方案改变或因为施工无法进行原所以影响进度;
　　4、 在施工中如因停电、 停水８小时以上或连续间歇性停水、 停电３天以上（每次连续４小时以上）, 影响正常施工;
　　5、 发包方未按协议要求拨付预付款、 工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6、 人力不可抗拒原因而延误工期。
第四条　安全施工
1、 应按相关要求, 严格安全防护和防火方法, 并负担因为管理不善造成人员及财产损失。非乙方责任造成损失, 由对应责任人负担。
2、 发生伤亡事故, 应在第一时间报相关部门及通知甲方, 并按政府相关部门要求处理。甲方应提供抢救抢险必需条件, 帮助处理事故。事故引发费用由责任方负担。
3、 按工程及安全需要提供看管和警卫、 维修施工使用照明、 围栏, 在动力设备、 高压线路、 地下管线、 易燃易爆、 有毒有害地段以及临时交通要道周围施工时, 应与甲方协商安全防护方法, 经甲方同意后实施, 防护费用由甲方负担。
4、 在未腾空和继续使用建筑物内施工, 应制订专用安全和防火方法, 以确保建筑物内财产和人身安全。以上方法应报甲方同意, 并由甲方负担对应费用。
5、 必需为本工程和参与本工程施工作业人员上保险, 在本工程施工过程中出现安全事故和乙方施工人员人身安全事故引发费用和责任全部由乙方负担。
6、 安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。
7、 已完工工程在未正式交付甲方之前, 应负责工程成品保护工作。
8、 负责施工场地清洁, 符合环境卫生管理相关要求。
第五条　工程质量
一、 本工程质量达成以下标准、 规范要求:
1、 《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-）;
2、 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-）;
3、 《钢结构设计规范》（GB50017-）;
4、 《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-）
5、 国家、 北京市相关法律法规、 规范、 标准; 达合格等级。
　　二、 承包方必需严格根据施工图纸、 说明文件和国家、 北京市颁发建筑工程规范、 规程和标准进行施工, 并接收发包方派驻代表监督。
　　三、 承包方在施工过程中必需遵守下列要求:
　　1、 由承包方提供关键原材料、 设备、 构配件、 半成品必需按相关要求提供质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程;
　　2、 隐蔽工程必需经发包方派驻代表检验、 验收签章后, 方可进行下一道工序;
3、 承包方应按质量验评标准对工程进行分部、 分项质量进行评定, 并立刻将工程质量评定结果送发包方。
　　4、 工程完工后, 承包方按要求对工程实施保修, 保修时间自经过完工验收之日算起。
　　5、 承包方供给材料, 必需附有产品合格证才能用于工程, 发包方认为承包人提供材料需要复验, 应许可复验。经复验符合质量要求, 方可用于工程, 其复验费由发包方负担; 不符合质量要求, 应按相关要求处理, 其复验费由承包方负担。
　　第六条　工程价款支付与结算
　　一、 本工程协议总价为壹佰零捌万元整, 其中包含本工程保险费和施工人员保险费。
二、 本协议签署后三个工作日内, 发包方支付协议总价 50％预付款, 计人民币 伍拾肆万 元整, 主体结构安装完成后支付协议总价80%, 计人民币 叁拾贰万肆仟 元整, 完工验收合格支付协议总价97%, 计人民币 壹拾捌万叁仟陆佰 元整, 尾款3%计人民币 叁万贰仟肆佰 元整做为质保金, 一年保修期满无息付清
　　三、 如因发包方拖欠工程款而影响工程进度, 造成承包方停、 窝工损失, 应由发包方负担。
四、 承包方在工程完工验收合格后3天内, 将完工资料送交发包方审核, 发包方在审核完成10个工作日内向承包方支付工程尾款。

　　第七条　施工与设计变更
　　一、 施工中如发觉设计有错误或严重不合理地方, 承包方须立刻以书面形式通知发包方, 由发包方确定修改意见或变更设计文件, 承包方按修改或变更设计文件进行施工。若发生增加费用（包含返工损失、 停工、 窝工、 人员和机械设备调迁、 材料构配件积压实际损失）由发包方负责, 并调整协议造价。
二、 施工中如发觉设计有错误地方, 承包方应立刻停止施工并立刻通知发包方, 由发包方确定修改意见或变更设计文件, 承包方按修改或变更设计文件进行施工。若发生增加费用（包含返工损失、 停工、 窝工、 人员和机械设备调迁、 材料构配件积压实际损失）由承包方负责, 不调整协议造价。
第八条　违约责任
承包方责任:
　　一、 工程质量不符合协议要求, 负责无偿修理或返工。因为修理或返工造成逾期交付, 偿付逾期违约金。
二、 如发包方拖欠工程进度款或尾款, 应向承包方支付拖欠金额日万分之 3 违约金。
　　三、 工程不能按协议要求工期交付给发包方使用, 每延误一日, 向发包方支付日万分之 3 元违约金。
　　发包方责任:
　　一、 未能根据协议要求推行自己应负责任, 除完工日期得以顺延外, 还应赔偿承包方由此造成实际损失。
　　二、 工程未经验收, 发包方提前使用或私自动用, 由此而发生质量或其她问题, 由发包方负担责任。
　　三、 承包方验收申请书送达 5 以后不进行验收, 则视为验收合格。
　　第九条　纠纷处理措施
　　任何一方违反协议要求, 双方协商不成, 按以下第（一）项方法处理:
　　一、 向经济协议仲裁机关申请仲裁;
　　二、 向人民法院起诉。
　　第十条　附　则
　　一、 本协议正本一式两份, 甲乙双方各执一份; 甲方 壹 份, 乙方 壹 份。含有相同法律效力。
二、 本协议自双方代表签字, 加盖双方公章或协议专用章即生效, 工程完工验收符合要求, 结清工程款后终止。
　　三、 本协议签署后, 承、 发包双方如需提出修改时, 经双方协商一致后, 能够签署补充协议, 作为本协议补充协议。

发 包 人: （公章） 承 包 人: （公章）
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号: