工程管理概论-B14.docx

工程管理概论 B一、单项选择题（共130题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1组织和人力资源规划是（ C ）的过程。A对项目承担组织内的成员进行重新分配 B明确项目管理班子成员职责C识别、确定和分派角色、职责和报告关系 D进行团队建设、提高人员积极性2在施工过程中投资的计划值和实际值进行比较不合理的是（ A ）。A工程预算与概算的比较 B工程合同价与预算的比较C工程款支付与工程合同价的比较 D工程决算与工程概算的比较3建设部在（ C ）年发出关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的通知。A2001 B2002 C2003 D2004 4 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当（ B ）。A责令施工企业立即整改 B及时报告总监理工程师C下达局部暂停施工指令 D采取应急措施5事故防范措施和计划的落实与否，是影响项目目标实现的不确定性因素，按建设工程项目的风险分类应属于（ A ）。A经济与管理风险 B技术风险 C工程环境风险 D组织风险6项目管理中最重要的任务是（ D ）。 A投资控制 B合同管理 C质量管理 D安全管理7控制项目目标措施中最重要的措施是（ B ）。 A管理措施 B组织措施 C技术措施 D经济措施8工程策划的实质是（ A ）的过程。A知识管理 B知识获取 C知识整理 D知识组合9在组织结构模式中，（ A ）中每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。 A职能组织结构 B线性组织结构 C矩阵组织结构 D线性一职能组织结构10我国业主方主要通过（ B ）选择设计方案和设计单位。 A设计竞赛 B设计招标 C直接委托 D设计邀请11在项目开始和在项目实施过程中，逐步地（ A ）编制不同的总进度纲要、总进度规划、进度计划、各子系统和各子项目进度计划等。 A由宏观到微观、由粗到细 B由宏观到微观、由细到粗 C由微观到宏观、由细到粗 D由微观到宏观、由粗到细12工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统，实行（ A ）。 A项目经理负责制 B招标投标制 C项目监理制 D项目法人负责制 13施工成本管理就是要保证工期和质量满足要求的情况下，利用各种措施把成本控制在计划范围内，并进一步寻找（ B ）。 A最大限度的工期提前 B最大限度的成本节约C最大限度的投资减少 D最大限度的质量保证 14（ D ）所提供的各种信息是其他施工成本管理任务的依据。 A施工成本预测 B施工成本计划 C施工成本分析 D施工成本核算15下列关于施工成本计划编制方法说法，不正确的是（ A ）。A各种编制施工成本计划的方法是相互独立的B在实践中，往往将几种编制施工成本计划的方法结合起来使用，从而达到扬长避短的效果C在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到两者兼顾D施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械费、措施费和间接费16当承包商在施工中遇到现场施工条件与招标文件中描述的现场条件有很大差异时，承包商（ D ）。A只能提出工程单价变更 B只能提出施工进度变更C不能提出工程变更 D可提出工程单价变更和提出施工进度变更17项目质量控制中三阶段控制实质上是（ C ）具体化。 A正态分布统计分析 BCPM分析法 CPDCA循环 D系统分析方法18可索赔的材料费不包括（ B ）。A客观造成材料价格大幅上涨 B管理不善增加的费用 C实际用量超计划用量 D非承包商责任的超期储存费用19施工成本控制的实施步骤中，在预测之前需进行（ C ）。 A检查 B纠偏 C分析 D核算20既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ D ）。 A会计核算 B成本核算 C统计核算 D业务核算21项目进度控制的依据是（ ）。 A项目进度计划系统 B施工合同 C设计图纸 D监理工程师的指令22在工程网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量和安全影响差别不大的基础上，应选择的压缩对象是分别在这两条关键线路上的两项（ ）的工作组合。 A直接费用率之和最小 B资源强度之和最小 C持续时间总和最大 D间接费用率之和最小23某分项工程双代号时标网络计划如图1所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（ ）天。 A4和11 B4和9 C3和11 D3和9 24下列在时标网络计划中关键线路的有关说法不正确的是（ ）。 A凡自始至终不出现波形线的线路为关键线路 B关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零 C在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为零 D在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差25某分部工程流水施工：n=4d，m3d，t=2d，流水步距均等于t，Z=0d，C=1d，G0d，求其流水工期为（ ）d。 A10 B11 C13 D1426一个建设过程从立项到投产使用要经历5个阶段，立项属于（ ）阶段。 A设计前准备工作 B设计 C施工 D使用前准备 27为实现项目的进度目标，在理顺组织的前提下，（ ）显得十分重要。 A工程质量目标的论证 B科学严谨的管理 C编制资源需求计划 D工程网络计划编制 28建设工程项目的总进度目标是在项目（ ）阶段确定的。 A决策 B设计 C招标 D施工 29进行周密的质量计划是三阶段控制原理的（ ）。 A事前控制 B事中控制 C事后控制 D被动控制 30工程项目质量控制系统与企业质量管理体制的不同点不包括（ ）。 A性质不同 B目的不同 C范围不同 D时效不同 31危险源识别方法很多，其中头脑风暴法属于（ ）。 A咨询法 B专家调查法 C德尔菲法 D安全检查表法 32按现行施工管理制度要求，对危险性较大的现场安装的起重机设备，不仅要对其设计安装方案进行审批，而且安装完毕交付使用前必须经（ ）的验收，合格后方可使用。 A承包单位 B建设单位 C专业管理部门 D监理单位 33关于工程质量监督机构的主要任务，下列说法正确的是（ ）。 A根据建设单位委托，受理建设工程项目的质量监督 B向委托部门报送工程质量监督报告 C按照建设单位的质量监督方案迸行检查 D按规定不收取工程质量监督费 34在开工前，政府质量监督检查的主要内容是（ ）。 A审查质量保证措施 B审查单位工程质量监督报告 C审查工程参与各方的工程质量保证体系 D审查施工方案 35落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划地开展内部质量审核活动，其主要目的的叙述正确的是（ ）。 A评价质量管理程序的执行情况及安全性 B建立质量体系运行机制 C向内部审核单位提供体系有效的证据 D揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据 36认证机构派出审核组对申请方质量体系进行检查和评定，这是（ ）程序。A申请和受理 B审核 C审批与注册发证 D复评 37造成生产事故和劳动疾病有增无减的原因是（ ）。A市场竞争日益加剧 B生产力高度发展 C社会文明水平堤高 D经济与社会发展协调38建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的（ ）阶段考虑。A立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护B决策、论证、报批、实施、检查、评比等C开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判 D施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施工现场场地39在施工安全控制程序中，当项目安全技术措施计划验证后，应（ ）。 A确定项目安全目标 B编制项目安全技术措施计划 C持续改进 D实施项目安全技术措施计划40施工项目的安全检查应由（ ）组织定期进行。 A安全员 B班组长 C工长 D项目经理41下列说法中错误的是（ ）。 A企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度 B安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核 C事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部门负责处理 D在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司法机关依法追究刑事责任42用气体混合物与多孔性固体接触，把混合物中的某个组分吸留在固体表面，这种治理技术被称为（ ）。A吸收法 B吸附法 C催化法 D生物法43由于合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等，造成水污染属于（ ）。 A核污染 B农业污染源 C生活污染源 D工业污染源44环境管理体系的模式建立在一个由（ ）诸环节构成的动态循环过程的基础上。 A策划、实施、检查、评审和改进 B发起、实施、检查、评审和改进C策划、发起、检查、评审和改进 D策划、实施、评审、检查和改进45环境管理体系中组织“其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架”，这定义的是（ ）。A环境指标 B环境表现 C环境目标 D环境方针46识别环境因素时要考虑到“三种状态”，它们是（ ）。A平稳、波动、紧急 B平稳、波动、异常 C正常、波动、紧急 D正常、异常、紧急 47关于文件管理的描述不正确的是（ ）。 A对现有有效文件进行整理编号，方便查询索引 B对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充，对适用的表格要及时发放 C对文件要长期进行检查并予以修改 D对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理48投标人可以撤回其投标文件且投标保证金不会被没收的时间为（ ）之前。 A投标有效期截止时间 B递交投标文件截止日期 C开标日期 D评标日期49投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，（ ）。 A不得撤回已提交的投标文件 B可以对投标文件进行补充、修改或撤回已提交的投标文件C不能修改或补充投标文伴D投标文件可以进行修改或补充，但补充和修改的内容仅作为投标文件的参考50招标人出售招标文件或资格预审文件时，（ ）。 A不能收取费用 B可以收费，但收费要适当，不能以盈利为目的 C只能收取押金，招标结束后退还 D可以收费，但要对未中标者返还部分费用51环境管理方案的内容一般可以没有（ ）。 A组织的目标、指标的分解落实情况 B环境管理方案随情况变化及时做相应修订的措施 C使各相关层次与职能的环境管理方案与其所承担的目标、指标相对应 D并应规定实现目标、指标的职责、方法和时间表52合同按承发包方式进行分类时，不包括（ ）。 A设计总承包合同 B单项工程施工承包合同 C工程项目总承包合同 DBOT合同53评标报告内容不包括（ ）。 A开标记录 B经评审的价格或者评分比较一览表 C评标标准 D确定评标办法54建设工程总承包合同一般规定应以（ ）作为解决争议的最终方式。 A仲裁 B调解 C诉讼 D协商55（ ）是指应承包人要求，发包人提交的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。A履约担保 B预付款担保 C投标担保 D支付担保56保留金应在（ ）将剩下的一半支付给承包人。 A竣工验收合格后1个月内 B质量保修期满后14天内 C工程移交时 D质量保修期满1年后14天内57合同分析工作中属于承包人责任的是（ ）。 A明确工程变更索赔的有效期 B及时做出承包人履行合同所必需的决策 C提供设计资料等施工条件 D按合同规定及时支付工程款58在合同分析中，承包人的主要任务不包括（ ）。A明确总任务，即合同标的 B明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义 C明确工程变更的补偿范围 D明确索赔的项目和资金59合同控制的作用之一是了解合同的实施情况，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到（ ）。 A项目要求 B合同要求 C项目总目标 D合同总目标60建立职业健康安全与环境管理体系时，成立工作组后，紧接下来的步骤是（ ）。 A人员培训 B制定方针 C领导决策 D初始状态评审61索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（ ），向对方提出的补偿要求。 A拖延工期后 B遭受损失后 C产生分歧后 D提起公诉后62建设工程反索赔的概念通常主要是指（ ）。A发包人向承包人的索赔 B承包人向发包人的索赔C分包人向承包人的索赔 D发包人向分包人的索赔63材料采购合同订立的主要方式不包括（ ）。A公开招标 B委托承包商配套供应 C邀请招标 DB接采购64某订购300t水泥的采购合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对施工产生不利影响，则采购方（ ）。 A不必追究对方的违约责任 B按300t的数量计算违约金 C按100t的货款计算违约金 D按逾期15天的时间计算违约金65FIDIC合同条件有关纠纷的解决规定的程序不包括（ ）步骤。 A记录纠纷 B工程师准仲裁 C友好协商 D早期预警 66委托监理合同中的基本条款不包括（ ）。 A工程规模 B中标通知书 C资格预审表 D签约时间 67施工总承包合同通用条款中包括（ ）。 A组成合同的文件 B工程概况 C材料设备供应 D工程承包范围68基于互联网项目信息管理平台的核心功能是（ ）。 A在互动式的文档管理的基础上，通过互联网促进项目参与各方之间的信息交流和促进项目参与各方的协同工作，从而达到为项目建设增值的目的 B可以服务于多个项目，即成为众多项目服务的公用信息平台 C使建设工程项目的信息处理方式起根本性的变化 D为项目的参与各方提供一个高效的信息交流和协同工作的环境69工程管理的信息资源不包括（ ）信息。 A组织类工程 B管理类工程 C经济类工程 D建筑类工程70为满足项目管理工作的需要，往往需要对建设工程项目信息进行综合分类，即按多维分类，分类的方法不包括（ ）。 A按项目的分解结构 B按项目实施的工作过程 C按项目管理工作的任务 D按项目完成的质量要求71监控施工承包单位的质量活动行为，协调施工关系，正确履行工程质量的监督责任，以保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的质量标准，属于( )的质量控制目标。A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、监理单位72施工组织总设计是以( )为对象而编制，是指导全局性施工的技术和经济纲要。A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程 D、整个建设工程项目73某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是( )。A、工程设计合同 B、施工承包合同 C、工程监理合同 D、工程设计合同与工程监理合同74 监理单位与项目法人之间是委托与被委托的( )。A、雇佣关系 B、合同关系 C、买卖关系 D、监理与被监理关系75 在国际上，设计、采购和施工任务综合的承包被简称为( )。A. EPC 承包 B.联合体承包 C.D+B 承包 D、CM 总承包76 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及项目( )的全过程。A、设计阶段 B、实施阶段 C、施工阶段 D、使用阶段 77建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是( )。A调查研究 B. 确定项目的定义 C. 经济分析 D、项目立项78审查施工组织设计属于( )建设监理工作的主要任务。A设计阶段 B.施工招标阶段 C、施工准备阶段 D、工程施工阶段79建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表( )实施监督。A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、社会团体80项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是( )的关系。A矛盾对立统一 B.相互协调 C、利益一致 D、矛盾对立81CM 承包模式的核心思想在于( )。A采用快速路径法施工 B.采用成本加酬金的合同方式C采用代理型的组织方式 D. 采用非代理型的组织方式82、按照我国关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的要求，项目总经理的职权包括( )。A、负责提出项目开工报告 B、审核上报年度投资计划C组织编制项目初步设计文件 D.负责提出项目竣工验收申请报告83、项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现( )。A质量目标 B.工期目标 C、进度目标 D、项目目标84、某建设项目当事人双方签订了施工总承包合同，包括协议书、通用条款、专用条款等，以下内容不包括在协议书中的是( )。A工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款85、设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A业主方的利益 B、施工方的利益 C、项目的整体利益 D、项目的投资目标86.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )天。A. 5 B、7 C、10 D、2087. 某房地产开发商委托监理人监理其开发的工程项目，在建设工程监理合同的基本条款中明确了的工程概况，工程概况应包括( )等内容。A工程名称、工程地点、工程规模、总投资 B. 工程名称、工程地点、工程规模、发包模式C工程名称、工程地点、工期、投资人 D. 工程名称、工程地点、工期、物业管理公司88.施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前( )，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A、12 小时 B、48 小时 C、24 小时 D、36 小时89. 国际工程发包人一般通过( )邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。A招标公告 B. 招标邀请 C. 资格预审公告 D、资格预审邀请90. 根据建设工程安全生产管理条例第十四条的有关规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合( )。A、工程建设设计文件 B、工程建设技术规程 C、工程建设施工合同 D、工程建设强制性标准91. 在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含( )。A、具有独立订立合同的水平 B. 在近五年内没有骗取中标和严重违约问题C、具有独立订立合同的权利 D.在近五年内没有重大工程质量问题92依法必须进行施工招标的项目，招标人应自发出中标通知书之日起 15 日内，向有关行政监督部门提交( )情况的书面报告。A、招标 B、投标 C. 招标投标 D. 评标93由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收的应是( )的验收程序。A检验批 B. 分项工程 C、分部工程 D、单位工程94工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔( )。A、已经认可 B、没有认可 C、已提交诉讼 D、已提交仲裁95监控施工承包单位的质量活动行为，协调施工关系，正确履行工程质量的监督责任，以保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的质量标准，属于( )的质量控制目标。A.建设单位 B. 设计单位 C、施工单位 D、监理单位96 某工程项目实施过程中，因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间延长，对此情况，监理人( )。A承担监督不力的责任 B. 承担连带责任 C.不承担责任 D. 承担一定比例的责任97. 某大学新校区建设施工，拟按项目组成编制施工成本计划，则首先要把项目总施工成本分解到各( )中。A、单体工程 B、单项工程 C、分部工程 D、分项工程98. 目前我国项目管理中最薄弱的工作环节是( )。A、投资控制 B、信息管理 C、合同管理 D、施工质量99. 组织结构模式反映的是组织系统中各个子系统之间或各个元素(工作部门)之间的( ) 关系。A.指令 B.领导与被领导 C.管理 D、协调100. 投标保证金有效期应当超过( )。A、投标截止日期 30 天 B、投标截止日期 15 天 C、投标有效期 30 天 D、投标有效期 15 天二、多项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；）1在建设项目实施过程中，属于工作流程组织范畴的有（ BCDE ）。A技术工艺的流程 B物质采购工作的流程C设计工作的流程D管理工作的流程E信息处理的流程 2有关纠偏的措施中，（ ABD ）属组织措施。 A调整项目组织结构 B调整工作流程组织 C改进工程施工方法 D调整项目任务分工 E及时解决工程款支付3设计方项目管理的目标包括（ ABCE ）。 A设计的进度目标 B项目的投资目标 C设计的成本目标 D项目的范围目标 E设计的质量目标4系统的组织包括（ ABD ）。 A组织分工 B工程流程组织 COBS D系统的组织结构模式 EWBS 5在国际上，项目经理的地位作用和特征是（ ACDE ）。 A项目经理的任务仅限于从事项日管理工作 B项目经理是一个技术岗位 C项目经理是一个管理岗位 D项目经理不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人 E项目经理是其上级任命的一个项目管理班子的负责人 6下面有关风险产生的因素中，（ ACD ）是属于组织风险。 A设计师和监理工程师的能力 B信息安全控制计划 C损失控制和安全管理人员的资历和能力D项目经理和技术人员的能力 E工程施工方案7施工成本计划是确定和编制施工项目在计划期内的（ AD ）等的书面方案。 A生产费用 B预算成本 C固定成本 D成本水平 E可变成本8索赔费用的计算方法有（ ACE ）。 A总费用法 B预算单价法 C修正的总费用法 D扩大单价法 E实际费用法9双代号网络施工计划的优点有（ ADE ）。 A可找出关键性的工作 B可根据网络图计算出资源按日需要量 C作业时间及工期一目了然 D可上机计算，优化调整 E工作关系十分清楚10施工成本计划的编制依据包括（ ABDE ）。 A施工预算 B分包合同 C标底价格 D合同报价书 E人、料、机市场价格11由不同功能的计划构成的进度计划系统，包括（ ABC ）。 A控制性进度计划 B指导性进度计划 C实施性进度计划 D施工和设备安装进度计划 E设计进度计划12某分部工程双代号网络计划如图2所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（ BE ）。 图2 某分部工程双代号网络计划图 A工作13为关键工作 B工作14的总时差为1 C工作36的自由时差为1 D工作48的自由时差为0 E工作612的总时差为313在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其（ BD ）。 A开始节点的最早时间与工作总时差之和 B开始节点的最早时间与工作持续时间之和 C完成节点的最迟时间与工作持续时间之差 D完成节点的最迟时间与工作总时差之差 E完成节点的最迟时间与工作自由时差之差14建设工程项目总进度目标论证的工作内容包括（ ABCD ）。A项目结构分析 B项目的工作编码 C调查研究和收集资料D编制总进度计划 E兼顾合同管理15对质量检查所发现的质量问题进行处置，分为（ DE ）。 A监督 B检查 C实施 D纠偏 E预防16施工安全控制的特点包括（ ）。 A控制的动态性 B控制系统交叉性 C控制的主观性 D控制的严谨性 E控制面广17使用因果分析图法时，应该（ ）。 A集思广益 B按层次划分 C列出所有可能的原因 D广泛听取意见 E达成共识18施工质量监控主体在施工阶段是依据（ ）对自控主体的质量行为和效果实施监督控制。 A法律 B施工合同 C材料采购合同 D设备采购合同 E委托监理合同 19建设工程职业健康安全与环境管理的特点有（ ）。 A复杂性、多样性、协调性 B不符合性、时代性 C经济性、持续性、不符合性 D可靠性、时代性、经济性 E连续性、分正性20防止第一类危险源事故发生的方法有（ ）。 A隔离 B个体防护 C设置薄弱环节 D消除危险源 E限制能量或危险物质21工地的烧煤茶炉、锅炉、炉灶等应选用装有（ ）的设备。 A机械除尘装置 B洗涤式除尘装置 C过滤除尘装置 D电除尘装置 E自动除尘装置22职业健康安全管理体系要素中“检查和纠正措施”要素包括（ ）。 A绩效测量和监视 B事故、事件、不符合，纠正和预防措施 C记录和记录管理 D审核 E计划23设备采购合同应满足（ ）的要求。 A产品包装符合国家标准 B必须是供货商自己生产 C交货期限明确 D符合国家质量标准 E设备具有详细说明书24下列属于评标报告内容的是（ ）。 A基本情况、数据表和评标委员会成员名单 B开标记录、符合要求的投标一览表和废标情况说明 C评标标准、评标方法或者评分比较一览表 D澄清、说明、补正事项纪要 E施工图及技术规范25承包人应该通过谈判使发包人接受承包人在（ ）时，有合理延长工期的权利。 A施工机械出现故障 B季节性的暴雨 C工程变更 D图纸中未标明的地质条件变化 E有经验的承包商无法合理预见的恶劣的气候条件26建设工程总承包合同中，发包人一般应承担（ ）义务。A协助承包人申请有关许可、执照和批准 B负责工程的协调与恰当实施C向承包人提供现场 D按照承包人的要求终止合同E如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程27预付款的担保形式有（ ）。A银行保函 B担保公司担保 C抵押 D留置 E定金 28项目管理信息系统中进度控制的功能包括（ ）。 A计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键线路 B绘制网络图和计划横道图C编制资源需求量计划 D进度计划执行情况的比较分析E根据工程的进展进行工程进度设计 29属于DRB方式的优点有（ ）。A可以及时解决纠纷 BDRB委员代表的是发包人的利益CDRB已经广泛运用于国际工程承包合同纠纷 DDRB提出的建议具有终局性和约束力EDRB委员可以在项目开始时就介入项目30设备采购合同中定义标的时，需要规定产品的（ ）。 A型号 B规格 C等级 D技术标准 E计量标准三、问答题：（每题2分,共30分）1、工程项目管理有哪些特点？2、工程建设项目的组成是什么？3、什么是项目法人责任制？4、项目管理中的三元主体是谁，他们之间有什么关系？5、 项目融资有哪些特点？6、 我国投资管理体制存在哪些问题？7、工程项目决策一般按照什么程序进行？8、 可行性研究有什么作用？9、 目前我国施工单位管理机构的组织形式主要有哪些，其分别有什么特点？10、 建设工程项目怎样按性质进行分类？11、 我国建设工程项目的生命周期一般分哪几个阶段？12、 简述项目分解WBS的任务和要求13、 工程项目目标的特点是什么？14、 工程项目目标系统建立的依据有哪些？15、 工程项目目标系统的建立方法是都什么？四、调研题：（40分）结合本组同学的专业，调研一个项目，撰写一个调研报告：要求：1.项目概况 2.项目生命周期，简述各阶段的工作内容 3.项目的利益干系人分析 4.项目的时间计划概况 5.项目生命周期各阶段的里程碑各是什么 6.该项目的管理要点（步骤） 7.该项目的管理难点（简要分析） 8.该项目是否成功用什么指标来衡量。东华大学面向卓越工程师专业平台课工程项目管理课程报告学生姓名：_学号：_专业：_学生姓名：_学号：_专业：_学生姓名：_学号：_专业：_学生姓名：_学号：_专业：_学生姓名：_学号：_专业：_