2011年二级建造师资格考试机电工程管理与务实模拟试题和法规.doc

2011年二级建造师资格考试机电工程管理与务实模拟试题（一） 题目一二三总分一、案例题 共 3题，第小题 10 分1、背景材料：某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池，直径40m，基础为现浇混凝土结构，厚500mm，该基础由四周向中心呈漏斗型，其高点顶面标高22.50m，低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m.问题：1.为保证壁板缝施工质量，从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。2.在浇筑壁板缝混凝土前，工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容：使用部位：沉淀池壁板缝;混凝土名称：普通混凝土;强度等级：C40，该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么?3.本工程中，沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?4.在沉淀池四周回填土时前，除约请监理单位参加外，是否还要通知其他单位参加?2、某建筑工程建筑面积205000m3，混凝土、现浇结构，筏板基础，地下3层，地上12层，基础埋深12.4m，该工程位于繁华市区施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南，施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350m3软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。工程主体结构施工时，2层现浇钢筋混凝土阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误造成的，事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋，已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符，施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚;工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965m3的外墙贴面砖工作，业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。问题：(1)该工程基坑开挖降水方案是否可行?说明理由。(2)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。(3)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基坑处理?(4)工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?(5)就该工程背景材料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些?3、某灌注混凝土桩基采用工程量清单招标桩基工程概况如下：土壤级别.-级土;单根桩设计长度：8m;总根数：127根;桩直径：800;混凝土强度等级：C30。业主提供的工程量清单格式见表l一3。表1分部分项工程量清单序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量1 010201003 混凝土灌注桩 m 1016表2措施项目清单计价表问题：1.业主提供的工程量清单格式是否完整?计价规范规定的工程量清单计价格式应包括哪些内容?2.该招标文件提供的工程量清单在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。二、多选题 共10 题，第小题3 分1、下列哪几项属于合约部的职责范围?()。A.参与分承包合同履约中的协调与结算管理B.掌握施工动态，搜集完整的索赔资料C.负责编制项目制造成本实施计划D.负责期间成本分析及竣工成本分析E.协调与建设单位、设计单位、质量监督部门等公共部门的关系2、关于地下卷材防水层铺贴施工，下列说法中正确的有( )。A. 卷材接缝不得在阴角处B.冷粘法工工时气温不得低于5，热熔法施工时气温不得低于-10C.宜选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材D.冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方向可遇水E.用外防外贴法铺贴防水层时，应先铺立面，后铺平面3、模板及其支架应具有足够的( )。A.承载力B.挠度C.刚度D.稳定性E.扭度4、根据民事诉讼法的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由()人民法院管辖。A.被告住所地B.合同履行地C.原告住所地D.合同签订地E.标的物所在地5、人工降低地下水位的方法可根据()等条件选择。A.土的含水率B.设备条件C.经济性D.降低水位的深度E.土的渗透系数6、建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的资料有()。A.房屋建筑工程竣工验收备案表B.法律、行政法规规定应由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件C.施工单位签署的工程质量保修书、商品住宅工程的住宅质量保证书和住宅使用说明书D.建设工程竣工验收报告E.工程质量监督机构出具的建设工程竣工意见书7、屋面铺贴防水卷材应采用搭接法连接，下列各项中正确的有( )。A.上下层卷材的搭接缝应对正B.相邻两幅卷材的搭接缝应错开C. 搭接宽度应符合规定D.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接E.垂直于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接年最大频率风向搭接8、下列有关临界力说法正确的有()。A.钢柱比木柱的临界力大B.压杆的截面大不易失稳C.压杆长度大，临界力大D.两端固定的临界力比铰接的大E.压杆长度大，不易失稳，临界力小9、项目经理部在处理安全事故时，应坚持()等原则。A.搞清楚事故原因B.使事故责任者和员工受到教育C.企业领导有处理D.事故责任者有处理E.没有制定防范措施不放过10、引起土坡失稳的原因可能是( )。A.土坡所受水平风压加大B.土坡中含水量增加C.坡顶荷载增加D.坡底荷载增加E.动力糯载引起的土坡震动三、单选题 共20 题，第小题 2分1、城市桥梁车道设计荷载由()所组成。A.一系列轴载B.均布荷载C.均布荷载与两个集中荷载D.均布荷载与一个集中荷载2、场地平整排水坡度应符合设计要求，如设计无要求时，排水沟方向的坡度不应小于()。A.2B.3C.1D.53、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用( )的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。A.现场同条件养护试件B.按原配合比、原材料重做试件C.非破损或破损检测D.混凝土试件材料配合比分析4、特种作业人员的年度安全培训应不少于( )课时。A.8B.16C.20D.245、以下限制民事行为能力人订立的合同中，要经过法定代理人追认才有效的是()。A.赠与合同B.承揽合同C.与年龄智力相适应订立的合同D.与精神状况相适应订立的合同6、筏板基础施工中，混凝土浇筑时，一般不留施工缝，必须留设时，应按施工缝要求处理，并设置()。A.止水带B.后浇带C.防水带D.灌缝材料7、一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度L0，应该取()。A.LB.2LC.O.5LD.O.7L8、在对热力管道单项工程的验收中，()是工程质量进行检查和评定的重点之一。A.水压试验B.承重或受力结构C.工程决算D.竣工资料9、砂及砂石地基质量检验标准中属于检查项目中的主控项目的是()。A.地基承载力、砂石料含泥量、石料粒径B.地基承载力、配合比、压实系数C.砂石料含泥量、压实系数、砂石料有机质含量D.配合比、压实系数、砂石料含泥量10、项目承包是指工程项目管理在完成项目管理服务的全部工作内容外，还负责完成约定的其他一些工作，如()。A.编制可行性研究B.项目策划C.招投标代理D.工程初步设计11、高处作业是指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。A.距离地面坠落高度3m以上B.距离地面坠落高度2m以上C.坠落高度基准面3m以上D.坠落高度基准面2m以上12、在网络计划中，若某工作的()为零，则该工作必为关键工作。A.自由时差B.总时差C.时间间隔D.工作持续时间13、受均布荷载的简支梁，长度为L，剪力最大的截面为( )。A.跨中截面B.支座截面c.离支座1/3的截面D.梁通长的剪力相等14、接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过()考核审查合格后，颁发资质证书。A.县级以上环保行政主管部门B.市级以上环保行政主管部门C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门D.国务院环保行政主管部门15、下列哪项不属于文明施工的基本要求()。A.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范B.在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置D.职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求16、表达构件在外力作用下，抵抗变形的能力是()。A.强度B.刚度C.挠度D.稳定性17、工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。A.效益和程序B.工艺和程序C.条件和效果D.效益和流程18、当坡度大于()时，应采取防止卷材下滑的固定措施。A.小于3%B.3% -5%C.25%D.大于15%19、某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为()。A.18B.20C.22D.2420、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行( )检测。A.见证取样B.全面C.复试D.抽样2011年二级建造师资格考试机电工程管理与务实模拟试题（一）来源：（试题答案）一、案例题 共 3题，第小题 10 分1、1.模板安装：板缝内模板一次安装到顶，并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装，保证不跑模不漏浆，一次安装高度不宜超过1.5m.混凝土浇筑：分层浇筑高度不宜超过250mm，注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。混凝土振动：机械振动和人工振动相结合，确保不漏振、不过振。混凝土养护：连续湿润养护不少于7d.2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先，该批混凝土为普通混凝土，不是微膨胀混凝土。其次，该批混凝土强度为C40，和壁板强度等级一样，而不是大于壁板一个等级。3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。4.由于沉淀池属于隐蔽验收，所以在池周围回填土前，按建设工程质量管理条例规定，隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。2、(1)不可行。单排轻型井点应布置在地下水位的上游一侧，即应该在基坑北边布置单排轻型井点。(2)不妥，工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘查单位和设计单位五方共同进行。(3)应按如下程序处理：1)建设单位应要求勘查单位对软土区进行地质勘查;2)建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更;3)建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案，并就设计变更实施后的费用与工期和施工单位达成一致后，由建设单位对设计变更做出决定;4)由总监理工程师签发工程变更单，指示承包单位按变更的决定组织地基处理。(4)主要问题：1)施工单位现场钢筋工人员素质差;2)技术交底制度薄弱;3)没有严格执行按图施工;4)重要的分部分项工程保证质量施工措施考虑不周。(5)可索赔的内容：1)基坑基底软土区处理所需的费用与时间;2)拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。3、1.计价规范规定的工程量清单计价格式业主提供的工程量清单格式不完整;工程量清单格式应由下列7项内容组成：封面。填表须知，总说明，分部分项工程量清单，措施项目清单，其他项目清单，零星工作项目表。2.存在问题：(1)项目编码不对。缺少第五级编码，分部分项工程量清单编码以12位阿拉伯数字表示前九位为全国统一编码，编制分项工程量清单是应按附录中的相应编码设置.不得变动;后3位清单项目名称编码，由清单编制人根据设置的清单项目编制。项目名称描述不符合清单规范要求.工程量清单编制量时，应以附录中的名称为主体.考虑该项目的规格、型号等特征要求，结合拟建工程的实际情况。使其工程量清单项目名称具体化、细化，能够反映影响工程造价的主要因素，正确的部分项工程量清单格式见表4。(2)钢材检验试验不属于措施项目。措施项目清单应以“项”为计量单位，相应数量为“1”。招标人要编制措施项目清单时只需整理项目名称。(3)其他项目清单。招标人部分应酬包括预留金及建设单位材料购团置费;投标人部分应包括总承包服务费。其他项目清单的预留金、材料购置费招标人应填出具体数额;总承包服务费由投标人报价;零星工作项目表应详细列出人工、材料、机械名称和相应数量。表4分部分项工程量清单二、多选题 共10 题，第小题3 分1、ACD2、ABDE3、ACD4、AB5、BCDE6、ABCD7、BCDE8、ABD9、ABDE10、BCE三、单选题 共20 题，第小题 2分1、B2、A3、C4、D5、B6、A7、B8、B9、B10、D11、D12、B二级建造师建设工程法规重点题精析自信注册建造师基本理论 单项选择题 1.根据建造师执业资格制度暂行规定，二级建造师执业划分为10个专业，注册建造师应在相应的岗位上执业，但国家鼓励和提倡（ ） A.多种经营 B.一岗多师 C.一师多岗 D.多种兼职 答案；C 解析；本题主要考查建造师的执业要求。二级建造师的专业分为房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶炼工程、石油化工工程、市政公用工程、机电安装工租、装饰装修工程等10个。注册建遣师应在相应的岗位上执业。同时鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务 2在对二级建造师的执业技术能力的规定中，要求（ ）。 A.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平 B.有丰富的施工管理专业知识 C.具有一定的工程技术、工程管理理论水平 D.熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规 答案：A 解析：本题主要考查二级建造师应具备的执业技术能力。二级建造师应具备下列执业技术能力：了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具有一定的施工管理实践能经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产。在掌握该知识点时需注意与一级建造师执业技术能力要求相区别，注意用词的分量。 3建筑工程从业人员实行执业资格制度，取得建造师资格，( )不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。 A.未经上级主管部门审核的 B.未经注册的 C.未取得注册建筑师资格的 D.未取得注册结构工程师资格的 答案：B 解析：本题主要考查建造师执业的资格和基本条件。建造师经注册后，才有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。取得建造师执业费格，未经注册的，不得以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作这是行政法规对建造师执业资格的基本要求，不能由其他条件代替 4根据相关行政法规的规定，下列不属于建造师的执业范围的是( )。 A.从事其他施工活动的管理工作 B.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务 C.开展工程建设项目的监督检查工作 D. 担任建设工程项目施工的项目经理 答案：C 解析：本题主要考查建造师执业范围的相关规定。建造师的执业范围包括，担任建设工程项目施工的项目经理，从事其他施工活动的管理工作；法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。而对于建设项目的监督检查别属于建设行政主管机关的行政职权，其他主体不能随意行使。 5凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历，并从事建设工程项目施工管理工作满( )年，可报名参加二级建造师执业资格考试 A1 B2 C3 D. 4 答案：B 解析：本题主要考查参加二级建造师考试的基本条件。建造师执业资格制度暂行规 定规定，凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历，并从事建设工程项目施工管理工作满2年，可报名参加二级建造师执业资格考试。*6.王先生通过了一级注册建造师考试，则下面说法正确的是( ) (A)他肯定可以成为项目经理了 (B)他取得的这个执业资格只能用于担任项目经理 (C)经注册后，他就可以以建造师名义执业了 (D)只要所在单位聘任，他现在就可以成为项目经理了答案：C （注：建造师经注册后，方可以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。注册是必要条件，不是充分条件） 多项选择题 1二级建造师应具备( )等执业能力。 A.有丰富的施工管理专业知识 B.具有一定的工程技术水平 C.一定的施工组织能力 D.了解工程建设强制性标准 E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平 答案；CDE 解析：本题主要考查二级建造师执业的技术能力的要求。二级建造师应具备的执业技术能力包括：了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和妄全生产。解答此题应注意与一级建造师执业的技术能力的要求相区别选项E是一级和二级建造师都必须必备的条件。 2已取得建造师执业资格申请注册的人员必须具备的条件包括( )。 A.取得建造师执业资格证书 B.无犯罪记录 C.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作 D.经所在单位考核合格 E.主持过大型工程项目的施工管理工作 答案：ABCD 解析：本题主要考查建造师注册的基本条件，根据建造师执业资格制度暂行定，申请建造师注册的人员必须同时具备下列条件；取得建造师执业资格证书；无犯罪记录；身体健康、能坚持在建造师岗位上工作；经所在单位考核合格。 3.经注册的建造师有下列情况之一的，将由原注册管理机构注销注册( )。 A.不具有完全民事行为能力的 B.受到警告或罚款处罚的 C.因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的 D.脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年(含2年)以上的 E同时在2个及以上建筑施工企业执业的 答案；ACDE 解析：本题主要考查建造师注册的主要规定，根据建造师执业资格制度暂行规定，经注册的建造师有下列情况之一的，由原注册管理机构注销注册：不具有完全民事行为能力的；受刑事处罚的；因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的；脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年(含2年)以上的；同时在2个及以上建筑施工企业执业的；严重违反职业道德的 民事法律与工程建设相关的基本知识 单项选择题 1.民事法律关系是由( )等要素构成的。A.主体、客体、内容、B.财、物、行为、非物质财富、C.自然人、法人或其他组织D.民事权利、民事义务 答案：A 解析：民事法律关系是由主体、客体和内容三个要素所组成，三个要素是紧密联系、不可分割的有机组成部分，抽去任何一个就不能构成法律关系。本题中，财、物、行为、非物质财富是民事法律关系的客体， 自然人、法人或其他组织是民事法律关系的主体；民事权利、民事义务是民事法律关系的内容。它们各自均不能构成民事法律关系。2某施工企业未完成施工之际，恰好遭遇地震，导致在建工程坍塌，从而引起工程 纠纷。在这一事件中，引起法律关系产生的情况属于( )。 A.社会事件 B.法律事件 C.法律行为 D.意外事件 答案：B 解析：法律事实可以分为行为和事件两类。法律行为是指人的有意识的活动，是以对社会产生积极的效果为主的法律事实。法律事件是指不以当事人意志为转移的、以对社会产生消极作用为主的法律事实，包括自然事件、社会事件、意外事件。由于自然原因而发生的火灾、水灾、风灾、地震等均属法律事件的自然事件。3甲为一乘客(老烟民，熟知烟的价格)，乙为一小贩。乙在火车车厢叫卖：“红塔山香烟，10元钱一条。”甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质应如何认定?A.无效民事行为，理由为欺诈、B.可撤销民事行为，理由为欺诈C.无效民事行为，理由是违反法律规定、D.有效民事行为，理由是双方达成合意 答案：C 解析：法律行为的实质有效要件包括：(1)法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力；(2)行为人意思表示真实；(3)行为内容合法。本题中，乙叫卖的香烟为假冒的红塔山香烟，其行为内容与法律、行政法规的强制性或禁止性规范相抵触因此其行为为无效民事行为 4下列各项中不属于委托代理关系终止的原因是( )A.被代理人取消委托 B.被代理人死亡、C.代理人辞去代理 D.代理人死亡 答案：B解析；根据民法通则的规定，委托代理因下列原因而终止：(1)代理期限届满或代理事务完成，(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托：(3)代理人死亡或丧失民事行为能力，(4)作为被代理人或代理人的法人组织终止。被代理人死亡属于法定代理和指定代理终止的原因，而不是委托代理终止的原因。5下列行为中，不能引起债的法律关系产生的是( )。A.乙建设单位向若干施工企业发出招标公告、B.某企业在银行取款时，由于工作人员疏忽，多支付其2万元C.某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁、D.建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管 答案：A解析：能够引起债的发生的法律事实，主要有以下几种：(1)合同；(2)侵权行为；(3)不当得利；(4)无因管理；(5)债的其他发生根据。在本题选项中，B项企业属于不当得利，C项企业为侵权行为，D项建设单位行为属于无因管理，均可以引起债的关系的发 生。A项中的招标公告，在法律性质上属于要约邀请，不是合同，因而一般不会直接引起债的发生。正确答案是A。 6某甲向银行取款时，银行工作人员因点钞失误多付给1万元甲以这1万元作本钱经商，获利5000元，其中2000元为其劳务管理费用成本。一个月后银行发现了多付款的事实，要求甲退回，甲不同意。下列有关该案的哪一表述是正确的?A.甲无需返还，因系银行自身失误所致、B.甲应返还银行多付的l万元C.甲应返还银行多付的1万元，同时还应返还1个月的利息D.甲应返还银行多付的1万元，同时还应返还1个月的利息及3000元利润 答案；C 解析；民法通则第92条规定，没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。根据最高人民法院对民法通则的解释，退还的不当利益，应当包括原物和原物所生的孳息。利用不当得利取得的其他利益，扣除劳务管理费用后，应当予以收缴。因此，正确的选项为C。甲以这1万元作本钱经商，获取的3000元利润，应当予以收缴。 7甲不慎落水，乙奋勇抢救，抢救过程中致甲面部受伤，同时乙丢失手机一部。下列表述中( )是正确的?A.乙应赔偿甲面部受伤的损失，甲不应赔偿乙失落手机的损失B.乙应赔偿甲面部受伤的损失，甲应赔偿乙失落手机的损失C.乙不应赔偿甲面部受伤的损失，甲不应赔偿乙失落手机的损失D.乙不应赔偿甲面部受伤的损失，甲应赔偿乙失落手机的损失 答案；D 解析：民法通则第93条规定，没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务的，有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。根据最高人民法院对民法通则的解释，该费用包括管理或者服务活动中直接支出的费用，以及在该活动中受到的实际损失。乙在实施无因管理过程中，无过错地致甲的面部受伤，不承担赔偿责任。因此，正确的选项为D 8他物权是指( )。A.对他人所有物使用和收益的权利、B.在他人的所有物上设定权利C.为了担保债的履行所设定的权利、D.所有权人享有的占有、使用、收益和处分的权利 答案：B 解析：他物权，是指财产非所有人根据法律规定或所有人的意思对他人所有的财产享有进行有限支配的物权，其内容可能是在占有、使用、收益和处分的某一或某些方面对物的支配，而不只限于使用和收益方面。因此A的选项不正确，C为担保物权，D为所有权，而非他物权，正确的选项为B。 9红旗中学为了迎接建校50周年庆典，特委托某工艺美术院设计校徽，双方约定校徽著作权归红旗中学所有，工艺美术院在接受委托后组织实施中，因自己的设计人员设计稿不尽如人意，遂又委托在某广告公司工作的李某设计校徽，但对著作权的归属未约定。后工艺美术院将李某的作品交给红旗中学，红旗中学十分满意，将其确定为校徽。但是各方对著作权的归属发生了争议。本案中著作权应归属于何人? A.红旗中学 B.工艺美术院 C.李某 D.三方共有 答案：C 解析：一般来说，著作权归作者，即归创作作品的公民所有。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定，合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人本案中，虽然红旗中学与某工艺美术院约定了著作权的归属，但某工艺美术院与李某对著作权的归属并未约定，因此本案中著作权应归属于李某。 101999年2月3日，某甲的妻子某乙趁着某甲外出做生意将夫妻共有的一栋楼房出售给某丙。当年8月6日，某甲返回家中，得知某乙出售房产后痛心不已，急令某乙返还某乙被迫向某丙提出返还要求，但某丙拒绝。2001年7月25日，某甲一怒之下到县起诉某丙，但在途中由于山洪暴发冲毁了道路，无法到达。一直到l0月12日道路修通之后，某甲才得以赶到法院起诉。法院对于该起诉的处理，正确的是( )。A.拒绝受理，因为已经超过诉讼时效期间、B.应当受理，并已经超过诉讼时效 、C.应当受理，适用诉讼时效中断的规定、D.应当受理，适用诉讼时效中止的规定 答案：D 解析：诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，即丧失在诉讼中的胜诉权的法律制度。诉讼时效是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算。诉讼时效的期间是可变期间，可以中止、中断、延长。根据规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算11.下面说法正确的是( ) (A)法律关系的主体只能是人 (B)法律关系的客体只能是物 (C)法律关系的内容只能是权利和义务 (D)法律关系的产生只能是通过签订合同答案： C（注：前三个选项参见书。对于第四个选项，例如甲把乙打伤就不是通过合同建立的法律关系）12.依据合同，甲欠乙一万元工程款，甲在没有偿还乙工程款前死亡，下面说法正确的是( ) (A)甲欠乙的债因当事人死亡而解除 (B)乙对于这笔工程款的诉讼时效自甲死亡时开始计算 (C)如果甲无遗产可供执行，又无义务承担人，则人民法院可以裁决终结甲偿还乙工程款的执行 (D)乙对甲的债权不需要其他人的协助，是绝对权答案： C（注：对于A，因当事人死亡而解除的必须是基于人身性质的合同之债。对于B，诉讼时效是自当事人知道或者应当知道权利受到侵害时开始计算，此时甲的财产继承人是否还款尚不确定，也就不能确定权利受到侵害。对于D，参见书） 多项选择题1下列各项中，可以作为民事法律关系客体的有( )。 A.阳光 B.房屋 C.经济决策行为 D.非专利技术 E.空气 答案；BCD 解析；民事法律关系客体一般分为财、物、行为和非物质财富。表现为物的客体是指可以为人们控制和支配，有一定经济价值并以物质形态表现出来的物体。有些物不能为人所控制或支配，或即使可为人们控制和支配，但无一定经济价值的物，都不能作为民事法律关系的客体。阳光、空气等不能为人们控制和支配，没有经济价值，不能作为民事法律关系的客体 2根据有关法律的规定，下列选项中，属于无效民事行为的有( )。A.不满l0周岁的丫丫自己决定将压岁钱500元捐赠给希望工程B.李某因认识上的错误为其儿子买回一双不能穿的鞋C.甲企业的业务员黄某自己得到乙企业给予的回扣款1000元而代理甲企业向乙企业购买了10吨劣质煤D.丙公司向丁公司转让一辆无牌照的走私、E.14周岁的刘某因学习成绩突出，被学校奖励500元答案：ACD解析：法律行为的有效要件主要包括四点：(1)法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力；(2)行为人意思表示真实；(3)行为内容合法；(4)行为的形式合法本案中，不满l0周岁的丫丫是无民事行为能力人，其行为为无效民事行为C、D选项行为的内容不合法，为无效民事行为。李某为其儿子买鞋、刘某因学习成绩突出被学校奖励500元是有效民事行为。故正确的选项为ACD。 3依据国家法律规定或行为性质必须由本人亲自进行的行为不能代理，包括( )A.立遗嘱 B.婚姻登记 C.商业演出 D.约稿 E.签订合同 答案：ABCD解析；根据法律规定，下列三种行为不适用代理：(1)意思表示具有严格的人身性质的行为，如立遗嘱、婚姻登记；(2)履行具有严格人身性质的债务行为，如商业演出、约稿；(3)违法行为不得代理。因此，正确的选项为ABCD。 4.下列关于债权与物权区分的说法中，正确的是( )。A.债权与物权的主体不同，债权的权利主体和义务主体都是特定的，是对人权；物权的权利主体是特定的，义务主体则为不特定的，是对事权、B债权与物权的内容不同，债权的实现需要义务主体的积极行为的协助，是相对权；物权的实现则不需要他人的协助，是绝对权、C.债权与物权发生的原因不同，债权的发生主要是根据当事人的意志，而物权的发生则主要是根据法律的规定D.债权与物权的客体不同，债权的客体可以是物、行为和智力成果，物权的客体则只能是物E债权的法律关系有主体、客体和内容，而物权的法律关系只涉及客体和内容 答案；ABD 解析；债是按照合同约定或依照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。物权是民事主体依法对特定的物进行直接支配，享有利益并排除他人干涉的权利。债权与物权的区别，书中主要论及三点：(1)债权与物权的主体不同：(2)债权与物权的内容不同。(3)债权与物权的客体不同。因此正确答案为ABD。 5著作权，是指文学、艺术和科学作品的作者依法所享有的权利。下列行为属于著作人身权范围的是( )。A.甲应邀在由乙完成的作品上署名、B.乙允许出版社以其姓名出版其作品、C.丙将自己原来的美术作品结集进行展览D.丁与电影制片厂合作，将自己的作品摄制电影、E.戊向法院起诉出版社将其作品剪接后以其名义出版 答案ABE 解析：著作权的内容包括人身权和财产权：著作人身权主要有：发表权；署名权；修改权；保护作品完整权。著作财产权包括使用权和获得报酬权，主要有：复制权；表演权；播放权；展览权；发行权；改编和摄制电影、电视录像权；翻译权，注释权和整理权；编辑权。本题中，选项A尽管其中当事人行使权力不当，但它属于著作人身权范围，选项C、D属于著作财产权范围。因此正确的选项为ABE。 建筑法相关知识 单项选择题 1建筑法规定，建筑工程开工前，( )应当按照国家规定向有关主管部门申请领取施工许可证 A.施工单位 B.建设单位 C.监理企业 D.设计单位 答案：B 解析：本题主要考查建筑法关于施工许可的规定。建筑法规定：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 2凡工程投资额在( )以上或者建筑面积在( )以上的房屋建筑工程及城镇市政基础设施工程，在工程开工前都要申请领取施工许可证。 A.300万元，200m2 B. 30万元，300m2 C.50万元，200m2 D. 35万元，200m2 答案：B 解析：本题主要考查建筑施工许可的相关规定。根据建筑工程施工许可管理办法第二条规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。 3我国施工许可制度中规定具备相应条件才能领取施工许可证，其中建设资金已经落实中，规定建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A.15% B.30 C.50 D.60 答案：C 解析：本题主要考查施工许可颁发的条件。根据建筑工程施工许可管理办法第四条规定，建设资金已经落实，是指建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30。 4建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.15日 B.30日 C. 1个月 D. 3个月 答案：D 解析；本题主要考查施工许可证有关管理的时效性问题，建筑法规定：建设单位应当在建筑工程开工前，申请领取施工许可证，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。答此题时需要注意施工许可有关管理的时效性的具体日期，对比记忆。 5从事建筑活动的企业或单位，应当向（ ）申请设立登记，并由建设行政主管部门审查，颁发资格证书 A.工商行政管理部门、B.县级以上地方人民政府建设行政主管部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门、D.所在地人民政府 答案